建筑工程施工合同范例

建筑工程施工合同范例合同編號：__________一、合同主體二、工程概況2.1工程名稱：________________2.2工程地點：________________2.3工程內容：________________2.4工程面積：________________2.5工程結構：________________2.6工程投資：________________三、合同工期3.1工程開工日期：______年______月______日3.2工程竣工日期：______年______月______日3.3工期延誤：如乙方因特殊原因導致工期延誤，須提前______天向甲方提出書面申請，經甲方同意后，雙方另行協商延期事宜。四、合同價款4.1合同總價：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元（1）合同簽訂后______日內，支付合同總價款的______%作為預付款；（2）工程進度達到______%時，支付合同總價款的______%；（3）工程進度達到______%時，支付合同總價款的______%；（4）工程驗收合格后，支付合同總價款的______%。五、工程質量及驗收5.1乙方應按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求，保證工程質量。5.2工程驗收合格后，雙方應簽訂工程驗收報告。5.3工程保修期：自工程驗收合格之日起計算，保修期為______個月。六、雙方權利義務6.1甲方權利：（1）對乙方施工過程中的工程質量、進度、安全進行監(jiān)督；（2）對乙方施工過程中的不當行為進行糾正；（3）根據合同約定支付工程款。6.2甲方義務：（1）提供符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準的施工圖紙；（2）協助乙方辦理施工許可證等相關手續(xù)；（3）提供施工所需的場地、水源、電源等條件。6.3乙方權利：（1）按照合同約定收取工程款；（2）對甲方提供的施工圖紙、技術要求等提出合理化建議；（3）對甲方提供的場地、水源、電源等條件提出合理化要求。6.4乙方義務：（1）按照合同約定完成工程；（2）保證工程質量，確保工程安全；（3）遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求，做好施工過程中的環(huán)境保護、安全生產等工作。七、違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金為合同總價款的______%。7.2甲方未按照約定支付工程款，乙方有權暫停施工，并要求甲方承擔逾期付款違約金，違約金為逾期付款金額的______%。7.3乙方未按照約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約金，違約金為合同總價款的______%。八、爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決。8.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽名）：乙方代表（簽名）：簽訂日期：______年______月______日注意事項：1.權利義務明確：合同中應明確甲乙雙方的權責，包括但不限于工程款支付、工程進度、質量保證、安全生產等。2.工期與延誤：合同中應規(guī)定明確的工期，并對可能的工期延誤及其處理方式作出約定。3.合同價款與支付方式：合同中應詳細規(guī)定合同總價、預付款、進度付款以及驗收合格后的付款比例和方式。4.質量與驗收：合同中應明確工程質量標準及驗收程序，包括驗收合格后的保修期限。5.違約責任：合同中應規(guī)定違約責任，包括違約金的具體計算方式和責任承擔。6.爭議解決：合同中應約定爭議解決的方式，通常是協商和訴訟。解決辦法：1.協商：在爭議發(fā)生時，雙方應嘗試通過協商解決，以減少時間和經濟成本。2.訴訟：如協商不成，可依據合同約定向有管轄權的人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.違約責任（LiabilityforBreachofContract）：指合同當事人違反合同義務所應承擔的民事責任，包括繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等。2.預付款（AdvancePayment）：指合同履行前，一方當事人根據合同約定預先支付給對方的款項。3.違約金（LiquidatedDamages）：指雙方當事人在合同中預先約定的，在違約行為發(fā)生后，違約方應支付給守約方的賠償金。4.保修期（WarrantyPeriod）：指合同約定的時間內，承建方對完成的工程提供維修服務的期限。5.民事責任（CivilLiability）：指因違反民事法律規(guī)定而應承擔的法律后果，包括合同責任和侵權責任等。6.管轄權（Jurisdiction）：指法院對某一案件進行審理和裁判的權力，通常以合同簽訂地或被告所在地法院為管轄法院。特殊應用場合及合同補充條款：1.應用場合：如果工程涉及到文化遺產保護或歷史建筑修復補充條款：考慮到工程的特殊性質，雙方同意在施工過程中，乙方應采取一切必要措施，保護現場的文化遺產和歷史建筑，確保施工不影響其結構完整性和歷史價值。若乙方違反本條款，甲方有權立即終止合同，并要求乙方承擔相應的賠償責任。2.應用場合：如果工程位于環(huán)保敏感區(qū)域，如自然保護區(qū)補充條款：乙方在施工期間，必須遵守國家有關環(huán)境保護的法律法規(guī)，采取有效措施保護生態(tài)環(huán)境，不得對周邊自然環(huán)境造成損害。如有違反，乙方應承擔相應的環(huán)保責任，并賠償由此造成的一切損失。3.應用場合：如果工程包含創(chuàng)新技術或專利應用補充條款：乙方應保證所采用的技術或專利不侵犯他人的知識產權，且在工程中使用的技術或專利應是成熟可靠的。如因乙方使用的技術或專利引起糾紛，乙方應承擔全部責任。合同所需附件列表：1.施工圖紙和技術說明書2.工程預算書和費用明細3.施工許可證和相關政府批文4.乙方資質證明和安全生產許可證5.工程驗收標準及驗收程序說明6.甲方提供的場地、水源、電源等相關資料7.雙方簽字的工程進度計劃表8.工程質量保證書和保修條款說明9.爭議解決協議或仲裁條款10.其他雙方認為有必要提供的文件或資料“考慮到這個工程是要修復我們寶貴的文化遺產，我們得特別小心，確保每一步都尊重歷史，保護好每一磚一瓦