建設(shè)施工合同起訴狀

1、.建設(shè)施工合同起訴狀民事起訴狀原告法定代表人        系經(jīng)理被告法定代表人        系經(jīng)理。                         訴訟請求1、請求判令被告返還原告已經(jīng)支付的錢款       萬元。

2、2、請求判令被告賠償原告的電費(fèi)支出          元（自     年     月起暫計(jì)算至     年    月）。3、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由  年   月  日原告接取業(yè)主A置業(yè)有限公司X配電房工程。  年   月  日，原被告雙方簽訂設(shè)備銷售安裝合同一份約定被告承建X配電房工程并按照“圖審圖紙”要求施工，以及負(fù)

3、責(zé)圖紙范圍內(nèi)的設(shè)備提供、運(yùn)輸、安裝及安裝時的安全問題，費(fèi)用合計(jì)      元，交貨期限為原告最后認(rèn)定的技術(shù)要求之日起30天內(nèi)，交貨方式為被告負(fù)責(zé)運(yùn)輸交貨。  年   月  日，被告向原告出具承諾書一份，該承諾書說明：因被告方原因工程處于半停工狀態(tài)，現(xiàn)特別以書面形式承諾，至  年   月  日前完成合同約定內(nèi)的剩余工程量并嚴(yán)格按照圖紙和電力局驗(yàn)收要求，且質(zhì)量達(dá)到合格，如未按承諾內(nèi)容和期限完成，愿意承擔(dān)從該土建工程竣工驗(yàn)收合格之日起至完成配電房驗(yàn)收時

4、間止給原告和A置業(yè)有限公司由此引起的一切相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失和一切法律責(zé)任。  年   月  日，原被告簽訂協(xié)議一份，協(xié)議內(nèi)容如下：雙方確認(rèn)因被告原因造成  年   月  日雙方簽訂的設(shè)備銷售安裝合同下的工程處于半停工狀態(tài)，且被告已經(jīng)采購或安裝的設(shè)備未符合電力局的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，被告認(rèn)可系因其單方面原因造成了工程無法竣工并通過驗(yàn)收。雙方約定于  年   月  日解除雙方之前簽訂的設(shè)備銷售安裝合同，且被告自愿承擔(dān)因解除合同或未按照合

5、同約定內(nèi)容履行合同而給原告和業(yè)主A置業(yè)有限公司造成的自該土建工程竣工驗(yàn)收合格之日起至完成配電房驗(yàn)收時間止產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。截止至  年   月 份，原告因被告先行為所遭受損失如下1、原告已向被告支付錢款   萬元，因被告原因合同已解除，該部分已支付貨款應(yīng)予全額返還；2、由于被告未按合同及時完工，自   年  月自  年  月產(chǎn)生用電費(fèi)用      元，該筆費(fèi)用由業(yè)主A置業(yè)有限公司支付，原告與A置業(yè)有限公司之間有電費(fèi)清算協(xié)議，將由原告負(fù)

6、擔(dān)該筆電費(fèi)。原告認(rèn)為其與被告之間簽訂的設(shè)備銷售安裝合同、協(xié)議以及被告出具的承諾書系真實(shí)的意思表示，合法有效應(yīng)受法律保護(hù)?，F(xiàn)被告未按約承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的行為嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益，故原告根據(jù)中華人民共和國民事訴訟法第一百一十九條之規(guī)定訴至貴院，望判如所請。    此致XX人民法院                                        &#

7、160;                                               具狀人：