2025年工程糾紛賠償私了協(xié)議樣本

2025年工程糾紛賠償私了協(xié)議樣本一、協(xié)議背景甲方（以下簡稱“原告”）：【甲方全稱】乙方（以下簡稱“被告”）：【乙方全稱】鑒于原告與被告之間因【工程名稱】項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”）施工過程中產(chǎn)生的糾紛，雙方為維護(hù)各自合法權(quán)益，避免進(jìn)一步擴(kuò)大損失，現(xiàn)經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下賠償私了協(xié)議。二、協(xié)議正文第一條糾紛概述1.1原告與被告于【簽訂合同日期】簽訂《【工程名稱】施工合同》（以下簡稱“合同”），約定被告在本項(xiàng)目中承擔(dān)施工任務(wù)。1.2在本項(xiàng)目施工過程中，由于被告的原因，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤、質(zhì)量不符合合同要求，給原告造成了損失。第二條賠償事項(xiàng)2.1被告承認(rèn)因自身原因?qū)е略嬖馐艿膿p失，愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.2被告同意賠償原告以下?lián)p失：（1）工程進(jìn)度延誤損失：【金額】元；（2）工程質(zhì)量不符合合同要求損失：【金額】元；（3）其他相關(guān)損失：【金額】元。2.3賠償總額為：【總金額】元。第三條賠償方式3.1被告應(yīng)在協(xié)議生效后【賠償期限】日內(nèi)，將賠償款支付至原告指定的銀行賬戶。3.2原告收到賠償款后，應(yīng)向被告開具正式的收款憑證。第四條權(quán)益保障4.1原告收到賠償款后，應(yīng)立即向被告出具書面承諾，確認(rèn)被告已履行完畢賠償義務(wù)。4.2原告承諾，在賠償款支付完畢后，不再就本項(xiàng)目糾紛向被告主張任何權(quán)利。4.3雙方同意，本協(xié)議簽署后，立即生效，對(duì)雙方具有法律約束力。第五條其他約定5.1雙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，按照合同約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。5.2雙方應(yīng)本著誠實(shí)信用的原則，共同維護(hù)本項(xiàng)目施工的順利進(jìn)行。5.3本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。第六條爭議解決6.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至【所在地】人民法院訴訟解決。第七條協(xié)議生效7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本協(xié)議生效后，雙方應(yīng)按照約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如有違反，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。三、協(xié)議附件附件一：雙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件二：雙方簽訂的《【工程名稱】施工合同》復(fù)印件附件三：相關(guān)證據(jù)材料四、協(xié)議簽署甲方（原告）：【甲方全稱】法定代表人（或授權(quán)代表）：【簽字】乙方（