保證裝修質量合同范例

保證裝修質量合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方需要乙方提供裝修服務，乙方同意按照甲方的需求進行裝修，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就以下事項達成如下協(xié)議：

一、裝修范圍及內容

1.裝修范圍：__________

2.裝修內容：__________

二、裝修質量要求

1.乙方承諾按照國家有關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及甲方的需求，對裝修工程進行施工，確保裝修質量達到國家相關質量標準。

2.乙方在裝修過程中應嚴格執(zhí)行施工圖紙，不得擅自改變設計方案，確保裝修質量。

3.裝修工程完成后，甲方有權對裝修質量進行驗收，乙方應積極配合甲方的驗收工作。

三、工期及驗收

1.裝修工期：__________

2.工期延誤責任：如因乙方原因導致工期延誤，乙方應向甲方支付違約金，違約金為每日__________元。

3.裝修工程驗收：裝修工程完成后，甲乙雙方應在__________日內共同進行驗收，如甲方對裝修質量有異議，應在驗收合格前提出，乙方應予以整改。

四、費用及支付方式

1.裝修工程總價款為：__________

2.支付方式：__________

五、違約責任

1.如甲方未按時支付裝修款項，應向乙方支付違約金，違約金為逾期支付金額的__________%。

2.如乙方未按約定時間完成裝修工程，甲方有權解除合同，并要求乙方退還已收款項。

3.如因乙方原因導致裝修質量問題，乙方應承擔修復責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

六、爭議解決

1.本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

3.附件：

（1）裝修圖紙及設計方案；

（2）工程預算表；

（3）施工合同；

（4）驗收報告；

（5）其他相關文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

備注：本合同未盡事宜，可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方需要乙方提供裝修服務，為確保裝修質量及施工過程中的專業(yè)指導，丙方同意作為第三方參與本合同，提供專業(yè)監(jiān)督及質量控制服務。甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就以下事項達成如下協(xié)議：

一、裝修范圍及內容

1.裝修范圍：__________

2.裝修內容：__________

二、裝修質量要求

1.乙方承諾按照國家有關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及甲方的需求，對裝修工程進行施工，確保裝修質量達到國家相關質量標準。

2.丙方作為第三方，負責對乙方施工過程中的質量進行監(jiān)督，確保裝修質量符合約定標準。

3.乙方在裝修過程中應嚴格執(zhí)行施工圖紙，不得擅自改變設計方案，確保裝修質量。

三、丙方責任與權利

1.丙方有權對乙方施工過程中的質量進行現(xiàn)場檢查，對不符合質量要求的工程提出整改意見。

2.丙方有權要求乙方提供施工過程中的相關資料，包括但不限于施工圖紙、材料清單、驗收報告等。

3.丙方有權對乙方進行必要的指導，確保裝修工程按照約定標準進行。

四、工期及驗收

1.裝修工期：__________

2.工期延誤責任：如因乙方原因導致工期延誤，乙方應向甲方支付違約金，違約金為每日__________元。

3.裝修工程驗收：裝修工程完成后，甲乙雙方及丙方應在__________日內共同進行驗收，如甲方對裝修質量有異議，應在驗收合格前提出，乙方應予以整改。

五、費用及支付方式

1.裝修工程總價款為：__________

2.支付方式：__________

六、甲方權益保障

1.甲方有權要求乙方在施工過程中提供詳細的施工進度報告，以便甲方隨時了解工程進度。

2.甲方有權要求乙方在施工過程中提供材料清單，確保所用材料符合約定標準。

3.甲方有權要求乙方在施工過程中提供施工過程中的相關照片或視頻資料，以便甲方對施工過程進行監(jiān)督。

七、乙方違約及限制條款

1.如乙方未按時完成裝修工程，甲方有權解除合同，并要求乙方退還已收款項。

2.如乙方施工過程中出現(xiàn)質量問題，乙方應承擔修復責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.如乙方擅自改變設計方案，甲方有權要求乙方恢復原設計方案，并承擔由此產(chǎn)生的額外費用。

八、爭議解決

1.本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。

2.本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份。

3.附件：

（1）裝修圖紙及設計方案；

（2）工程預算表；

（3）施工合同；

（4）驗收報告；

（5）丙方資質證明；

（6）其他相關文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

第三方介入的意義和目的在于：

1.提高裝修質量，確保工程符合國家相關質量標準。

2.加強施工過程中的監(jiān)督，降低甲方風險。

3.提升工程進度，確保工程按時完成。

甲方為主導的目的和意義在于：

1.保障甲方權益，確保裝修質量達到預期效果。

2.提高甲方對裝修過程的參與度，確保甲方對裝修工程有充分的了解和掌控。

3.通過甲方權益保障條款，確保乙方在施工過程中嚴格遵守約定，提高施工質量。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于乙方具備專業(yè)的裝修施工能力，甲方希望乙方承擔裝修工程，為確保工程順利進行及質量，丙方作為第三方監(jiān)理單位參與本合同，提供專業(yè)監(jiān)理服務。甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就以下事項達成如下協(xié)議：

一、裝修范圍及內容

1.裝修范圍：__________

2.裝修內容：__________

二、丙方責任與權利

1.丙方負責對裝修工程的施工過程進行全程監(jiān)理，確保施工質量符合國家相關標準。

2.丙方有權要求乙方提供施工圖紙、材料清單、施工方案等資料，以供監(jiān)理參考。

3.丙方有權對乙方施工過程中的質量問題提出整改意見，乙方應予以整改。

三、乙方權益保障

1.乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款項，甲方應按時支付。

2.乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，包括但不限于施工圖紙、材料供應等。

3.乙方有權要求甲方對施工過程中的設計變更進行確認，并承擔由此產(chǎn)生的額外費用。

四、施工工期及驗收

1.裝修工期：__________

2.工期延誤責任：如因甲方原因導致工期延誤，甲方應向乙方支付違約金，違約金為每日__________元。

3.裝修工程驗收：裝修工程完成后，甲乙雙方及丙方應在__________日內共同進行驗收，如丙方對裝修質量有異議，應在驗收合格前提出，乙方應予以整改。

五、費用及支付方式

1.裝修工程總價款為：__________

2.支付方式：__________

六、甲方違約及限制條款

1.如甲方未按時支付工程款項，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。

2.如甲方擅自變更設計方案，導致乙方施工困難，甲方應承擔由此產(chǎn)生的額外費用。

3.如甲方未提供必要的施工條件，導致乙方施工進度延誤，甲方應承擔相應責任。

七、爭議解決

1.本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。

2.本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份。

3.附件：

（1）裝修圖紙及設計方案；

（2）工程預算表；

（3）施工合同；

（4）驗收報告；

（5）丙方資質證明；

（6）其他相關文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

乙方為主導的目的和意義在于：

1.確保乙方在施工過程中的權益得