工程鋼結(jié)構(gòu)加工合同

1、汽車零部件沖壓及焊接項(xiàng)目（一期）鋼結(jié)構(gòu)加工承包合同日期：年 月汽車零部件沖壓及焊接項(xiàng)目（一期）工程鋼結(jié)構(gòu)加工合同發(fā)包人：（以下簡稱發(fā)包人）承包人：重慶駿馳鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司（以下簡稱承包人）發(fā)包人將汽車零部件沖壓及焊接項(xiàng)目（一期）工程鋼結(jié)構(gòu)加工承包給承包 人。依 照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l 例及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)協(xié) 商一致訂立本合同。準(zhǔn)。2、工程規(guī)模：暫定750噸，以實(shí)際加工量為準(zhǔn)。3、 承包范圍：汽車零部件沖壓及焊接項(xiàng)目（一期）鋼結(jié)構(gòu)（鋼柱、鋼梁、行車 梁）加工。4、工期要求:因工期緊任務(wù)重，AG/122

2、軸（高跨）部分構(gòu)件提貨時間為2013年2月20日至2月29日，GS/322軸（低跨）部分構(gòu)件提貨時間為2013年3月10日至3月31日。以上時間為該部位構(gòu)件的最終加工完成時間。5、加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按圖紙及雙方約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 淪B50205-2001和建 筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001驗(yàn)收。工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。6、 承包方式：包人工制作、機(jī)械、輔材、場地水電、廠內(nèi)材料上下車、材料成品 堆放、原材復(fù)檢、構(gòu)件探傷、抗滑移系數(shù)檢測、工期、質(zhì)量、安全、稅費(fèi)等的形式承包 本工程鋼結(jié)構(gòu)加工。7、 材料供應(yīng)：7.1材料供應(yīng)價(jià)格由發(fā)包人定廠家、價(jià)格、品牌、規(guī)格、數(shù)量，由承包人 提貨運(yùn) 輸及

3、吊裝，材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)及吊裝費(fèi)按現(xiàn)場實(shí)際價(jià)格結(jié)算，不另行收取采保費(fèi)，承包人 不得私自變更采購非樣板的材料，否則發(fā)包人拒絕使用。承包人必須保證所使用的其它輔材滿足設(shè)計(jì)要求并符合國家和地方現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。履約擔(dān)保：1、合同組成文件:(1)(2)(3)合冋條款；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;圖紙；其他合同附件。（4）匕述文件互相補(bǔ)充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定次序在先者為7.28、8.1履約擔(dān)保的約定：承包人不得將運(yùn)至工廠的各種型材變賣或挪作它用。承包人 必須以與本工程材料等值的有效資產(chǎn)進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保承諾書另附。8.2合同履約擔(dān)保本合同工作內(nèi)容完成自動失效：9、合同價(jià)款、工程計(jì)量和計(jì)價(jià)原則：9.1合同暫

4、定金額人民幣（大寫）：捌拾萬元整（Y 800000.00元）。9.2加工量：以構(gòu)件成品實(shí)際運(yùn)至工地經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的過秤重量及雙方約定的材料 損耗系數(shù)（3%之和為加工重量。剩余鋼材及廢料全部歸發(fā)包人所有。9.3加工計(jì)價(jià)原則：按1080元/噸的綜合價(jià)計(jì)價(jià)。含本合同第6條，另構(gòu) 件表面 拋丸除銹達(dá)Sa2.5并噴涂普通中灰防銹底漆一道。10、付款條件 時間及方式：10.1付款條件：構(gòu)件進(jìn)入施工現(xiàn)場并按圖紙及雙方約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格，按實(shí)際提貨數(shù)量分期支付90%勺加工費(fèi)，余10%勺質(zhì)量保證金在構(gòu)件安裝完成驗(yàn) 收合格后三日付清。10.2付款方式：以轉(zhuǎn)帳方式支付。10.3承包人在領(lǐng)取每一次加工款時須向發(fā)包人

5、提交真實(shí)有效足額的加工發(fā)11 質(zhì)量保修：11.1現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)不符合圖紙及雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不能安裝的構(gòu) 件，承包 方重新加工并承擔(dān)材料、加工、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用，不合格構(gòu)件承包方自行運(yùn)回處理。11.2因乙方加工缺陷需現(xiàn)場處理后才能安裝的構(gòu)件乙方必須在當(dāng)日內(nèi)派人到場處 理，因承包方不及時處理而耽誤工期一天以上，承包方要承擔(dān)工期延誤費(fèi)按發(fā)包人與建 設(shè)單位簽定的總承包合同相應(yīng)執(zhí)行。2、12s承、發(fā)包人權(quán)利和義務(wù):12.1發(fā)包人權(quán)利和義務(wù):12.1.1發(fā)包人監(jiān)督檢查加工質(zhì)量、進(jìn)度、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙的變更，加工期間 的質(zhì)量驗(yàn) 收及其他事宜。12.2承包人權(quán)利和義務(wù):12 2 1承包人提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全

6、生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證等 證書復(fù)印件（蓋法人章）。12.2.2承包人委派_ 為加工負(fù)責(zé)人。委派的加工負(fù)責(zé)人須持有與工程項(xiàng)目相適應(yīng)的執(zhí)業(yè)證書，負(fù)責(zé)加工期間的質(zhì)量、安全等問題。12.2.3承、發(fā)包人雙方在確定工期及各項(xiàng)控制工期時已充分考慮現(xiàn)場各種形式的雨 冰雹、高溫天氣、停水停電、節(jié)假日、擾民和民擾、夜間施工、道路影響等不利因 承包人不得以任何理由延遲工期。12.2.4承包人在構(gòu)件交付時，應(yīng)向發(fā)包人提供相應(yīng)資料及報(bào)告。加工工廠內(nèi)安全責(zé)任：所有安全管理工作及相關(guān)責(zé)任由承包人自行負(fù)15.2本合同文本壹式陸份，發(fā)包人、承包人雙方各執(zhí)巻份，各份具同等 法律效力。16、其他約定：16.1合同發(fā)生糾紛協(xié)商不成時，雙方約定由工程所在地人民法院判決。16 2合同未盡事宜，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分素,13、14、14,115、15.1違約責(zé)任：承包人不能滿足合同約定的所有條款構(gòu)成違約時，按發(fā)包人與建設(shè)單位簽 訂總承包合同的違約賠償標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行處罰。合同生效：本合同自雙方簽字蓋章