工程簽證與索賠課件

1、10/14/2022 工程簽證與索賠2012.12.1210/14/2022工程簽證的概念一、什么是簽證簽證是工程在施工過(guò)程中各種因素和條件發(fā)生變化情況的真實(shí)記錄和證實(shí)。工程簽證就是指工程發(fā)承包雙方在施工過(guò)程中，按照合同約定對(duì)支付各種費(fèi)用、順延工期、賠償損失所達(dá)成的雙方意思表示一致的補(bǔ)充協(xié)議。書面確認(rèn)的有效簽證是工程結(jié)算時(shí)增減工程造價(jià)的憑據(jù)。二、工程簽證 與設(shè)計(jì)變更、工程洽商、工作聯(lián)系單的區(qū)別 一般來(lái)說(shuō)，工程簽證大部分是涉款的，它是僅就合同價(jià)款之外的責(zé)任事件所作的簽認(rèn)行為。只有在設(shè)計(jì)變更、工程指令等行為發(fā)生了合同約定之外的責(zé)任事件時(shí)，才進(jìn)入工程簽證程序。當(dāng)進(jìn)入工程簽證工作程序時(shí)，設(shè)計(jì)變更、工作

2、聯(lián)系單中涉及合同價(jià)款之外的責(zé)任事件則成為簽證的內(nèi)容，而設(shè)計(jì)變更、工作聯(lián)系單則成為簽證的附件。10/14/2022工程簽證的目的一、簽證的目的促進(jìn)有爭(zhēng)議施工行為的高效協(xié)調(diào)和快速解決,保證工程項(xiàng)目順利實(shí)施。創(chuàng)造效益，通常簽證產(chǎn)生的效益占總效益的10%，有些甚至高達(dá)30%。減少風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)業(yè)主反索賠的有力證據(jù)。10/14/2022工程簽證分類1）工程費(fèi)用簽證 -合同價(jià)款調(diào)整工程量增加；質(zhì)量或設(shè)備、材料標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高；設(shè)計(jì)變更；施工條件變更；固定價(jià)格合同出現(xiàn)合同中允許價(jià)格可調(diào)的條件時(shí)的簽證； -損失費(fèi)用補(bǔ)償發(fā)包人原因造成窩工、停工、返工損失；發(fā)現(xiàn)文物等原因引起的窩工、停工損失；業(yè)主要求的趕工費(fèi)用10/14/2

3、022工程簽證分類2）工程工期簽證設(shè)計(jì)變更及工程量增加導(dǎo)致的工期延長(zhǎng)；發(fā)包人提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、施工圖紙、技術(shù)資料延遲導(dǎo)致工期拖后；發(fā)包人未能及時(shí)提供水、電、開通道路、辦理施工許可證等證件，確定水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)等等，導(dǎo)致工期延誤；發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行；工程師未能按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行；一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò)8小時(shí)；發(fā)現(xiàn)文物等原因引起工期延誤；不可抗力引起的工期延誤10/14/2022工程簽證要件：簽證主體：必須是施工單位和建設(shè)單位雙方當(dāng)事人；簽證權(quán)限：雙方當(dāng)事人必須為具有簽證權(quán)利，

4、無(wú)權(quán)限人員簽署的簽證單并非有效簽證；簽證內(nèi)容：包括工程名稱、編號(hào)、時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)生原因（一定要注明是因?yàn)榘l(fā)包人原因或其他第三方原因造成的，而非承包人原因造成的）及引起的工期順延、費(fèi)用變更、工程量（數(shù)量、規(guī)格型號(hào)）變化等內(nèi)容；當(dāng)事人對(duì)簽證內(nèi)容協(xié)商一致：通常表述為雙方一致同意、發(fā)包人同意、發(fā)包人批準(zhǔn)等。工程簽證要件10/14/2022 注意事項(xiàng)及時(shí)辦理簽證，施工過(guò)程中及時(shí)辦理簽證，尤其是沒(méi)有書面通知的口頭上或會(huì)議上要求的變更，應(yīng)寫出簽證單，逐項(xiàng)列表匯總，及時(shí)送業(yè)主方簽認(rèn)；在建筑施工企業(yè)索要工程款的訴訟中，為了達(dá)到少付款和推遲付款的目的，建設(shè)方經(jīng)常會(huì)以工期延誤的名義提起反訴。而建筑施工企業(yè)由于不注重

5、工期索賠和工期簽證，往往都會(huì)遭到一些意想不到的損失。作為承包人，當(dāng)能夠舉證證明發(fā)包人存在拖欠工程預(yù)付款、進(jìn)度款、變更設(shè)計(jì)、增加工程量等可以順延工期的情形時(shí)，要在合同約定的辦理工期順延的期限內(nèi)向發(fā)包人提出順延工期的要求。簽證的時(shí)候要了解原報(bào)價(jià)文件、合同等對(duì)結(jié)算的規(guī)定，做到簽證時(shí)盡可能對(duì)結(jié)算有利；工期簽證的同時(shí)應(yīng)注意自己施工單位本身是否按合同要求施工，是否違約，否則容易造成建設(shè)方的反索賠；工程簽證注意事項(xiàng)10/14/2022工程簽證注意事項(xiàng)過(guò)程保留證據(jù)，對(duì)于一些簽證事項(xiàng)，比如拆除部分已完工程等事后沒(méi)有固定實(shí)物的變更事項(xiàng)，承包方如果不能在過(guò)程中固定證據(jù)，事后就難于主張權(quán)利。要解決這一問(wèn)題，一是要及時(shí)

6、申請(qǐng)，“邊施工、勤簽證”，邊做邊將簽證文件提交發(fā)包方、監(jiān)理，拆改等變更工作的事實(shí)俱在，易于查證，對(duì)方也難以拒絕；二是要主動(dòng)取證，拍攝拆除、修改或隱蔽工程變更前后的錄象、照片，錄象、照片中應(yīng)該有效地?cái)z入人證、物證和日期，這是非常有效的證據(jù)。對(duì)于拆后重新安裝的部分盡量與甲方達(dá)成一致意見(jiàn)確定拆除部分的可利用率?，F(xiàn)場(chǎng)簽證日期、內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤、實(shí)事求是；避免簽證工程量與實(shí)際工程量嚴(yán)重背離，經(jīng)不起審計(jì)。10/14/2022注意簽證的合法合理性：負(fù)責(zé)簽證的雙方代表，必須是雙方法人授權(quán)的，而且具有一定權(quán)限范圍。有時(shí)由于當(dāng)事人責(zé)任心不強(qiáng)，沒(méi)有權(quán)限隨手簽證，不具備合法性；還有一些簽證雖然內(nèi)容完整，條理清楚，但雙方

7、代表簽字蓋章不全，手續(xù)不完整亦屬于合法性不足的簽證；注意簽證的可操作性：簽證單中的資料記載不詳，缺乏相應(yīng)的原始資料和證據(jù)材料，含糊不清，摸棱兩可，計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)條件不足，無(wú)法計(jì)算應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用。與預(yù)算人員配合，及時(shí)確認(rèn)費(fèi)用。工程簽證注意事項(xiàng)10/14/2022案例1：2003年，昆明市某建筑公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）與某房地產(chǎn)開發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱乙方）簽訂合同時(shí)雙方約定，如乙方未能在約定的工期之內(nèi)竣工，須向乙方支付一次性違約金20萬(wàn)元。除此之外，每逾期一天，支付2萬(wàn)元的違約金。施工開始后，由于甲方的資金沒(méi)有到位，被迫停工5個(gè)月，重新開工后由于受甲方直接發(fā)包的門窗工程影響，工期一拖再拖。工程竣工時(shí)，已經(jīng)超

8、過(guò)合同約定的期限6個(gè)月。工程驗(yàn)收后，甲方一直沒(méi)有積極進(jìn)行竣工結(jié)算，經(jīng)乙方不斷催促后，甲方表示愿意結(jié)算，但需要乙方承擔(dān)工期延誤的違約金。乙方十分憤怒，明明是因?yàn)榧追降脑蛟斐晒て谘诱`，憑什么由乙方來(lái)承擔(dān)違約責(zé)任。于是想通過(guò)訴訟討回工程款，可律師審核資料后發(fā)現(xiàn)所有的工程延誤都沒(méi)有工期順延的簽證，訴訟起來(lái)很難證明工期延誤是建設(shè)方的責(zé)任，于是乙方陷入了欲罷不能的境地。工程簽證案例分析10/14/2022案例2：2004年某建筑公司與某汽車銷售公司簽訂了建設(shè)汽車銷售展廳工程的合同，在施工過(guò)程中由于種種原因而導(dǎo)致工程竣工時(shí)間超過(guò)合同約定的期限150天。工程竣工后，由于汽車銷售公司拒絕結(jié)算和支付工程款。建筑

9、公司將汽車銷售公司告上法庭，要求汽車公司支付200多萬(wàn)元的工程款，而汽車銷售公司馬上就提起反訴，要求建筑公司承擔(dān)工期遲延違約金300多萬(wàn)元。在案件審理中，建筑公司舉出了大量證據(jù)證明工程逾期是由于工程量增加、工程設(shè)計(jì)變更和拖欠工程款而造成的。銷售公司沒(méi)有否認(rèn)工程量增加、工程設(shè)計(jì)變更和拖欠工程款的事實(shí)，但認(rèn)為建筑公司從來(lái)沒(méi)有提出過(guò)工期順延的請(qǐng)求，故應(yīng)當(dāng)視為放棄了增加工期的權(quán)利。工程簽證案例分析10/14/2022結(jié)果分析：案例1： 未及時(shí)辦理工期簽證來(lái)變更合同約定的竣工工期，在甲方失口否認(rèn)時(shí)沒(méi)有具有說(shuō)服力的書證、物證等證明工期延誤是因?yàn)榧追皆蛟斐傻摹０咐?： 判決結(jié)果：法院認(rèn)可了汽車銷售公司的意

10、見(jiàn)，汽車銷售公司支付建筑公司200多萬(wàn)的工程款，建筑公司需賠償汽車銷售公司300多萬(wàn)元的違約金。工程簽證案例分析10/14/2022案例3：某工程聯(lián)系單載明：由我方負(fù)責(zé)施工的地下室消防管道，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)安裝環(huán)境，消防管道在與熱力管、橋架及風(fēng)道交叉處需進(jìn)行提升翻彎，以提升管道高度，以滿足地下室整體標(biāo)高要求。此項(xiàng)工作增加增加施工難度且增加工程量如下：彎頭DN150的164個(gè)，DN100的36個(gè)，卡箍DN150的328個(gè)，DN100的72個(gè)，鍍鋅鋼管DN150的30米，DN100的54米。有關(guān)單位盡快確認(rèn)此事。 監(jiān)理單位意見(jiàn)：檢查情況屬實(shí)。工程簽證案例分析10/14/2022案例分析：工程聯(lián)系單僅僅是簽

11、證的依據(jù)，不能看做工程簽證，需要重新辦理工程簽證；監(jiān)理單位是否有權(quán)簽署工期及費(fèi)用簽證，如沒(méi)有，該工程簽證應(yīng)有業(yè)主具有權(quán)限的人員簽字蓋章；內(nèi)容中只是說(shuō)消防管道在與熱力管、橋架及風(fēng)道交叉處需進(jìn)行提升翻彎，并為說(shuō)明造成反彎的具體原因；記錄中只是說(shuō)此項(xiàng)工作增加了施工難度，沒(méi)有提出增加施工難度導(dǎo)致的用工量增加；記錄中未提出工期順延的具體日期，如果因此總工期延誤，面臨巨額賠償風(fēng)險(xiǎn)。工程簽證案例分析10/14/2022工程洽商：觀點(diǎn)1：工程洽商記錄主要是指施工企業(yè)就施工圖紙、設(shè)計(jì)變更所確定的工程內(nèi)容以外，施工圖預(yù)算或預(yù)算定額取費(fèi)中未包含而施工中又實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的施工內(nèi)容所辦理的洽商。觀點(diǎn)2：由非設(shè)計(jì)單位(包括

12、發(fā)包方或承包人或工程監(jiān)理)根據(jù)工程實(shí)際情況對(duì)承包合同之設(shè)計(jì)資料及非設(shè)計(jì)原因而做出的補(bǔ)充、完善、優(yōu)化、做法確認(rèn)，及根據(jù)發(fā)包方要求的功能改變而做出的相應(yīng)變更。設(shè)計(jì)變更：由設(shè)計(jì)單位提出的對(duì)承包合同之設(shè)計(jì)資料做出的補(bǔ)充、完善、優(yōu)化，及根據(jù)發(fā)包方要求的功能改變而做出的相應(yīng)設(shè)計(jì)改變。工程聯(lián)系單：工程聯(lián)系單可視為對(duì)某事、某措施可行與否、變更替換或代替等的請(qǐng)求函件。甲、乙雙方的聯(lián)系單反映出一個(gè)工程的進(jìn)展過(guò)程，是索賠等事項(xiàng)的有力證明材料。小知識(shí)10/14/20221）索賠在西方的發(fā)展第二次世界大戰(zhàn)以后，為了盡快地重建歐洲，大興土木建筑工程，1945年12月制定發(fā)布了國(guó)際性土木建筑工程承包施工的通用標(biāo)準(zhǔn)合同條件，

13、即以“國(guó)際咨詢工程師聯(lián)合會(huì)”（FIDIC）牽頭命名的土木工程施工合同條件的初版，在國(guó)際工程界簡(jiǎn)稱為FIDIC合同條件。從上世紀(jì)70年代開始，由于土建工程承包施工領(lǐng)域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，承包企業(yè)競(jìng)相壓價(jià)以求中標(biāo)，因而在施工過(guò)程中的虧損現(xiàn)象逐年增多，施工索賠便被提到工程承包界的議事日程上來(lái)，并逐漸成為承包施工必不可少的管理行為，成為承包企業(yè)保護(hù)其經(jīng)濟(jì)利益的惟一的、最基本的管理行為。 工程索賠THANK YOUSUCCESS2022/10/1417可編輯10/14/20221）索賠含義索賠(Claim)指在合同的實(shí)施過(guò)程中，合同一方因?qū)Ψ讲宦男谢蛭茨苷_履行合同所規(guī)定的義務(wù)而受到損失，向?qū)Ψ教岢龅乃髻r

14、要求。2）索賠的特征索賠是要求給予補(bǔ)償（賠償）的一種權(quán)利、主張；索賠的依據(jù)是法律法規(guī)、合同文件及工程建設(shè)慣例，但主要是合同文件；索賠是因非自身原因?qū)е碌模笏髻r一方?jīng)]有過(guò)錯(cuò)；與原合同相比較，已經(jīng)發(fā)生了額外的經(jīng)濟(jì)損失或工期損害；索賠必須有切實(shí)有效的證據(jù)；索賠是單方行為，雙方還沒(méi)有達(dá)成協(xié)議。索賠的概念10/14/2022索賠的分類索賠的分類按索賠的合同依據(jù)按索賠的目標(biāo)按發(fā)生索賠的原因按索賠的處理方式按索賠的對(duì)象 合同內(nèi)索賠,非合同規(guī)定的索賠,道義索賠工期索賠,費(fèi)用索賠索賠;反索賠單項(xiàng)索賠,綜合索賠工程范圍變更索賠;工程拖期索賠;加速施工索賠;施工現(xiàn)場(chǎng)變化索賠10/14/20221）索賠的要素正當(dāng)

15、的索賠理由；有效的索賠證據(jù)；在合同約定的時(shí)間內(nèi)提出；2）索賠證據(jù)招標(biāo)文件、工程合同、發(fā)包人認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)、工程圖紙、技術(shù)規(guī)范等。工程各項(xiàng)有關(guān)的設(shè)計(jì)交底紀(jì)錄、變更圖紙、變更施工指令等。工程各項(xiàng)經(jīng)發(fā)包人或合同中約定的發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)代表或監(jiān)理工程師簽認(rèn)的簽證。工程各項(xiàng)往來(lái)信件、指令、信函、通知、答復(fù)等。工程各項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要。索賠的條件10/14/20222）索賠證據(jù)施工計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況紀(jì)錄。施工日?qǐng)?bào)及工長(zhǎng)工作日志、備忘錄。工程送電、送水、道路開通、封閉的日期及數(shù)量紀(jì)錄。工程停電、停水和干擾事件影響的日期及恢復(fù)施工的日期紀(jì)錄。工程預(yù)付款、進(jìn)度款撥付的數(shù)額及日期紀(jì)錄。工程圖紙、圖紙變更、交底紀(jì)錄的送達(dá)份數(shù)

16、及日期紀(jì)錄。工程有關(guān)施工部位的照片及錄像等。工程現(xiàn)場(chǎng)氣候紀(jì)錄，如有關(guān)天氣的溫度、風(fēng)力、雨雪等。工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及各項(xiàng)技術(shù)鑒定報(bào)告等。工程材料采購(gòu)、訂貨、運(yùn)輸、進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收、使用等方面的憑據(jù)。國(guó)家和省級(jí)或行業(yè)建設(shè)主管部門有關(guān)影響工程造價(jià)、工期的文件、規(guī)定等。索賠的條件10/14/2022索賠的原因(1)工期延長(zhǎng)索賠；(2)加速施工索賠；(3)施工條件變化(4)工程變更引起索賠；(5)增加(或減少)工程量索賠；(6)地基變化索賠；(7)資料文件錯(cuò)誤索賠；(8)暫停施工引起索賠；(9)終止合同引起索賠；(10)設(shè)計(jì)圖紙拖交索賠(11)拖延付款索賠(12)物價(jià)上漲引起索賠(13)業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)引起索賠(14)特殊

17、風(fēng)險(xiǎn)引起索賠(15)不可抗拒天災(zāi)引起索賠(16)業(yè)主違約引起索賠(17)法律法規(guī)變更引起索賠10/14/20222）承包商索賠基本程序Step 1. 提交索賠意向通知； Step 2. 準(zhǔn)備索賠資料； Step 3. 提交索賠報(bào)告； Step 4. 工程師審核索賠報(bào)告； Step 5. 工程師與承包人協(xié)商補(bǔ)償額，并提出索賠處理意見(jiàn)； Step 6. 業(yè)主審查索賠處理； Step 7. 承包人是否接受最終索賠處理；Step 8. 解決爭(zhēng)端。索賠的處理程序10/14/2022索賠事件承包商提出索賠意向承包商提交索賠報(bào)告工程師審查索賠報(bào)告審核金額是否在工程師權(quán)限內(nèi)報(bào)請(qǐng)業(yè)主批準(zhǔn)簽發(fā)變更指令工程師與承包

18、商談判轉(zhuǎn)入爭(zhēng)端解決程序索賠款納入付款計(jì)劃或修改竣工日期承包商是否同意No YesyesNoNo索賠結(jié)束承包商索賠基本程序10/14/2022標(biāo)準(zhǔn)施工合同相關(guān)索賠條款序號(hào)條款主要內(nèi)容可補(bǔ)償內(nèi)容工期費(fèi)用利潤(rùn)11.10.1施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)文物、古跡、化石錢幣或物品24.11.2承包人遇到不利物質(zhì)條件35.2.4發(fā)包人要求承包人提前交付材料和工程設(shè)備45.2.6發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備不符合合同要求58.3發(fā)包人提供的基準(zhǔn)資料錯(cuò)誤導(dǎo)致承包人返工或損失611.3發(fā)包人原因造成工期延誤711.4異常惡劣的氣候條件811.6發(fā)包人要求承包人提前竣工912.2發(fā)包人原因引起的暫停施工10/14/2022標(biāo)準(zhǔn)施

19、工合同相關(guān)索賠條款序號(hào)條款主要內(nèi)容可補(bǔ)償內(nèi)容工期費(fèi)用利潤(rùn)1012.4.2發(fā)包人原因造成的暫停施工后無(wú)法按時(shí)復(fù)工1113.1.3發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定標(biāo)準(zhǔn)1213.5.3監(jiān)理對(duì)隱蔽工程重新檢查，經(jīng)檢查質(zhì)量合格1316.2法律變化引起的價(jià)格調(diào)整1418.4.2發(fā)包人在全部工程竣工前，使用已驗(yàn)收部分而導(dǎo)致承包人費(fèi)用增加1518.6.2發(fā)包人原因?qū)е略囘\(yùn)行失敗1619.2發(fā)包人原因?qū)е鹿こ倘毕莺蛽p失1721.3.1不可抗力10/14/2022索賠案例分析案例1： 某工業(yè)項(xiàng)目，業(yè)主采用工程量清單招標(biāo)方式確定了承包商，并與承包商按照建設(shè)工程施工合同（示范文本）簽訂了工程施工合同。施工合同約定

20、：項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備由業(yè)主購(gòu)買；開工日期為6月1日，合同工期為120天；工期每提前（或拖后）1天，獎(jiǎng)勵(lì)（或罰款）1萬(wàn)元（含規(guī)費(fèi)、稅金）。 工程項(xiàng)目開工前，承包商編制了施工總進(jìn)度計(jì)劃，如圖4.1所示（時(shí)間單位：天），并得到監(jiān)理人的批準(zhǔn)。10/14/2022事件1：廠房基礎(chǔ)施工，地基局部存在軟弱土層，因等待地基處理方案導(dǎo)致承包商誤工60個(gè)工日(補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為40元/工日)、機(jī)械閑置4個(gè)臺(tái)班(臺(tái)班費(fèi)為800元/臺(tái)班，臺(tái)班折舊費(fèi)為700元/臺(tái)班)，地基處理產(chǎn)生工料機(jī)費(fèi)用6000元，基礎(chǔ)工程量增加50m3(綜合單價(jià)420元/m3，工程的管理費(fèi)和利潤(rùn)為工料機(jī)費(fèi)用之和的15%，規(guī)費(fèi)費(fèi)率和稅金率分別為3.5%、3.41

21、%)。共造成廠房基礎(chǔ)作業(yè)時(shí)間延長(zhǎng)6天。事件2：7月10日-7月11日，用于主題結(jié)構(gòu)的施工機(jī)械出現(xiàn)故障，7月12日-7月13日該地區(qū)供電全面中斷。施工機(jī)械故障和供電中斷導(dǎo)致主題結(jié)構(gòu)工程停工4天、30名工人誤工4天，一臺(tái)租賃機(jī)械閑置4天（每天1個(gè)臺(tái)班，機(jī)械租賃費(fèi)1500元/天），其他作業(yè)未受到影響。事件3：在裝飾裝修和設(shè)備安裝施工過(guò)程中，因遭遇臺(tái)風(fēng)侵襲，導(dǎo)致進(jìn)場(chǎng)的部分生產(chǎn)設(shè)備和承包商采購(gòu)尚未安裝的門窗損壞，承包商誤工36個(gè)工日。業(yè)主調(diào)換生產(chǎn)設(shè)備費(fèi)用為1.8萬(wàn)元，承包商重新購(gòu)置門窗的費(fèi)用為7000元，作業(yè)時(shí)間均延長(zhǎng)2天。索賠案例分析10/14/2022事件4：鑒于工期拖延較多，征得監(jiān)理人同意后，承包商在設(shè)備安裝作業(yè)完成后將收尾工程提前，與裝飾裝修作業(yè)搭接5天，并采取加快施工措施時(shí)收尾工作時(shí)間縮短2天，發(fā)生趕工措施費(fèi)用8000元問(wèn)題：1分別說(shuō)明承包商能否就上述事件1-事件4向業(yè)主提出工期和（或）費(fèi)用索賠，并說(shuō)明理由。2承包商在事件1-事件4中得到的工期索賠各為多少天？工期索賠共計(jì)多少天？該工程的事件工期為多少天？工期獎(jiǎng)（罰）款為多少萬(wàn)元？3編制索賠報(bào)告；索賠案例分析10/14/2022解答：?jiǎn)栴}1.事件1：可提出工期和費(fèi)用索賠；因地基局部存在軟弱土層屬于由業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；該項(xiàng)為關(guān)鍵工作。 事件2：7月10日至7月11日不能提出工期和費(fèi)用索賠