2025年度戶(hù)外景觀雕塑油漆施工合同_第1頁(yè)
2025年度戶(hù)外景觀雕塑油漆施工合同_第2頁(yè)
2025年度戶(hù)外景觀雕塑油漆施工合同_第3頁(yè)
2025年度戶(hù)外景觀雕塑油漆施工合同_第4頁(yè)
2025年度戶(hù)外景觀雕塑油漆施工合同_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩5頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度戶(hù)外景觀雕塑油漆施工合同本合同共三部分組成,僅供學(xué)習(xí)使用,第一部分如下:甲方(委托方):_________________乙方(施工方):_________________鑒于甲方需對(duì)位于_________________的戶(hù)外景觀雕塑進(jìn)行油漆施工,乙方愿意接受甲方的委托,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:一、施工范圍及內(nèi)容(1)對(duì)雕塑表面進(jìn)行清潔、打磨、脫漆等預(yù)處理;(2)按照甲方提供的顏色要求,進(jìn)行油漆施工;(3)油漆施工過(guò)程中所需的材料、工具及人工費(fèi)用;(4)油漆施工后的養(yǎng)護(hù)工作。2.施工內(nèi)容:乙方按照甲方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,負(fù)責(zé)完成雕塑油漆施工任務(wù)。二、施工期限1.施工開(kāi)始日期:_________________2.施工完成日期:_________________3.乙方應(yīng)確保在合同約定的期限內(nèi)完成施工任務(wù)。三、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.施工質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范要求;2.油漆施工后,雕塑表面應(yīng)平整、色澤均勻,無(wú)明顯劃痕、氣泡、漏涂等現(xiàn)象;3.施工完成后,甲方應(yīng)組織驗(yàn)收,乙方應(yīng)配合驗(yàn)收。四、工程款支付1.工程款支付方式:_________________2.工程款支付節(jié)點(diǎn):_________________3.甲方應(yīng)在施工過(guò)程中根據(jù)乙方實(shí)際完成工作量及約定的支付節(jié)點(diǎn),支付工程款。五、違約責(zé)任1.乙方未按約定時(shí)間完成施工任務(wù),每逾期一日,應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)的1%作為違約金;2.乙方施工過(guò)程中發(fā)生安全事故,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任,并賠償甲方因此遭受的損失;3.乙方未按約定質(zhì)量完成施工任務(wù),甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行返工,直至達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);如因返工導(dǎo)致工期延誤,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任;4.任何一方違反本合同約定,給對(duì)方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)友好協(xié)商解決;2.如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份;2.本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議;3.本合同附件為本合同的有效組成部分,與本合同具有同等法律效力。甲方(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________簽訂日期:_________________附:施工圖紙、設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況說(shuō)明(如有)第二部分:第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中,“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何自然人、法人或其他組織,包括但不限于設(shè)計(jì)師、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)商、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、仲裁機(jī)構(gòu)等。二、第三方介入的目的及范圍1.第三方介入的目的:為提高施工質(zhì)量、確保施工進(jìn)度、降低施工風(fēng)險(xiǎn),以及協(xié)助解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。2.第三方介入的范圍:(1)設(shè)計(jì)變更:如有設(shè)計(jì)變更,由設(shè)計(jì)師根據(jù)甲方要求出具設(shè)計(jì)變更通知單,乙方應(yīng)按照變更通知單進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;(2)施工監(jiān)理:監(jiān)理單位對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,確保施工質(zhì)量符合合同約定及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);(3)材料供應(yīng):材料供應(yīng)商提供符合合同要求的油漆及其他施工材料;(4)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與保險(xiǎn):保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,并為施工提供相應(yīng)的保險(xiǎn)保障;(5)爭(zhēng)議解決:仲裁機(jī)構(gòu)或法院對(duì)合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議進(jìn)行仲裁或判決。三、第三方的責(zé)任與權(quán)利1.第三方的責(zé)任:(1)設(shè)計(jì)師:負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的審核,確保變更后的設(shè)計(jì)符合合同要求;(2)監(jiān)理單位:負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的監(jiān)督,確保施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全;(3)材料供應(yīng)商:保證提供的材料符合合同要求,并承擔(dān)因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的損失;(4)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu):在保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi),對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的意外事故進(jìn)行賠償;(5)評(píng)估機(jī)構(gòu):對(duì)施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,并提出相應(yīng)的防范措施;(6)仲裁機(jī)構(gòu)或法院:對(duì)合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議進(jìn)行仲裁或判決。2.第三方的權(quán)利:(1)設(shè)計(jì)師:有權(quán)要求乙方按照設(shè)計(jì)變更通知單進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;(2)監(jiān)理單位:有權(quán)要求乙方整改不符合要求的施工質(zhì)量問(wèn)題;(3)材料供應(yīng)商:有權(quán)要求乙方按照合同要求使用其提供的材料;(4)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu):有權(quán)要求乙方履行保險(xiǎn)合同約定的義務(wù);(5)評(píng)估機(jī)構(gòu):有權(quán)要求乙方采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施;(6)仲裁機(jī)構(gòu)或法院:有權(quán)對(duì)合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議進(jìn)行仲裁或判決。四、第三方的責(zé)任限額1.設(shè)計(jì)師:因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題,設(shè)計(jì)師的責(zé)任限額為合同總價(jià)的1%;2.監(jiān)理單位:因監(jiān)理不當(dāng)導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題,監(jiān)理單位的責(zé)任限額為合同總價(jià)的1%;3.材料供應(yīng)商:因材料質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的損失,材料供應(yīng)商的責(zé)任限額為合同總價(jià)的1%;4.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu):在保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi),保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的責(zé)任限額為保險(xiǎn)合同約定的賠償金額;5.評(píng)估機(jī)構(gòu):因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估失誤導(dǎo)致的損失,評(píng)估機(jī)構(gòu)的責(zé)任限額為合同總價(jià)的1%;6.仲裁機(jī)構(gòu)或法院:根據(jù)仲裁或判決結(jié)果,確定第三方的責(zé)任限額。五、第三方的更換與替換1.如第三方無(wú)法履行其職責(zé),甲方或乙方有權(quán)要求更換或替換第三方;2.更換或替換第三方前,應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方,并經(jīng)對(duì)方同意;3.更換或替換第三方后,原第三方與本合同的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止,新第三方承擔(dān)原第三方的權(quán)利義務(wù)。六、第三方的保密義務(wù)1.第三方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù),未經(jīng)甲方或乙方書(shū)面同意,不得向任何第三方泄露;2.第三方違反保密義務(wù),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、第三方與其他各方的劃分說(shuō)明1.第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系:第三方作為獨(dú)立主體,與甲方、乙方分別簽訂相關(guān)協(xié)議,各自承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利義務(wù);2.第三方與甲方、乙方在合同履行過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)劃分:(1)甲方與乙方:按照本合同約定,履行各自的權(quán)利義務(wù);(2)甲方與第三方:甲方與第三方簽訂的協(xié)議中約定各自的權(quán)利義務(wù);(3)乙方與第三方:乙方與第三方簽訂的協(xié)議中約定各自的權(quán)利義務(wù)。八、其他1.本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議;2.本合同附件為本合同的有效組成部分,與本合同具有同等法律效力。第三部分:其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一:附件列表:1.施工圖紙及設(shè)計(jì)要求詳細(xì)要求:提供雕塑的詳細(xì)設(shè)計(jì)圖紙,包括尺寸、顏色、材質(zhì)等信息。說(shuō)明:圖紙應(yīng)清晰、完整,以便乙方準(zhǔn)確理解施工要求。2.施工現(xiàn)場(chǎng)照片及視頻資料詳細(xì)要求:記錄施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,包括雕塑的位置、環(huán)境、周邊設(shè)施等。說(shuō)明:資料應(yīng)真實(shí)反映施工現(xiàn)場(chǎng),便于后續(xù)驗(yàn)收和爭(zhēng)議解決。3.材料清單及質(zhì)量證明詳細(xì)要求:列出所有用于油漆施工的材料,并提供材料的質(zhì)量證明文件。說(shuō)明:材料清單應(yīng)詳細(xì)列出每種材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息。4.施工進(jìn)度表詳細(xì)要求:制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃,包括每個(gè)階段的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間。說(shuō)明:進(jìn)度表應(yīng)便于甲方和乙方監(jiān)控施工進(jìn)度,確保按時(shí)完成施工。5.施工日志詳細(xì)要求:記錄施工過(guò)程中的重要事項(xiàng),包括天氣、材料使用、人員變動(dòng)等。說(shuō)明:施工日志應(yīng)真實(shí)記錄施工過(guò)程,作為后續(xù)驗(yàn)收和爭(zhēng)議解決的依據(jù)。6.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告詳細(xì)要求:驗(yàn)收完成后,由甲方或第三方出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,記錄驗(yàn)收結(jié)果。說(shuō)明:驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果,作為合同履行的最終證明。7.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求:如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)簽署爭(zhēng)議解決協(xié)議,明確解決方式。說(shuō)明:爭(zhēng)議解決協(xié)議應(yīng)包括爭(zhēng)議解決的方式、時(shí)間、地點(diǎn)等信息。說(shuō)明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.乙方未按約定時(shí)間完成施工任務(wù)責(zé)任認(rèn)定:每逾期一日,乙方應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)的1%作為違約金。示例:若合同約定施工期為30天,乙方實(shí)際完成時(shí)間為35天,則乙方應(yīng)支付5天的違約金。2.乙方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任認(rèn)定:乙方應(yīng)承擔(dān)返工責(zé)任,直至達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);若因返工導(dǎo)致工期延誤,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例:若甲方驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)油漆施工存在明顯質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)進(jìn)行返工,并承擔(dān)因返工導(dǎo)致的額外費(fèi)用。3.第三方未能履行其職責(zé)責(zé)任認(rèn)定:第三方應(yīng)根據(jù)其與甲方或乙方簽訂的協(xié)議,承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例:若監(jiān)理單位未履行監(jiān)理職責(zé),導(dǎo)致施工質(zhì)量不符合要求,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.甲方未按約定支付工程款責(zé)任認(rèn)定:甲方應(yīng)按照合同約定支付工程款,如逾期支付,應(yīng)向乙方支付違約金。示例:若甲方逾期支付工程款,每

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論