加工承攬廠房合同范本

加工承攬廠房合同范本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（委托方）：____________________

乙方（承攬方）：____________________

鑒于甲方需要將廠房進行加工承攬，乙方具備相應的加工承攬能力，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、加工承攬內容

1.1甲方委托乙方對位于____________________的廠房進行加工承攬，具體加工承攬內容如下：

（1）廠房主體結構加固；

（2）廠房內部裝修；

（3）廠房配套設施安裝。

二、加工承攬期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，工期為____個月。

三、加工承攬費用

3.1加工承攬費用總額為人民幣____元整（大寫：____________________）。

3.2乙方應在合同簽訂后____個工作日內向甲方支付合同總額的____%作為預付款。

3.3甲方在乙方完成工程進度達到合同約定比例時，向乙方支付相應比例的工程款。

3.4工程竣工后，甲方對乙方提交的竣工結算文件進行審核，確認無誤后，甲方在____個工作日內支付剩余工程款。

四、質量要求

4.1乙方應嚴格按照國家相關標準和設計要求進行加工承攬，確保工程質量符合合同約定。

4.2甲方有權對乙方施工過程中的質量進行監(jiān)督檢查，乙方應予以配合。

五、安全責任

5.1乙方在施工過程中應嚴格遵守國家安全生產法律法規(guī)，確保施工安全。

5.2乙方應采取有效措施，防止施工現場發(fā)生安全事故，如發(fā)生安全事故，乙方應承擔相應責任。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，具體數額按本合同約定執(zhí)行。

6.2如因乙方原因導致工程延期，每延期一日，乙方應向甲方支付____元人民幣作為違約金。

6.3如因甲方原因導致工程延期，甲方應向乙方支付____元人民幣作為違約金。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

8.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.廠房加工承攬工程圖紙；

2.廠房加工承攬工程預算；

3.廠房加工承攬工程進度計劃；

4.甲方提供的其他相關資料。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（委托方）：____________________

乙方（承攬方）：____________________

丙方（監(jiān)理方）：____________________

鑒于甲方需要將廠房進行加工承攬，乙方具備相應的加工承攬能力，丙方具備專業(yè)的監(jiān)理能力，為保障甲方權益，經三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、加工承攬內容

1.1甲方委托乙方對位于____________________的廠房進行加工承攬，具體加工承攬內容如下：

（1）廠房主體結構加固；

（2）廠房內部裝修；

（3）廠房配套設施安裝。

二、第三方監(jiān)理職責

2.1丙方作為監(jiān)理方，負責對乙方施工過程進行全程監(jiān)理，確保工程質量、進度和施工安全。

2.2丙方應按照國家相關標準和設計要求，對乙方施工過程中的材料、工藝、質量等進行監(jiān)督檢查。

2.3丙方有權要求乙方對不符合要求的施工進行整改，直至符合合同約定。

三、甲方權益保障

3.1甲方有權要求乙方在施工前提供詳細的施工方案、施工進度計劃和質量保證措施。

3.2甲方有權要求乙方在施工過程中定期提交施工報告，報告內容包括施工進度、質量情況、存在問題及解決方案等。

3.3甲方有權要求乙方在工程竣工后提供完整的竣工資料，包括施工圖紙、驗收報告、質量保證書等。

四、加工承攬期限

4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，工期為____個月。

五、加工承攬費用

5.1加工承攬費用總額為人民幣____元整（大寫：____________________）。

5.2乙方應在合同簽訂后____個工作日內向甲方支付合同總額的____%作為預付款。

5.3甲方在乙方完成工程進度達到合同約定比例時，向乙方支付相應比例的工程款。

5.4工程竣工后，甲方對乙方提交的竣工結算文件進行審核，確認無誤后，甲方在____個工作日內支付剩余工程款。

六、質量要求

6.1乙方應嚴格按照國家相關標準和設計要求進行加工承攬，確保工程質量符合合同約定。

6.2甲方有權對乙方施工過程中的質量進行監(jiān)督檢查，乙方應予以配合。

七、安全責任

7.1乙方在施工過程中應嚴格遵守國家安全生產法律法規(guī)，確保施工安全。

7.2乙方應采取有效措施，防止施工現場發(fā)生安全事故，如發(fā)生安全事故，乙方應承擔相應責任。

八、違約責任

8.1任何一方違反本合同約定，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，具體數額按本合同約定執(zhí)行。

8.2如因乙方原因導致工程延期，每延期一日，乙方應向甲方支付____元人民幣作為違約金。

8.3如因甲方原因導致工程延期，甲方應向乙方支付____元人民幣作為違約金。

九、第三方責任

9.1丙方在監(jiān)理過程中如因自身原因導致工程質量問題，應承擔相應責任。

9.2丙方應按照合同約定，對乙方施工過程中的質量、進度和施工安全進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現乙方存在違規(guī)行為，應及時向甲方報告。

十、保密條款

10.1本合同內容及其附件，除法律法規(guī)規(guī)定外，雙方均應對其內容予以保密。

十一、爭議解決

11.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十二、其他

12.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

12.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

結尾：

第三方介入的意義和目的在于，通過丙方的專業(yè)監(jiān)理，保障甲方在加工承攬過程中的權益，確保工程質量、進度和施工安全。甲方為主導的目的和意義在于，通過明確甲乙丙三方的責任和義務，確保甲方在工程中的權益得到充分保障，同時降低工程風險，實現甲方利益最大化。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（委托方）：____________________

乙方（承攬方）：____________________

丙方（監(jiān)理方）：____________________

鑒于甲方委托乙方進行廠房加工承攬項目，乙方需要丙方提供專業(yè)的監(jiān)理服務以確保項目順利進行，同時保障乙方在項目中的合法權益，經三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、加工承攬內容

1.1甲方委托乙方對位于____________________的廠房進行加工承攬，具體加工承攬內容如下：

（1）廠房主體結構加固；

（2）廠房內部裝修；

（3）廠房配套設施安裝。

二、丙方監(jiān)理職責

2.1丙方作為監(jiān)理方，負責對乙方施工過程進行全程監(jiān)理，確保工程符合設計要求和國家標準。

2.2丙方應定期向乙方提供監(jiān)理報告，包括施工進度、質量狀況、安全措施等，并提出改進建議。

2.3丙方應協(xié)助乙方處理與施工相關的政府審批、驗收等事宜。

三、乙方權益保障

3.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款項，包括預付款、進度款和竣工結算款。

3.2乙方有權要求甲方在施工過程中提供必要的協(xié)助，包括材料供應、現場協(xié)調等。

3.3乙方有權要求甲方在項目變更或延期時，按照合同約定調整工程款和工期。

四、加工承攬期限

4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，工期為____個月。

五、加工承攬費用

5.1加工承攬費用總額為人民幣____元整（大寫：____________________）。

5.2乙方應在合同簽訂后____個工作日內向甲方提交詳細的工程預算，甲方應在____個工作日內審核并支付合同總額的____%作為預付款。

5.3甲方在乙方完成工程進度達到合同約定比例時，向乙方支付相應比例的工程款。

5.4工程竣工后，甲方對乙方提交的竣工結算文件進行審核，確認無誤后，甲方在____個工作日內支付剩余工程款。

六、質量要求

6.1乙方應嚴格按照國家相關標準和設計要求進行加工承攬，確保工程質量符合合同約定。

6.2甲方有權對乙方施工過程中的質量進行監(jiān)督檢查，乙方應予以配合。

6.3丙方有權要求乙方對不符合要求的施工進行整改，直至符合合同約定。

七、安全責任

7.1乙方在施工過程中應嚴格遵守國家安全生產法律法規(guī)，確保施工安全。

7.2乙方應采取有效措施，防止施工現場發(fā)生安全事故，如發(fā)生安全事故，乙方應承擔相應責任。

八、違約責任

8.1任何一方違反本合同約定，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，具體數額按本合同約定執(zhí)行。

8.2如因甲方原因導致工程延期，甲方應向乙方支付____元人民幣作為違約金。

8.3如因乙方原因導致工程延期，乙方應向甲方支付____元人民幣作為違約金。

九、甲方違約及限制條款

9.1甲方如未按時支付工程款項，應向乙方支付____%的逾期付款違約金。

9.2甲方如擅自變更工程內容或要求乙方承擔額外工作，應提前通知乙方，并按照合同約定調整工程款和工期。

9.3甲方不得要求乙方進行不符合合同約定的施工，否則乙方有權拒絕。

十、爭議解決

10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他

11.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

11.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

結尾：

乙方為主導的目的和