足療館內外墻施工合同

足療館內外墻施工合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________鑒于甲方為足療館的業(yè)主，擬對足療館內外墻進行施工，乙方具有施工資質和經(jīng)驗，自愿承攬該施工工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：足療館內外墻施工工程1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：包括但不限于內外墻的拆除、修復、抹灰、涂料、貼磚等工作。二、工程進度與工期2.1工程計劃開工日期：__________2.2工程計劃竣工日期：__________2.3乙方應按照雙方約定的進度計劃完成施工，如有特殊情況導致工期延誤，乙方應提前向甲方提出延期申請，并征得甲方同意。三、工程質量3.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工，確保工程質量。3.2乙方應選用符合國家標準的材料和設備，并保證材料和設備的質量。3.3工程驗收標準：按照國家和行業(yè)的相關標準、規(guī)范進行驗收。四、工程費用與支付4.1工程總價：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方支付方式：__________4.3工程進度款支付比例：__________4.4工程驗收合格后，甲方應在驗收報告書上簽字確認，并在簽字確認后的__________日內支付剩余工程款。五、違約責任5.1乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計算方式為：工程總價×逾期天數(shù)×__________%。5.2甲方未按照約定時間支付工程款，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并有權要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金計算方式為：應付款項×逾期天數(shù)×__________%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。七、其他約定7.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。7.2雙方應共同維護工程現(xiàn)場的安全，確保施工人員的人身安全和工程設施的安全。7.3乙方應在施工過程中，遵守環(huán)保規(guī)定，確保施工過程中的廢棄物得到妥善處理。八、合同的生效、變更與解除8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且甲方支付完畢全部工程款之日終止。8.2合同的變更或解除應書面簽署，并經(jīng)雙方確認。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.足療館內外墻施工圖紙2.施工方案和技術要求3.材料和設備清單4.國家標準和行業(yè)規(guī)范5.工程驗收報告6.支付憑證和發(fā)票二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程：認定標準為實際完成時間與約定的竣工日期不符。2.甲方未按照約定時間支付工程款：認定標準為實際支付時間與約定的付款時間不符。3.工程質量不符合約定：認定標準為國家標準和行業(yè)規(guī)范。三、法律名詞及解釋：1.合同履行：指雙方按照合同約定履行各自的權利和義務。2.違約金：指一方未履行合同約定，應向另一方支付的賠償金。3.工程驗收：指對完成的建設工程進行質量、安全、功能等方面的檢查評定。4.工期：指合同約定的工程開始施工至工程竣工的時間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，制定補救措施，并征得甲方同意。2.工程質量問題：乙方應立即進行整改，直至符合國家標準和行業(yè)規(guī)范。3.支付糾紛：雙方應按照約定及時支付工程款，如有糾紛，可通過協(xié)商或法律途徑解決。4.合同變更或解除：雙方應書面簽署，并經(jīng)雙方確認。五、所有應用場景：1.甲方為足療館業(yè)主，擬對內外墻進行施工。2.乙方具有施工資質和經(jīng)驗，自愿承攬該施工工程