2025年度地下管線工程施工合同索賠責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度地下管線工程施工合同索賠責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度地下管線工程施工合同索賠責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)合同甲方（施工方）：名稱：_________________地址：_________________法定代表人：_________________聯(lián)系方式：_________________乙方（業(yè)主方）：名稱：_________________地址：_________________法定代表人：_________________聯(lián)系方式：_________________鑒于甲方接受乙方的委托，承擔(dān)2025年度地下管線工程施工項目，為確保工程順利進(jìn)行，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下索賠責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議：一、索賠范圍及條件1.1索賠范圍：（1）因不可抗力導(dǎo)致工程停工、延期；（2）因設(shè)計變更、地質(zhì)條件變化等原因?qū)е鹿こ塘吭黾樱唬?）因乙方提供資料錯誤、不完整或延誤導(dǎo)致工程停工；（4）因乙方原因?qū)е鹿こ贪踩①|(zhì)量事故；（5）因乙方原因?qū)е鹿こ萄诱`；（6）其他經(jīng)雙方協(xié)商一致認(rèn)定的索賠事項。1.2索賠條件：（1）索賠事項發(fā)生時，甲方應(yīng)立即通知乙方，并保留相關(guān)證據(jù)；（2）索賠事項發(fā)生后，甲方應(yīng)在合理期限內(nèi)向乙方提出索賠申請，并附具相關(guān)證明材料；（3）乙方應(yīng)在收到索賠申請后，在規(guī)定期限內(nèi)予以答復(fù)。二、索賠處理及賠償標(biāo)準(zhǔn)2.1索賠處理程序：（1）甲方提出索賠申請；（2）乙方進(jìn)行核實；（3）雙方協(xié)商確定索賠金額；（4）簽訂索賠協(xié)議。2.2賠償標(biāo)準(zhǔn)：（1）因不可抗力導(dǎo)致工程停工、延期，按實際停工、延期天數(shù)計算，每天賠償金額為____元；（2）因設(shè)計變更、地質(zhì)條件變化等原因?qū)е鹿こ塘吭黾?，按實際增加工程量計算，每平方米賠償金額為____元；（3）因乙方提供資料錯誤、不完整或延誤導(dǎo)致工程停工，按實際停工天數(shù)計算，每天賠償金額為____元；（4）因乙方原因?qū)е鹿こ贪踩?、質(zhì)量事故，按事故造成的直接經(jīng)濟(jì)損失計算，賠償金額為____元；（5）因乙方原因?qū)е鹿こ萄诱`，按實際延誤天數(shù)計算，每天賠償金額為____元；（6）其他經(jīng)雙方協(xié)商一致認(rèn)定的索賠事項，按照雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償。三、爭議解決3.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。四、其他4.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。4.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（施工方）：_________________乙方（業(yè)主方）：_________________代表人（簽字）：_________________代表人（簽字）：_________________簽訂日期：_________________簽訂日期：_________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義二、第三方介入的范圍及程序.2第三方介入的范圍：（1）對工程施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；（2）對工程設(shè)計變更進(jìn)行審核；（3）對工程進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控；（4）對工程款支付進(jìn)行審計；（5）在爭議解決過程中提供專業(yè)意見；（6）其他甲乙雙方約定的第三方介入事項。.3第三方介入的程序：（1）甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定第三方介入的事項及具體要求；（2）甲乙雙方共同邀請第三方參與相關(guān)事項；（3）第三方根據(jù)甲乙雙方的要求，進(jìn)行相關(guān)工作；（4）第三方完成相關(guān)工作后，向甲乙雙方提交報告或意見；（5）甲乙雙方根據(jù)第三方的工作成果，決定是否接受或采納。三、第三方的責(zé)任限額.4第三方的責(zé)任限額：（1）第三方在履行本合同約定職責(zé)過程中，因自身原因?qū)е碌膿p失，由第三方自行承擔(dān)；（2）第三方在履行本合同約定職責(zé)過程中，如因甲乙雙方的原因?qū)е聯(lián)p失，甲乙雙方按本合同約定的索賠責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（3）第三方在履行本合同約定職責(zé)過程中，如因不可抗力導(dǎo)致的損失，甲乙雙方根據(jù)不可抗力的影響，按比例分擔(dān)責(zé)任；（4）第三方在履行本合同約定職責(zé)過程中，如因違法行為導(dǎo)致的損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。四、第三方的權(quán)利.5第三方的權(quán)利：（1）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息；（2）第三方有權(quán)根據(jù)工作需要，對工程施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查；（3）第三方有權(quán)對甲乙雙方履行合同情況進(jìn)行監(jiān)督；（4）第三方有權(quán)向甲乙雙方提出意見和建議。五、第三方的義務(wù).6第三方的義務(wù)：（1）第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，及時、準(zhǔn)確地完成相關(guān)工作；（2）第三方應(yīng)保守甲乙雙方的技術(shù)和商業(yè)秘密；（3）第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（4）第三方應(yīng)按照合同約定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、第三方與其他各方的劃分說明.7第三方與其他各方的劃分說明：（1）第三方與甲方、乙方之間是委托關(guān)系，第三方應(yīng)遵守合同約定，維護(hù)甲乙雙方合法權(quán)益；（2）第三方與工程施工人員是監(jiān)管與被監(jiān)管關(guān)系，第三方應(yīng)確保施工人員遵守施工規(guī)范和操作規(guī)程；（3）第三方與施工設(shè)備、材料供應(yīng)商是服務(wù)與被服務(wù)關(guān)系，第三方應(yīng)確保施工設(shè)備、材料質(zhì)量符合合同要求；（4）第三方在履行本合同約定職責(zé)過程中，如需與其他第三方進(jìn)行合作，應(yīng)征得甲乙雙方同意。七、合同變更.8合同變更：（1）甲乙雙方如需增加或減少第三方介入的事項，應(yīng)協(xié)商一致后進(jìn)行合同變更；（2）第三方介入事項的變更，應(yīng)通知所有相關(guān)方。八、合同終止.9合同終止：（1）本合同因任何原因終止，第三方介入事項同時終止；（2）合同終止后，第三方應(yīng)將工作成果提交給甲乙雙方，并辦理相關(guān)手續(xù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：.1工程施工合同詳細(xì)要求：包含工程名稱、地點、規(guī)模、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價款、支付方式、雙方責(zé)任等。說明：本附件是合同主體，詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。.2設(shè)計文件詳細(xì)要求：包括施工圖紙、設(shè)計說明書、施工圖預(yù)算等。說明：本附件為工程施工的依據(jù)，甲方應(yīng)確保設(shè)計文件符合國家規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。.3施工組織設(shè)計詳細(xì)要求：包括施工方案、施工進(jìn)度計劃、施工資源配置等。說明：本附件為工程施工的具體實施方案，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照組織設(shè)計進(jìn)行施工。.4施工現(xiàn)場管理制度詳細(xì)要求：包括安全管理制度、質(zhì)量管理制度、進(jìn)度管理制度等。說明：本附件為施工現(xiàn)場管理的規(guī)范，甲乙雙方應(yīng)共同遵守。.5工程量清單詳細(xì)要求：包括分部分項工程量、材料清單、設(shè)備清單等。說明：本附件為工程款支付的依據(jù)，甲乙雙方應(yīng)按照實際完成工程量進(jìn)行結(jié)算。.6工程變更單詳細(xì)要求：包括變更原因、變更內(nèi)容、變更金額等。說明：本附件為工程變更的記錄，甲乙雙方應(yīng)按照變更單執(zhí)行。.7索賠申請及處理記錄詳細(xì)要求：包括索賠原因、索賠金額、處理結(jié)果等。說明：本附件為索賠處理的記錄，甲乙雙方應(yīng)按照處理結(jié)果執(zhí)行。.8工程驗收報告詳細(xì)要求：包括驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果等。說明：本附件為工程驗收的結(jié)論，甲乙雙方應(yīng)按照驗收報告進(jìn)行后續(xù)工作。.9其他相關(guān)文件詳細(xì)要求：根據(jù)實際情況添加。說明：本附件為合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：.10違約行為及責(zé)任認(rèn)定：.11甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按時提供設(shè)計文件或提供的設(shè)計文件不符合要求。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如賠償乙方因延誤工期造成的損失。.12乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按時完成工程或工程質(zhì)量不符合要求。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如賠償甲方因延誤工期或工程質(zhì)量問題造成的損失。.13第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按時完成相關(guān)工作或工作成果不符合要求。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如賠償甲乙雙方因延誤工期或工作成果問題造成的損失。.14不可抗力導(dǎo)致違約：違約行為：因不可抗力導(dǎo)致工程停工或無法繼續(xù)施工。責(zé)任認(rèn)定：甲乙雙方根據(jù)不可抗力的影響，按比例分擔(dān)責(zé)任。.15其他違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：根據(jù)合同約定或其他法律法規(guī)，甲乙雙方及第三方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。合同主體方簽署部分：甲方（施工方）：名稱：_________________地址：_________________法定代表人：_________________聯(lián)系方式：_________________乙方（業(yè)主方）：名稱：_________