2022年廣告牌加工制作合同范本

1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁2022年廣告牌加工制作合同范本一、依據(jù)甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數(shù)量按甲方要求。二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。三、承包方式及費用負擔(dān)本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責(zé)廣告牌的結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸。材料由乙方自理。運輸費用由甲方承擔(dān)。四、交貨方式及地點：乙方負責(zé)送到甲方安裝地。五、結(jié)算方式及期限合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。六、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴格遵守

2、本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。八、其它事項：由雙方協(xié)商解決。十、戶名：內(nèi)蒙古集寧美樂裝璜部帳號：_開戶行：工商銀行烏蘭察布支行簽單日期：_年_月_日2022年廣告牌加工制作合同范本（二）甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)根據(jù)中華人民共和國合同法的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)行。一、項目名稱和地點：1、項目名稱：長方貼墻型廣告塔5座2、工程地點：杭州原野汽配五金市場二、工程內(nèi)容：1、依據(jù)甲乙雙方確認的_03022杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工

3、圖施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍防銹漆(暗紅色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為長方貼墻型廣告塔5座。2、乙方負責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝;面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。三、承包方式和造價：長方貼墻型廣告塔5座，單價每座元(大寫：元整)。合計人民幣元，大寫：整。本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。四、工程價款支付、結(jié)算方式：付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總價的_%，計人民幣元(大寫：元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總價的_%，計人民幣元(大寫：元整)

4、;之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價人民幣月份元(大寫：元整)的_%;合計人民幣元(大寫：元整)座廣告塔共計元(大寫：元整);_%作為乙方的保修保障金合計人民幣元(大寫：元整)，滿一年后七天內(nèi)，甲方負責(zé)與乙方結(jié)清余款;五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。六、雙方責(zé)任：(一)甲方責(zé)任1、甲方負責(zé)廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其它監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應(yīng)順延。2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以

5、內(nèi)，由乙方負責(zé)其電費。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場地。3、原材料堆放場地內(nèi)如為有償占用，由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)乙方負責(zé)其費用;材料存放期間由乙方負責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。6、甲方負責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責(zé)組織工程竣工驗收。7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，

6、同時此合同終止。(二)乙方責(zé)任1、乙方負責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為KN/M2(抗風(fēng)設(shè)計值為級)。廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責(zé);在廣告牌使用過程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時

7、間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總價的_%賠償甲方損失。3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)、下雨、雪等)或停電原因，工期順延。5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知_日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)

8、包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。七、違約責(zé)任：如甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。八、附件：附則：(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。(三)經(jīng)甲方確認后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。(四)本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據(jù)中國

9、工程建設(shè)標準化協(xié)會標準戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程CECS148：_、浙江省工程建設(shè)標準浙江省戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙方雙各持一份。(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。2022年廣告牌加工制作合同范本（三）甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國廣告法和建筑安裝工程承包合同條例及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬常州寶爾曼斯服飾有限公司和廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。二、廣告牌安裝安裝地點：常州寶爾曼斯服飾有限公司辦公樓高炮;江蘇東寶印染有限公司

10、廠區(qū)。三、工程造價及支付方式1.廣告牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣元整。_支付方式：合同簽訂時甲方預(yù)付_%工程款計：_。制作安裝完成后，經(jīng)甲方和客戶方驗收合格，付_%工程款項。其余_%作維修保證金，期滿后即付清。四、工程期限1.自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起上大風(fēng))工期順延。2.因甲方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。五、雙方權(quán)利、義務(wù)甲方：1、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。2、有權(quán)對乙方的設(shè)計提出建議和修改意見，以使乙方設(shè)計的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。4、有義務(wù)提供有關(guān)單位

11、資料或其它有關(guān)資料供乙方設(shè)計參考。5、負責(zé)施工現(xiàn)場的樹木、花、草可以移動。6、按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費用。乙方：1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。甲方提供乙方安裝施工時必須條件。2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報清甲方協(xié)商修改確定。六、關(guān)于驗收1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。2、廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應(yīng)當(dāng)牢固，抗風(fēng)力應(yīng)達_級。七、違約責(zé)任1、甲方未能按本合同第三條 規(guī)定時間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總

12、額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。2、乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同第四條 規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總額的千分之五作為違約金。3、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標達到國家標準。如未達標乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失。4、如屬甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方負責(zé)。乙方有權(quán)就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。八、因廣告所產(chǎn)生的責(zé)任的承擔(dān)1、在本廣告的制作、設(shè)置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產(chǎn)損害，均與甲方無關(guān)。2、由于商標、肖象、廣告詞及其它因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛由甲方承擔(dān)全部的責(zé)任。九、保

13、修期限1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目。人為損毀乙方不負責(zé)保修。2、保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進行維修。十、雙方因本合同發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的由金壇市仲裁委員會仲裁。十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。十二、本合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年廣告牌加工制作合同范本（四）訂做方(甲方)：制作方(乙方)：根據(jù)中華人民共和國合同法的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。一、依

14、據(jù)甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數(shù)量按甲方要求。二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。三、承包方式及費用負擔(dān)本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責(zé)廣告牌的結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸。材料由乙方自理。運輸費用由甲方承擔(dān)。四、交貨方式及地點：乙方負責(zé)送到甲方安裝地。五、結(jié)算方式及期限合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。六、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。七、解決合同糾紛的方式：被告住所

15、地人民法院訴訟。八、其它事項：由雙方協(xié)商解決。十、戶名：內(nèi)蒙古集寧美樂裝璜部甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年廣告牌加工制作合同范本（五）定作方：承攬方：定作方因制作安裝標識牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的_%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付

16、工程總價的_%即人民幣肆仟玖佰圓整。二、該工程具體位置位于;主要要求和內(nèi)容為：1)制造的內(nèi)容：“_”;2)漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;3)漢字為3m(高)_2.5m(寬)，英文高為1.5m;4)字體白天及夜晚均為紅色;5)字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;6)支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;7)全部工程應(yīng)抗除臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;三、承攬方應(yīng)于_年_月_日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。四、該標識牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢

17、查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來進行檢修。保修期限內(nèi)該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴重破損不能修復(fù)時，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標識牌規(guī)格、材料相同的新2_2標識牌恢復(fù)其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費。五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。六、定作方負責(zé)將電源關(guān)到工程地點_米以內(nèi)。七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導(dǎo)致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承