農(nóng)村建設(shè)工程施工合同(貴州省2018版).doc

1、合同編號(hào)： GDHT026農(nóng)村建設(shè)工程施工合同甲方（發(fā)包方）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 / 身份證號(hào)：住所地 / 居住地：聯(lián)系人：電話：微信號(hào)：電子郵箱：乙方（承包方）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 / 身份證號(hào)：住所地 / 居住地：聯(lián)系人：電話：微信號(hào)：電子郵箱：根據(jù)中華人民共和國合同法中華人民共和國建筑法及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，雙方經(jīng)友好充分協(xié)商一致，自愿達(dá)成如下合同，雙方共同信守。一、工程項(xiàng)目概況第一條本合同所涉工程項(xiàng)目如下：（一）工程名稱：（二）工程地點(diǎn)：（三）工程內(nèi)容：（四）承包方式：二、工程期限第二條 合同工期總?cè)諝v天數(shù)工日期： 年月天，開工日期：日。年月日，竣第

2、三條如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后，工期可相應(yīng)順延：（一）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；（二）在施工中如因停電、停水小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電次以上（每次連續(xù)小時(shí)以上），影響正常施工；停水停電天以上；（三）不可抗力及風(fēng)雨雪等不能施工的惡劣天氣；（四）甲方未按時(shí)撥付工程款超過天或未按合同規(guī)定提供相關(guān)材料、設(shè)施；（五）合同規(guī)定或甲方代表同意工期順延的；（六）因甲方原因造成的其他延停工。第四條因乙方原因造成施工延遲的，不得請(qǐng)求順延工期。三、工程價(jià)款、履約保證金及付款方式第五條本合同價(jià)款采第種方式確定。（一）采用固定價(jià)格的，合同價(jià)款包括的風(fēng)險(xiǎn)范圍： 風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法： 風(fēng)險(xiǎn)范圍以外合同價(jià)款調(diào)整方法為

3、：（二）采用可調(diào)價(jià)格的，合同價(jià)款的調(diào)整方法為：（三）采用成本加酬金的，有關(guān)成本加酬金的約定為：第六條雙方約定合同價(jià)款的其他調(diào)整因素：第七條雙方約定甲方向乙方支付工程款的時(shí)間和方式：第八條本合同生效后，為保證乙方各階段工作完成情況符合雙方約定，乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)向甲方交納履約保證金人民幣元（大寫：元），雙方約定履約保證金退還方式：在本工程竣工驗(yàn)收合格之日起日內(nèi)由甲方退還乙方保證金，超過日的，甲方按中國人民銀行同期同類貸款利息向乙方支付資金占用費(fèi)。第九條雙方委托銀行代付代收有關(guān)費(fèi)用甲方開戶行：甲方賬戶名：甲方賬號(hào)：乙方開戶行：乙方賬戶名：乙方賬號(hào)：甲方在收到乙方提供發(fā)票之日起日內(nèi)支付乙方

4、款項(xiàng)。第十條除上述規(guī)定的銀行匯款支付外，以下三種支付方式雙方均予認(rèn)可：（一）支付寶轉(zhuǎn)賬；（二）微信轉(zhuǎn)賬；（三）現(xiàn)金支付。四、建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購第十一條工程材料、設(shè)備由方采購。第十二條 因工程需要所采購的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗(yàn)報(bào)告才能使用。一方負(fù)責(zé)采購的材料、設(shè)備，對(duì)方認(rèn)為需要復(fù)驗(yàn)的，另一方應(yīng)按要求提供復(fù)驗(yàn)報(bào)告。經(jīng)復(fù)驗(yàn)符合質(zhì)量要求的，方可用于工程使用；復(fù)驗(yàn)不符合質(zhì)量要求的，不得用于工程使用，其復(fù)驗(yàn)費(fèi)和其他損失由負(fù)責(zé)提供材料一方承擔(dān)。五、施工與設(shè)計(jì)變更第十三條 甲方簽字認(rèn)定交付的設(shè)計(jì)圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效根據(jù)，乙方不得擅自修改。第十四條 甲方指定代表現(xiàn)場(chǎng)派駐

5、對(duì)工程施工進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)乙方進(jìn)行簽證，乙方為項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)工程進(jìn)行施工管理。第十五條 設(shè)計(jì)變更增減數(shù)應(yīng)以甲方代表簽證單為根據(jù)，對(duì)增減部分的工程款由甲、乙雙方協(xié)商確認(rèn)。六、工程質(zhì)量管理及驗(yàn)收第十六條 工程具備隱蔽條件，乙方先進(jìn)行自檢，并在隱蔽驗(yàn)收前小時(shí)以書面形式通知甲方驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，甲方現(xiàn)場(chǎng)代表在驗(yàn)收記錄上簽字后，承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗(yàn)收。第十七條 工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場(chǎng)簽證單及保修書等）。驗(yàn)收合格的，雙方進(jìn)行交接，驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)及時(shí)返工，費(fèi)用由

6、乙方自行承擔(dān)，返工導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十八條 工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的準(zhǔn)。標(biāo)七、安全施工第十九條 乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。八、質(zhì)量保修第二十條本工程保修期限為年，自工程竣工驗(yàn)收合格之日起算。第二十一條 在免費(fèi)保修期內(nèi)，乙方應(yīng)保證通信暢通，令甲方能夠隨時(shí)同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后 12 小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時(shí)通知甲方。若因乙方通信不暢或故意拖延推諉，甲

7、方將視為乙方放棄保修責(zé)任，有權(quán)自行解決，乙方無條件認(rèn)可甲方支付的維修費(fèi)用，由乙方承擔(dān)所有費(fèi)用并加收的勞務(wù)費(fèi)。乙方保修聯(lián)系人：；乙方保修聯(lián)系電話：。九、雙方其他權(quán)利義務(wù)第二十二條 甲方應(yīng)按合同約定向乙方及時(shí)支付合同價(jià)款和退還履約保證金。應(yīng)按合同約定及時(shí)組織竣工驗(yàn)收。第二十三條 甲方負(fù)責(zé)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證，建設(shè)工程規(guī)劃許可證，建設(shè)工程施工許可證，施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。因甲方原因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由甲方承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工

8、期，并支付乙方合理的補(bǔ)償。第二十四條甲方應(yīng)負(fù)責(zé)提供施工所需要的條件和材料，包括：（一）將施工水利、電力、通信線路等施工所必需的條件接至施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)。（二）保證向承包人提供正常施工所需要的進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的交通條件。（三）協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物、古樹名木的保護(hù)工作，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。（四）在移交施工現(xiàn)場(chǎng)前向承包人提供施工現(xiàn)場(chǎng)及工程施工所必需的毗鄰區(qū)域內(nèi)供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地下管線資料，氣象和水文觀測(cè)資料，地質(zhì)勘察資料，相鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下工程等有關(guān)基礎(chǔ)資料，并對(duì)所提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。按照法律規(guī)定確需在開工后才能提供的基礎(chǔ)資料，甲方

9、應(yīng)盡其努力及時(shí)地在相應(yīng)工程施工前的合理期限內(nèi)提供，合理期限應(yīng)以不影響乙方的正常施工為限。（五）應(yīng)提供的施工所需要其他設(shè)施條件和材料。第二十五條 乙方在履行合同過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守法律和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并履行以下義務(wù)：（一）辦理法律規(guī)定應(yīng)由承包人辦理的許可和批準(zhǔn)，并將辦理結(jié)果書面報(bào)送發(fā)包人留存。（二）按法律規(guī)定和合同約定完成工程，并在保修期內(nèi)承擔(dān)保修義務(wù)。（三）按法律規(guī)定和合同約定采取施工安全措施和環(huán)境保護(hù)措施，辦理工傷保險(xiǎn)，確保工程及人員、材料、設(shè)備和設(shè)施的安全。（四）按合同約定的工作內(nèi)容和施工進(jìn)度要求，編制施工組織設(shè)計(jì)和施工措施計(jì)劃，并對(duì)所有施工作業(yè)和施工方法的完備性、安全可靠性負(fù)責(zé)。（五）在

10、進(jìn)行合同約定的各項(xiàng)工作時(shí)，不得侵害發(fā)包人與他人使用公用道路、水源、市政管網(wǎng)等公共設(shè)施的權(quán)利，避免對(duì)鄰近的公共設(shè)施產(chǎn)生干擾。承包人占用或使用他人的施工場(chǎng)地，影響他人作業(yè)或生活的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（六）按照法律規(guī)定和合同約定編制竣工資料，完成竣工資料立卷及歸檔，并按專用合同條款約定的竣工資料的套數(shù)、內(nèi)容、時(shí)間等要求移交發(fā)包人。十、違約責(zé)任第二十六條 乙方未能按合同約定工期竣工的，每延期一日應(yīng)按工程總價(jià)款向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）。第二十七條 甲方應(yīng)當(dāng)按合同約定向乙方支付工程款，每延期一日應(yīng)按照逾期支付工程總額向甲方支付違約金。第二十八條 一方接受對(duì)方逾期履行的，不視為對(duì)其違約行為的認(rèn)可

11、，仍然有權(quán)追究其違約責(zé)任，還有權(quán)解除合同。第二十九條 在對(duì)方未履行義務(wù)前，一方按照合同履行自己的義務(wù)的，不等于認(rèn)可對(duì)方已經(jīng)履行了先前的義務(wù)或同意對(duì)方可以不再履行其義務(wù)。第三十條 因出現(xiàn)不可預(yù)見、不可避免、不可克服的事件，導(dǎo)致本合同無法有效及時(shí)履行的，相互不承擔(dān)違約責(zé)任，但是遭遇不可抗力方應(yīng)立即通過電話、微信等方式通知對(duì)方，并在通知后的三個(gè)工作日內(nèi)將不可抗力的書面有效證明及本合同無法有效及時(shí)履行的書面理由提交給對(duì)方確認(rèn)。否則，遭受不可抗力的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十一、合同的變更、解除及爭(zhēng)議解決第三十一條 經(jīng)雙方協(xié)商一致可以變更、解除合同。一方要求變更或解除合同，應(yīng)在日前以書面方式通知另一方

12、，雙方協(xié)商解決。因變更或解除合同，致使守約方遭受實(shí)際損失的，除按合同約定和依法可免除責(zé)任的情形以外，應(yīng)由違約方負(fù)責(zé)賠償。第三十二條 一方只主張違約責(zé)任，沒有主張解除合同的，合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。一方收到解除合同的通知后，對(duì)解除有異議的，應(yīng)當(dāng)在個(gè)工作日內(nèi)向法定機(jī)關(guān)提出，否則，視為對(duì)解除無異議。第三十三條 任何一方違反本合同任何條款約定的，在對(duì)方催告后個(gè)工作日內(nèi)沒有改正為全面履行的，守約方有權(quán)書面通知違約方解除合同，且有權(quán)要求違約方賠償相當(dāng)于合同總額的違約金及所遭受的損失（包括但不限于直接損失、可得利益、律師費(fèi)用等全部損失）。第三十四條 合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決。如協(xié)商不成時(shí)，應(yīng)先向調(diào)解組織申請(qǐng)調(diào)解。調(diào)解不成的，雙方均有權(quán)向原告所在地人民法院提起訴訟。但在判決結(jié)果作出之前，雙方有義務(wù)保證本合同不中斷履行。十二、附則第三十五條 雙方在簽訂本合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供經(jīng)核實(shí)的身份證明和相應(yīng)資質(zhì)證明文件的復(fù)印件作為合同附件。第三十六條 甲乙任何一方住所地（住址）、代表人（聯(lián)系人）、電話等聯(lián)絡(luò)方式如有變更，變更的一方應(yīng)在變更后小時(shí)內(nèi)以書面方式通知對(duì)方。否則視為本合同載明的聯(lián)絡(luò)方式繼續(xù)有效，微信和短信內(nèi)容也作為雙方來往文件。通知、訴訟文書等文件以郵寄方式發(fā)送的，將文件按有效聯(lián)絡(luò)方式交給經(jīng)營(yíng)特快專遞的單位郵寄后，郵件被簽收或拒收均視為已經(jīng)送達(dá)。第三十七條