外墻保溫工程施工合同書

1、外墻保溫工程施工合同書甲方：錦宸集團有限公司重慶分公司第七項目部 乙方：依據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法 和建筑工程承包條例，為明 確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商達成合同 條款如下：一、工程項目1、工程名稱：聚金萬佳苑一標(biāo)段2、工程地點：謝家灣文化七村 50號3、工程范圍及內(nèi)容：、工程范圍：4#樓外墻保溫工程。、工程內(nèi)容：4#樓外墻保溫人工。、合同單價：人工費15元/ m2二、材料供應(yīng)1、外保溫材料由建設(shè)單位提供。三、工期：根據(jù)工程需要，外保溫施工工期為 70_天，以實際進場施工時間 為準(zhǔn)（下雨等特殊情況順延）。四、工程質(zhì)量及竣工驗收：1、質(zhì)量檢驗及驗收標(biāo)準(zhǔn)：按施工圖紙、設(shè)計

2、變更通知及國家、 地方頒發(fā)的現(xiàn)行施工驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。使用材料質(zhì)量及規(guī)格由建設(shè)方 負責(zé)。五、工程價款支付1、保溫工程人工費按照經(jīng)聚金公司審定后的月進度工程款中勞 務(wù)費的 80%進行支付，余下的 20%人工費在保溫工程完成驗收合格 后一次性支付給乙方。2、保溫工程人工費的支付依據(jù)：由甲方在本合同簽訂后，向聚 金實業(yè)（集團）有限公司出具外墻保溫工程人工費支付不可撤銷委托 書，委托書在甲方和聚金公司蓋公章后立即生效。3、每月工程款的發(fā)票由甲方提供給聚金公司，每月工程款中應(yīng) 支付的人工費， 由甲乙雙方確認并蓋公章， 由乙方作為向聚金公司領(lǐng) 款的憑據(jù)。六、施工安全：1、嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制。2、乙方在施

3、工期間應(yīng)安全生產(chǎn)、文明施工，避免一切事故的發(fā) 生。對已發(fā)生的事故必須及時向甲方及相關(guān)部門匯報， 做到及時處理。3、乙方必須接受甲方（總承包方）的安全檢查，及時整改事故 隱患；禁止擅自使用機具設(shè)備、電氣和從事特種作業(yè)。甲方對違反安 全法規(guī)的人員有權(quán)處理， 直至勸其離場或終止合同。 乙方有權(quán)拒絕甲 方的違章指揮。4、安全事故賠償責(zé)任按原甲乙雙方簽訂的建設(shè)工程勞務(wù)承包 合同有關(guān)條款執(zhí)行。七、違約責(zé)任： 合同從簽定之日起生效，共同信守，嚴(yán)格執(zhí)行，如一方違約，按 工程總價的 10%處以違約金?？缮暾埉?dāng)工程尾款八、解決合同糾紛的方式： 事先由各方協(xié)商解決， 在雙方協(xié)商解決未達成一致時， 地人民法院判決。九

4、、其他約定事項：1、施工節(jié)點、大樣圖由建設(shè)方提供。十、附則；本合同一式肆份， 雙方簽字蓋章后具有同等法律效力， 結(jié)清后本合同自動失效。甲方（蓋章）：委托代理人：電話：乙方（蓋章）：委托代理人： 電話：簽訂日期：年月日外墻保溫工程施工合同書甲方：正太集團有限公司重慶分公司第三項目部 乙方：依據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法 和建筑工程承包條例，為明 確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商達成合同 條款如下：一、工程項目1、工程名稱：聚金萬佳苑三標(biāo)段2、工程地點：謝家灣文化七村 50號3、工程范圍及內(nèi)容：、工程范圍：6#樓外墻保溫工程。、工程內(nèi)容：6#樓外墻保溫人工。、合同單價：人工費15

5、元/ m2二、材料供應(yīng)1、外保溫材料由建設(shè)單位提供。三、工期：根據(jù)工程需要，外保溫施工工期為 70_天，以實際進場施工時間 為準(zhǔn)（下雨等特殊情況順延）。四、工程質(zhì)量及竣工驗收：1、質(zhì)量檢驗及驗收標(biāo)準(zhǔn)：按施工圖紙、設(shè)計變更通知及國家、 地方頒發(fā)的現(xiàn)行施工驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。使用材料質(zhì)量及規(guī)格由建設(shè)方 負責(zé)。五、工程價款支付1、保溫工程人工費按照經(jīng)聚金公司審定后的月進度工程款中勞 務(wù)費的 80%進行支付，余下的 20%人工費在保溫工程完成驗收合格 后一次性支付給乙方。2、保溫工程人工費的支付依據(jù)：由甲方在本合同簽訂后，向聚 金實業(yè)（集團）有限公司出具外墻保溫工程人工費支付不可撤銷委托 書，委托書在甲方

6、和聚金公司蓋公章后立即生效。3、每月工程款的發(fā)票由甲方提供給聚金公司，每月工程款中應(yīng) 支付的人工費， 由甲乙雙方確認并蓋公章， 作為乙方 向聚金公司領(lǐng)款 的憑據(jù)。六、施工安全：1、嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制。2、乙方在施工期間應(yīng)安全生產(chǎn)、文明施工，避免一切事故的發(fā) 生。對已發(fā)生的事故必須及時向甲方及相關(guān)部門匯報， 做到及時處理。3、乙方必須接受甲方（總承包方）的安全檢查，及時整改事故 隱患；禁止擅自使用機具設(shè)備、電氣和從事特種作業(yè)。甲方對違反安 全法規(guī)的人員有權(quán)處理， 直至勸其離場或終止合同。 乙方有權(quán)拒絕甲 方的違章指揮。4、安全事故賠償責(zé)任按原甲乙雙方簽訂的建設(shè)工程勞務(wù)承包 合同有關(guān)條款執(zhí)行。

7、七、違約責(zé)任： 合同從簽定之日起生效，共同信守，嚴(yán)格執(zhí)行，如一方違約，按 工程總價的 10%處以違約金。可申請當(dāng)工程尾款八、解決合同糾紛的方式： 事先由雙方協(xié)商解決， 在雙方協(xié)商解決未達成一致時， 地人民法院判決。九、其他約定事項： 1、施工節(jié)點、大樣圖由建設(shè)方提供。十、附則；本合同一式肆份， 雙方簽字蓋章后具有同等法律效力， 結(jié)清后本合同自動失效。甲方（蓋章）：委托代理人：電話：乙方（蓋章）：委托代理人： 電話：簽訂日期：年月日外墻保溫工程施工合同書甲方：正太集團有限公司重慶分公司第三項目部 乙方：依據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法 和建筑工程承包條例，為明 確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟責(zé)

8、任，經(jīng)雙方協(xié)商達成合同 條款如下：一、工程項目1、工程名稱：聚金萬佳苑三標(biāo)段2、工程地點：謝家灣文化七村 50號3、工程范圍及內(nèi)容：、工程范圍：9#樓外墻保溫工程。、工程內(nèi)容：9#樓外墻保溫人工。、合同單價：人工費15元/ m2二、材料供應(yīng)1、外保溫材料由建設(shè)單位提供。三、工期：根據(jù)工程需要，外保溫施工工期為 70_天，以實際進場施工時間 為準(zhǔn)（下雨等特殊情況順延）。四、工程質(zhì)量及竣工驗收：1、質(zhì)量檢驗及驗收標(biāo)準(zhǔn)：按施工圖紙、設(shè)計變更通知及國家、 地方頒發(fā)的現(xiàn)行施工驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。使用材料質(zhì)量及規(guī)格由建設(shè)方 負責(zé)。五、工程價款支付1、保溫工程人工費按照經(jīng)聚金公司審定后的月進度工程款中勞 務(wù)費的

9、 80%進行支付，余下的 20%人工費在保溫工程完成驗收合格 后一次性支付給乙方。2、保溫工程人工費的支付依據(jù)：由甲方在本合同簽訂后，向聚 金實業(yè)（集團）有限公司出具外墻保溫工程人工費支付不可撤銷委托 書，委托書在甲方和聚金公司蓋公章后立即生效。3、每月工程款的發(fā)票由甲方提供給聚金公司，每月工程款中應(yīng) 支付的人工費， 由甲乙雙方確認并蓋公章， 由一方作為向聚金公司領(lǐng) 款的憑據(jù)。六、施工安全：1、嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制。2、乙方在施工期間應(yīng)安全生產(chǎn)、文明施工，避免一切事故的發(fā) 生。對已發(fā)生的事故必須及時向甲方及相關(guān)部門匯報， 做到及時處理。3、乙方必須接受甲方（總承包方）的安全檢查，及時整改事故 隱患；禁止擅自使用機具設(shè)備、電氣和從事特種作業(yè)。甲方對違反安 全法規(guī)的人員有權(quán)處理， 直至勸其離場或終止合同。 乙方有權(quán)拒絕甲 方的違章指揮。4、安全事故賠償責(zé)任按原甲乙雙方簽訂的建設(shè)工程勞務(wù)承包 合同有關(guān)條款執(zhí)行。七、違約責(zé)任： 合同從簽定之日起生效，共同信守，嚴(yán)格執(zhí)行，如一方違約，按 工程總價的 10%處以違約金。可申請當(dāng)工程尾款八、解決合同