2022年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制過關(guān)檢測試卷B卷附答案

2022年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制過關(guān)檢測試卷B卷附答案單選題（共100題）1、在無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定基層（底基層）中，級配碎石或礫石用作基層時，二級及二級以下公路公稱最大粒徑應(yīng)不大于（）mm。A.19B.26.5C.31.5D.37.5【答案】C2、隧道洞口開挖采用臺階法施工時，上臺階高度宜為（）m，裝渣機(jī)械應(yīng)緊跟開挖面，減少扒渣距離。A.1.5B.2.0C.2.5D.3.0【答案】C3、在價值工程中，對產(chǎn)品成本的分析發(fā)現(xiàn)：占產(chǎn)品總零件數(shù)（）左右的A類零部件，其成本往往占產(chǎn)品總成本的70％～80％。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】A4、下列不屬于《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范（JTGG10-2016）特有的監(jiān)理記錄的是（）。A.巡視記錄B.監(jiān)理日志C.抽檢記錄D.監(jiān)理指令單【答案】B5、對于路塹開挖，當(dāng)挖至路床頂面（）時應(yīng)停止開挖，并在兩側(cè)挖好臨時排水溝，待雨期過后再施工，目的是防止地面水破壞路床。A.300－500mmB.300－400mmC.200－400mmD.200－600mm【答案】A6、寬闊水域和海上橋梁工程的衛(wèi)星定位測量平面控制網(wǎng)宜分為首級網(wǎng)、首級加密網(wǎng)、一級加密網(wǎng)和二級加密網(wǎng)4個等級，一級和二級加密網(wǎng)宜由（）布設(shè)。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.勘察設(shè)計單位D.施工單位【答案】D7、項目管理公司與項目發(fā)包人簽訂項目管理承包合同，代表發(fā)包人管理項目，將項目所有的設(shè)計、施工任務(wù)發(fā)包出去，施工單位與項目管理公司簽訂承包合同屬于哪一種模式（）。A.項目管理承包型B.項目管理咨詢型C.代建型D.項目總承包型【答案】A8、若在冬季進(jìn)行噴射混凝土施工，則噴射混凝土作業(yè)區(qū)的氣溫不宜低于（）。A.2℃B.4℃C.5℃D.8℃【答案】C9、質(zhì)量管理體系的評審和評價是（）由組織的，對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等工作所開展的適合性評價。A.主管部門B.行業(yè)專家C.技術(shù)骨干D.上級領(lǐng)導(dǎo)【答案】D10、砌筑用砂漿，一組砂漿試樣的強(qiáng)度為該組試樣（）試件（）抗壓極限強(qiáng)度的平均值。A.2個，14dB.3個，14dC.2個，28dD.3個，28d【答案】D11、下列情形屬于較大事故的是（）。A.58人重傷B.直接經(jīng)濟(jì)損失1200萬元C.造成2人死亡D.省政府責(zé)成省級交通運輸主管部門組織處置的事故【答案】B12、拱橋圬工砌體的邊角壓碎、砌塊斷裂，干砌石拱橋砌縫張口等，可用（）修補(bǔ)。A.混凝土B.水泥砂漿C.水泥漿D.細(xì)石混凝土【答案】B13、下列關(guān)于時間—費用優(yōu)化的說法正確的是（）。A.縮短工期，會引起直接費用和間接費用的增加B.延長工期，會引起直接費用和間接費用的減少C.縮短工期，會引起直接費用的增加和間接費用的減少D.縮短工期，會引起直接費用的減少和間接費用的增加【答案】C14、現(xiàn)場應(yīng)急處置方案由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫，（）審核，（）審批。A.駐地監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師、駐地監(jiān)理工程師C.駐地監(jiān)理工程師、建設(shè)單位D.總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位【答案】A15、關(guān)于價格調(diào)整的合同規(guī)定，說法不正確的是（）。A.價格調(diào)整公式中各可調(diào)因子、定值權(quán)重，以及基本價格指數(shù)及其來源由發(fā)包人在投標(biāo)函附錄價格指數(shù)和權(quán)重表中約定B.價格指數(shù)應(yīng)首先采用國家或省（自治區(qū)、直轄市）價格部門或統(tǒng)計部門提供的價格指數(shù)C.在計算調(diào)整差額日才得不到現(xiàn)行價格指數(shù)的，可暫用上一次價格指數(shù)計算D.合同中各可調(diào)因子的權(quán)重不能調(diào)整【答案】D16、混合料攤鋪應(yīng)保證足夠的厚度，碾壓成型后每層的攤鋪厚度宜不小于（），最大厚度宜不大于（）。A.160mm，200mmB.120mm，150mmC.100mm，200mmD.150mm，180mm【答案】A17、上封層施工結(jié)束后即可通車，但在12~24h之內(nèi)應(yīng)設(shè)專人控制車輛勻速行駛，且車速不得超過（）km/h，嚴(yán)禁緊急制動。A.10B.15C.20D.25【答案】C18、某公路工程年度施工產(chǎn)值8000萬元，應(yīng)配置（）專職安全人員。A.1B.2C.3D.4【答案】B19、路基填方試驗路段應(yīng)選擇地質(zhì)條件、路基斷面形式等具有代表性的地段，長度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D20、噴射混凝土質(zhì)量問題，預(yù)防措施不符合規(guī)定的是（）。A.噴射混凝土，宜采用普通硅酸鹽早強(qiáng)水泥且等級不低于32.5級B.混凝土終凝4h后應(yīng)噴水養(yǎng)護(hù)，經(jīng)常保持其表面濕潤，養(yǎng)護(hù)不得少于10dC.為減少回彈量，噴射混凝土應(yīng)均勻、分層進(jìn)行施工D.對于受噴面高低起伏過大的，應(yīng)事先對低洼處用噴射混凝土作找平處理，個別突出的地方應(yīng)予鑿除【答案】B21、事故報告責(zé)任單位應(yīng)在接報（）小時內(nèi)，核實、匯總并向負(fù)責(zé)項目監(jiān)管的交通運輸主管部門及其工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)報告。A.1B.2C.3D.5【答案】B22、路面基層施工時，石灰穩(wěn)定材料或石灰粉煤灰穩(wěn)定材料層宜在當(dāng)天碾壓完成，最長不應(yīng)超過（）d。A.3B.4C.5D.6【答案】B23、某工程出現(xiàn)安全事故，造成3人死亡，50人重傷，該事故等級為（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.較大安全事故D.一般安全事故【答案】B24、對因施工原因而產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷的修補(bǔ)和加固，應(yīng)先由（）提出修補(bǔ)方案及方法，經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。A.施工單位B.發(fā)包單位C.業(yè)主D.項目經(jīng)理【答案】A25、關(guān)于先張法預(yù)應(yīng)力鋼筋張拉施工的說法，錯誤的是（）。A.多根鋼筋張拉時，其初應(yīng)力要保持一致B.張拉程序一般為：0→初應(yīng)力→1.05σcon（持荷）→0.9σcon→σcon（錨固）C.張拉力方向與預(yù)應(yīng)力鋼材在一條直線上D.同一構(gòu)件內(nèi)斷筋數(shù)量不得超過1％【答案】D26、某工程組織流水施工，有4個工序，分5段施工，流水節(jié)拍分別為3d、5d、7d和4d，則該工程的總工期應(yīng)為（）d。A.45B.46C.47D.48【答案】C27、強(qiáng)夯置換材料應(yīng)采用級配好的片石、碎石、礦渣等堅硬的粗顆粒材料，粒徑宜不大于夯錘底面直徑的（）。A.0.1倍B.0.2倍C.0.3倍D.0.4倍【答案】B28、下列費用屬于價差預(yù)備費的是（）。A.人工費因政策原因上漲費用B.設(shè)備規(guī)格型號改變增加的費用C.材料貨源變更增加的費用D.運輸距離改變增加的費用【答案】A29、招標(biāo)控制價的作用描述錯誤的是（）A.招標(biāo)人有效控制項目投資，防止惡性投標(biāo)帶來的投資風(fēng)險B.招標(biāo)控制價反映的是社會最高水平C.可為工程變更新增項目確定單價提供計算依據(jù)D.使投標(biāo)人不必花費人力、財力去套取招標(biāo)人的標(biāo)底【答案】B30、按照瀝青路面氣候分區(qū)的條件綜合選擇瀝青的標(biāo)號，對夏季溫度高、高溫時間長的地區(qū)，宜采用（）的瀝青，也可提高一個高溫氣候分區(qū)選用瀝青等級。A.黏度大B.黏度中等C.黏度小D.以上均可【答案】A31、工程項目管理的核心任務(wù)是（）。A.制定計劃B.目標(biāo)控制C.組建管理機(jī)構(gòu)D.完成任務(wù)【答案】B32、流水施工中，每一施工過程在單位時間內(nèi)所完成的工程量稱為（）。A.流水段B.流水強(qiáng)度C.流水節(jié)拍D.流水步距【答案】B33、按照公路工程造價組成，建設(shè)項目信息化費屬于（）A.建設(shè)項目管理費B.直接費C.措施費D.預(yù)備費【答案】A34、（）是表示其物理力學(xué)性能及耐久性的一個綜合指標(biāo)，所以工程實際往往把它作為檢測噴射混凝土質(zhì)量的重要指標(biāo)。A.抗壓強(qiáng)度B.抗拉強(qiáng)度C.疲勞強(qiáng)度D.黏結(jié)強(qiáng)度【答案】A35、梁式橋拓寬改建拼接施工前，（）應(yīng)督促和審查施工單位做好準(zhǔn)備工作。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理工程師C.施工單位項目經(jīng)理D.施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人【答案】B36、作為路面結(jié)構(gòu)中的承重層，且具有足夠的強(qiáng)度和剛度，指的是（）。A.面層B.基層C.墊層D.聯(lián)結(jié)層【答案】B37、《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的招標(biāo)方式為（）。A.公開招標(biāo)和協(xié)議招標(biāo)B.公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)C.邀請招標(biāo)和協(xié)議招標(biāo)D.公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和協(xié)議招標(biāo)【答案】B38、雨期開挖巖石路基，爆破的炮眼宜（）設(shè)置。A.向上傾斜30°B.向下傾斜30°C.水平D.垂直【答案】C39、施工單位應(yīng)當(dāng)自施工起重機(jī)械和整體提升式腳手架、滑模爬模、架橋機(jī)等自行式架設(shè)設(shè)施驗收合格之日起（）日內(nèi)，向交通運輸主管部門備案或者在其他有關(guān)部門登記。A.15B.25C.20D.30【答案】D40、某工程2019年簽合同時，2019年相對于2018年的材料綜合物價指數(shù)為120％，2020年相對于2018年的材料綜合物價指數(shù)為144％，計算2020年1000萬元材料費的實際結(jié)算價為（）萬元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B41、極重、特重、重交通荷載等級公路面層水泥混凝土用天然砂的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)低于（）。A.Ⅰ級B.Ⅱ級C.不高于Ⅲ級D.不高于Ⅲ級【答案】B42、利用一種樹形決策網(wǎng)絡(luò)來描述與求解風(fēng)險型決策問題的方法是（）。A.決策樹法B.蒙特卡洛法C.盈虧平衡分析法D.敏感性分析法【答案】A43、施工單位應(yīng)進(jìn)行路基填筑試驗路段的施工的路基不包括（）。A.二級公路填石路堤B.三級公路填土路堤C.特殊路基D.四級公路土石路堤【答案】B44、季節(jié)性凍土地區(qū)路基施工時，下列（）可以在冰凍期施工。A.高速公路的土質(zhì)路堤B.二級公路的土質(zhì)路堤C.半填半挖地段D.填挖交界處【答案】B45、由于監(jiān)理人未能按合同約定發(fā)出指示、指示延誤或指示錯誤而導(dǎo)致承包人費用增加或工期延誤的，由（）承擔(dān)賠償責(zé)任。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.承包人D.發(fā)包人和承包人共同【答案】A46、（）表現(xiàn)為黏結(jié)力較高，內(nèi)摩阻力受瀝青材料的性質(zhì)和物理狀態(tài)的影響較大，穩(wěn)定性較差，密實、疲勞和低溫性能強(qiáng)。A.懸浮密實結(jié)構(gòu)B.骨架空隙結(jié)構(gòu)C.骨架密實結(jié)構(gòu)D.骨架懸浮結(jié)構(gòu)【答案】A47、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)對達(dá)到一定規(guī)模的危險性較大的分部、分項工程編制專項施工方案，并附具（），經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字后實施。A.安全調(diào)度方案B.安全實施方案C.安全措施D.安全驗算結(jié)果【答案】D48、工程參建單位應(yīng)落實（）要求，細(xì)化各崗位職責(zé)，按年度層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并定期組織考核。A.三管三必須B.一崗雙責(zé)C.三同時D.師傅帶徒弟【答案】B49、監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)審批施工單位提交的進(jìn)度計劃，總體進(jìn)度計劃由（）審批。A.總監(jiān)理工程師B.專業(yè)監(jiān)理工程師C.監(jiān)理員D.建設(shè)單位【答案】A50、某工程出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，造成10人死亡，該事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.一般事故D.較大事故【答案】B51、下列有關(guān)公路工程（合同段）交工驗收應(yīng)具備條件的表述中，不正確的是（）。A.合同約定的各項內(nèi)容已全部完成B.監(jiān)理單位對工程質(zhì)量評定合格C.施工單位、監(jiān)理單位已完成本合同段的工作總結(jié)報告D.檔案、環(huán)保等單項驗收合格，土地使用手續(xù)已辦理【答案】D52、流水強(qiáng)度又稱流水能力、生產(chǎn)能力，它屬于（）。A.時間參數(shù)B.工藝參數(shù)C.空間參數(shù)D.仿真參數(shù)【答案】B53、（）是以施工專業(yè)化為基礎(chǔ)將不同工程對象的同一施工工序交給對應(yīng)專業(yè)施工隊（組）執(zhí)行，各專業(yè)隊（組）在統(tǒng)一計劃安排下，依次在各個作業(yè)面上完成指定的操作。A.順序作業(yè)法B.平行作業(yè)法C.流水作業(yè)法D.混合作業(yè)法【答案】C54、沿海地區(qū)或冬季撒除冰鹽的路面或橋面中可摻入或復(fù)配（）。A.引氣劑B.高效減水劑C.阻銹劑D.引氣高效減水劑【答案】C55、駐地辦對（）進(jìn)行質(zhì)量評定。A.分項工程B.分部工程C.單位工程D.合同段【答案】B56、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其穩(wěn)定性，每（）m3抽檢一次，有變化隨時測。A.4000B.6000C.3000D.5000【答案】D57、下列橋梁中，不需開展施工安全風(fēng)險評估的是（）。A.跨徑大于50m的石拱橋B.跨徑大于200m的梁式橋C.跨徑大于500m的懸索橋D.特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程【答案】C58、溶洞是（）現(xiàn)象的一種。A.巖堆B.滑坡C.巖溶D.巖爆【答案】C59、工廠制作焊縫長度為800mm時，每條焊縫應(yīng)為（）處。A.0B.1C.2D.3【答案】B60、某工地平安工地建設(shè)考核評價結(jié)果為合格，按照百分制計算得分為（）及以上。A.60分B.70分C.75分D.80分【答案】B61、各行業(yè)固定資產(chǎn)投資項目的最低資本金比例按以下規(guī)定執(zhí)行，錯誤的是（）A.城市和交通基礎(chǔ)設(shè)施項目：城市軌道交通項目由25%調(diào)整為20%B.港口、沿海及內(nèi)河航運、機(jī)場項目由30%調(diào)整為25%C.公路項目由25%調(diào)整為10%D.房地產(chǎn)開發(fā)項目：保障性住房和普通商品住房項目維持20%不變【答案】C62、下列關(guān)于橋梁鋼筋質(zhì)量要求的說法中不正確的是（）。A.進(jìn)場應(yīng)具有出廠質(zhì)量證明書和試驗報告單B.進(jìn)場時應(yīng)檢查其外觀和標(biāo)志C.進(jìn)場時應(yīng)按不同的鋼種、等級、牌號、規(guī)格及生產(chǎn)廠家分批抽取試樣進(jìn)行力學(xué)性能檢驗D.鋼筋在工地存放的時間不宜超過3個月【答案】D63、關(guān)于公路工程交工程驗收施工合同段工程質(zhì)量等級評定的說法，正確的是（）。A.工程質(zhì)量評分值大于等于90分為優(yōu)質(zhì)工程B.工程質(zhì)量評分值大于等于85分為優(yōu)良工程C.工程質(zhì)量評分值大于等于80分為中等工程D.工程質(zhì)量評分值大于等于75分為合格工程【答案】D64、每個栓群或節(jié)點檢查的螺栓，其不合格者不得超過抽驗總數(shù)的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B65、某土方開挖設(shè)計量10萬m3，單價60元/m3，當(dāng)結(jié)算量超過20%時，單價按0.9倍結(jié)算，結(jié)算量是15萬m3，最終結(jié)算價為（）萬元。A.700B.800C.882D.900【答案】C66、瀝青貫入式路面施工順序是（）。A.撒料→碾壓→澆灑第一層瀝青→撒布第一層嵌縫料→再碾壓B.撒料→碾壓→澆灑第一層嵌縫料→撒布第一層瀝青→再碾壓C.碾壓→撒料→澆灑第一層嵌縫料→撒布第一層瀝青→再碾壓D.撒料→澆灑第一層嵌縫料→碾壓→撒布第一層瀝青→再碾壓【答案】A67、某分部工程有3個施工過程，各分為4個流水節(jié)拍相等的施工段，各施工過程的流水節(jié)拍分別為8d、6d、4d。如果組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，則專業(yè)工作隊數(shù)和流水施工工期分別為（）。A.6個，22dB.7個，24dC.8個，22dD.9個，24d【答案】D68、下列工作內(nèi)容中，屬于進(jìn)度監(jiān)測系統(tǒng)過程的是（）。A.分析產(chǎn)生進(jìn)度偏差的原因B.定期召開現(xiàn)場會議C.采取進(jìn)度調(diào)整措施D.分析偏差對后續(xù)工作和總工期的影響【答案】B69、控制是一個大系統(tǒng)，下列內(nèi)容屬于控制目標(biāo)分系統(tǒng)的是（）。A.組織機(jī)構(gòu)B.各類科學(xué)方法C.進(jìn)度質(zhì)量費用D.組織技術(shù)經(jīng)濟(jì)合同【答案】C70、工程項目的（）是最重要且最需要項目管理者注意的特性。A.一次性B.目標(biāo)性C.制約性D.時限性【答案】B71、價值工程數(shù)學(xué)表達(dá)式V=F/C中的成本C是指產(chǎn)品的（）。A.生產(chǎn)成本B.維護(hù)成本C.使用成本D.壽命周期成本【答案】D72、安全生產(chǎn)事故報告與處理，實行施工總承包的建設(shè)工程，由（）負(fù)責(zé)上報事故。A.建設(shè)單位B.總承包單位C.分包單位D.監(jiān)理單位【答案】B73、下列關(guān)于國家對礦產(chǎn)資源的規(guī)定的表述中，正確的有（）。A.鼓勵集體礦山企業(yè)開采國家指定范圍內(nèi)的礦產(chǎn)資源B.探礦權(quán)人申請新立探礦權(quán)時，應(yīng)提供相應(yīng)的資金證明C.申請人不具備地質(zhì)勘查資質(zhì)的，應(yīng)依法委托具有相應(yīng)地質(zhì)勘查資質(zhì)的勘查單位編制勘查實施方案并開展地質(zhì)勘查工作D.申請人的資金能力，不得低于申請項目勘查實施方案安排的總資金的1/2E.申請人的資金能力，以其企業(yè)的資產(chǎn)總額為依據(jù)【答案】A74、當(dāng)總體風(fēng)險評估等級達(dá)到（）及以上時，將其中高風(fēng)險的施工作業(yè)活動（或施工區(qū)段）作為評估對象。A.Ⅰ級B.Ⅱ級C.Ⅲ級D.Ⅳ級【答案】C75、監(jiān)理人應(yīng)在（）天內(nèi)對施工單位施工進(jìn)度計劃和施工方案說明予以批復(fù)或提出修改意見。A.7B.14C.28D.42【答案】B76、某常規(guī)投資方案，當(dāng)貸款利率為12%時，凈現(xiàn)值為150萬元；當(dāng)貸款利率為14%時，凈現(xiàn)值為－100萬元，則該方案財務(wù)內(nèi)部收益率的取值范圍為（）。A.＜12％B.12%～13%C.13％～14%D.＞14％【答案】C77、隧道洞內(nèi)為反坡排水，應(yīng)當(dāng)采用（）。A.抽水措施B.井點降水C.深井降水D.平坡排水【答案】A78、在索賠事件影響結(jié)束后的（）天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理人遞交最終索賠通知書。A.14B.25C.28D.30【答案】C79、（）可分為懸吊模架法、活動支架法。A.移動模架施工法B.逐跨頂推施工法C.平衡懸臂施工法D.預(yù)制裝配式施工法【答案】A80、路堤填方試驗路段應(yīng)在路基主線上選擇地質(zhì)條件、路基斷面形式等具有代表性的地段進(jìn)行試驗，試驗路段的長度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】D81、在鋪筑瀝青路面試驗路段之前（），施工單位應(yīng)安裝好與本項工程有關(guān)的全部試驗儀器和設(shè)備，配備足夠數(shù)量的熟練試驗技術(shù)人員，并報請監(jiān)理工程師審查批準(zhǔn)。A.10dB.14dC.20dD.28d【答案】D82、《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》關(guān)于標(biāo)底的規(guī)定說法正確的是（）。A.招標(biāo)人必須編制標(biāo)底B.一個招標(biāo)項目可以有多個標(biāo)底C.在開標(biāo)后標(biāo)底必須保密D.一個招標(biāo)合同包只能有一個標(biāo)底【答案】D83、根據(jù)《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定，不屬于危險性較大的分部分項工程是（）。A.高度18m的土質(zhì)邊坡處理B.水深15m的圍堰工程C.深度7m的擋墻基礎(chǔ)D.高瓦斯隧道【答案】A84、指一定條件下易導(dǎo)致重大安全生產(chǎn)事故的風(fēng)險的是（）。A.重大風(fēng)險B.較大風(fēng)險C.一般風(fēng)險D.較小風(fēng)險【答案】B85、同步碎石封層施工，選擇代表性路段作為試驗路段，長度應(yīng)不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B86、路基挖至路床頂面以上（）時，完成臨時排水溝后應(yīng)停止開挖，待冬期過后再進(jìn)行施工。A.0.5mB.0.8mC.1mD.1.2m【答案】C87、質(zhì)量管理體系審核由（）對體系各項活動進(jìn)行客觀評價，這些人員應(yīng)獨立于被審核的部門和活動范圍。A.企業(yè)內(nèi)勝任的管理人員B.行業(yè)認(rèn)可的審核人員C.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)D.外審專家【答案】A88、將邊坡高度大于（）m的填方路基稱為高路堤。A.10B.15C.20D.25【答案】C89、關(guān)于安全生產(chǎn)費用的支付說法正確的是（）。A.安全生產(chǎn)費用按照“企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行管理B.公路工程計提標(biāo)準(zhǔn)為3%C.提取的安全生產(chǎn)費用列入工程造價，在競標(biāo)時不得刪減，列入標(biāo)內(nèi)管理D.在評標(biāo)和合同談判時，安全生產(chǎn)費用為可以競爭性費用【答案】A90、監(jiān)理工程師應(yīng)對施工單位管理人員和作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度落實情況進(jìn)行審查，新工人進(jìn)場應(yīng)進(jìn)行公司級、項目部級、班組級三級安全教育，公司級、項目部級不少于（）,班組級不少于（）。A.15學(xué)時，20學(xué)時B.15學(xué)時，10學(xué)時C.20學(xué)時，10學(xué)時D.30學(xué)時，10學(xué)時【答案】A91、費用監(jiān)理工作的原則不包括（）。A.遵法守規(guī)的原則B.恪守公正的原則C.堅持質(zhì)量合格的原則D.堅持費用最低的原則【答案】D92、索賠報告中包括的財務(wù)方面的證據(jù)資料，除索賠人的論證外，最好附有注冊會計師或?qū)徲嫴块T的審計報告，以證明財務(wù)方面證據(jù)的（）。A.適用性B.可靠性C.安全性D.正確性【答案】D93、在交通運輸部辦公廳關(guān)于開展“堅守公路水運工程質(zhì)量安全紅線”專項行動的通知中，屬于重大安全質(zhì)量隱患的是（）。A.橋梁懸澆掛籃結(jié)構(gòu)不滿足強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性要求B.未按規(guī)范、設(shè)計要求和專項施工方案開展地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測C.隱瞞不報、謊報或者遲報生產(chǎn)安全事故D.施工單位使用未經(jīng)檢驗合格的特種設(shè)備【答案】A94、在無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定基層（底基層）中，級配碎石或礫石用作基層時，二級及二級以下公路公稱最大粒徑應(yīng)不大于（）mm。A.19B.26.5C.31.5D.37.5【答案】C95、支架及拱架的構(gòu)造中托架宜設(shè)置成（），與預(yù)埋件的連接固定方式應(yīng)可靠。A.L形B.三角形C.T形D.U形【答案】B96、一般地，提前工期獎金累計最高不得超過合同總價的（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】C97、同一層路基的填料應(yīng)為一種填料，性質(zhì)不同的填料不得混合填筑。路堤填筑時應(yīng)從最保處起分層填筑，而且是水平分層、分段鋪料、分段整平、分層壓實。每種填料的填筑層壓實后的連續(xù)厚度宜不小于（）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】D98、見證取樣是對項目現(xiàn)場工地試驗室不能試驗檢測的工程材料，在（）人員的見證下，由（）現(xiàn)場試驗人員進(jìn)行取樣送樣至有檢測資質(zhì)的單位進(jìn)行檢測的監(jiān)督行為。A.施工，施工單位B.監(jiān)理，監(jiān)理單位C.施工，監(jiān)理單位D.監(jiān)理，施工單位【答案】D99、關(guān)于橋梁基礎(chǔ)鉆孔灌注樁的成孔檢查，以下說法錯誤的是（）。A.檢孔器的外徑應(yīng)不小于樁孔直徑，長度宜為外徑的4～6倍B.鉆孔灌注樁在終孔后，應(yīng)對樁孔的孔位、孔徑、孔形、孔深和傾斜度進(jìn)行檢驗C.清孔后，不必對孔底的沉淀厚度進(jìn)行檢驗D.挖孔樁終孔并對孔底處理后，對樁孔孔位、孔徑、孔深、傾斜度及孔底處理情況等進(jìn)行檢驗【答案】C100、所謂“三級”安全教育培訓(xùn)是指（）。A.項目部——施工隊——施工班組B.施工隊——施工班組——操作崗位C.總工程師一一工程師——技術(shù)人員D.公司——項目部——施工班組【答案】D多選題（共50題）1、下列不屬于進(jìn)行試驗路段的主要目的的是（）。A.確定松鋪厚度B.確定土質(zhì)情況C.確定壓實工藝D.確定壓路機(jī)型號E.確定棄土位置【答案】B2、滲溝施工均應(yīng)設(shè)置（）。A.排水層（或管、洞）B.反濾層C.透水層D.防凍層E.封閉層【答案】AB3、下列橋梁布置和結(jié)構(gòu)有關(guān)的術(shù)語，說法正確的是（）。A.凈跨徑是：對于梁式橋，是設(shè)計洪水位上相鄰兩個橋墩（或橋臺）之間的凈距B.計算跨徑：對于有支座的橋梁，指橋跨結(jié)構(gòu)相鄰兩個支座中心之間的距離C.標(biāo)準(zhǔn)跨徑：對于梁式橋，是指兩相鄰橋墩中線之間的距離D.總跨徑：多孔橋梁中各孔標(biāo)準(zhǔn)跨徑的總和E.設(shè)計洪水位：橋梁設(shè)計中按規(guī)定的設(shè)計洪水頻率計算所得的高水位【答案】ABC4、對達(dá)到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程中涉及（）的專項施工方案，施工單位還應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證、審查。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.起重吊裝工程E.土方開挖工程【答案】ABC5、竣工驗收委員會由（）單位代表組成。A.建設(shè)單位B.交通運輸主管部門C.公路管理機(jī)構(gòu)D.造價管理機(jī)構(gòu)E.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】BCD6、孔某在A市甲區(qū)擁有住房兩間，在孔某外出旅游期間，位于A市乙區(qū)的建筑工程隊對孔某隔壁李某房屋進(jìn)行翻修。在翻修過程中，施工隊不慎將孔某家的山墻磚塊碰掉，磚塊落人孔某家中，損壞電視機(jī)等家用物品?？啄陈糜位貋砗蟀l(fā)現(xiàn)此情，遂交涉，但未獲結(jié)果。孔某向乙區(qū)法院起訴。乙區(qū)法院認(rèn)為甲區(qū)法院審理更方便，故根據(jù)被告申請裁定移送至甲區(qū)法院，甲區(qū)法院卻認(rèn)為由乙區(qū)法院審理更便利，不同意接受移送。以下哪些說法是正確的？A.甲、乙二區(qū)對本案都有管轄權(quán)B.向哪個法院起訴，由原告選擇決定C.乙區(qū)法院的移送管轄是錯誤的D.甲區(qū)法院不得再自行移送，如果認(rèn)為無管轄權(quán)，應(yīng)報A市中級人民法院指定管轄【答案】ABCD7、環(huán)境保護(hù)監(jiān)理一般分為（）。A.環(huán)境達(dá)標(biāo)監(jiān)理B.排放達(dá)標(biāo)監(jiān)理C.減排監(jiān)理D.節(jié)能監(jiān)理E.環(huán)保工程監(jiān)理【答案】A8、下列屬于面層特點的是（）。A.強(qiáng)度B.剛度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD9、填石路堤施工的實測項目有（）。A.施工過程中每一壓實層，應(yīng)采用試驗路段確定的工藝流程、工藝參數(shù)控制，壓實質(zhì)量可采用沉降差指標(biāo)進(jìn)行檢測B.施工過程中每一壓實層，應(yīng)采用試驗路段確定的工藝流程、工藝參數(shù)控制，壓實質(zhì)量不可采用沉降差指標(biāo)進(jìn)行檢測C.施工過程中，每填高2m宜檢測路基中線和寬度D.施工過程中，每填高3m宜檢測路基中線和寬度E.施工過程中，每填高5m宜檢測路基中線和寬度【答案】AD10、路基防護(hù)工程包括（）。A.植物防護(hù)B.坡面工程防護(hù)C.沿河路基防護(hù)D.直接防護(hù)E.間接防護(hù)【答案】ABC11、監(jiān)理工程師在收到承包人提交的合同段開工申請后進(jìn)行審核，審核主要包括（）。A.計劃投入的機(jī)械設(shè)備、主要的管理和技術(shù)人員B.工程質(zhì)量、安全保證體系C.承包人的機(jī)械設(shè)備進(jìn)場數(shù)量D.建設(shè)方的材料數(shù)量E.工地試驗的設(shè)備【答案】ABC12、雙重預(yù)防機(jī)制是指以（）和（）兩種手段相結(jié)合的生產(chǎn)安全事故預(yù)防機(jī)制。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險分級管控C.風(fēng)險評估D.風(fēng)險響應(yīng)E.隱患排查治理【答案】B13、資金等值取決于（）因素A.金額大小B.資金發(fā)生的時間C.利率高低D.計算方法E.幣種【答案】ABC14、童童系一9歲兒童，玩耍中將同學(xué)小明的左眼捅瞎，其父林某代其進(jìn)行訴訟，被法院判決賠償對方醫(yī)藥費等30萬元。執(zhí)行開始后，林某拒不履行，并欲帶童童出國定居。此種情況下：A.法院可以依職權(quán)采取限制出境措施B.對方可書面申請法院采取限制出境措施C.童童提供充分、有效的擔(dān)?；蛘咝∶鞲赣H同意的，可以解除限制出境措施D.法院可以限制林某高消費，包括購買生活用車輛【答案】ABCD15、下列有關(guān)陪審員的任職要求和權(quán)利的表述正確的是：()A.人民陪審員參加審判活動，應(yīng)當(dāng)遵守法官履行職責(zé)的規(guī)定，保守審判秘密B.人民陪審員適用回避制度C.人民陪審員參加合議庭評議案件時，有權(quán)對事實認(rèn)定、法律適用獨立發(fā)表意見，但不能獨立行使表決權(quán)D.人民陪審員可以擔(dān)任合議庭審判長【答案】AB16、隧道地質(zhì)超前預(yù)報方法主要有（）。A.超前鉆探法B.超前導(dǎo)洞法C.物探法D.地質(zhì)調(diào)查法E.TBM法【答案】ABCD17、下列規(guī)定中符合鋼筋網(wǎng)鋪掛規(guī)定的有（）。A.應(yīng)在鋼架施工后進(jìn)行掛網(wǎng)鋪設(shè)B.鋼筋網(wǎng)與初噴混凝土面的最大間隙不宜大于30mmC.采用雙層鋼筋網(wǎng)時，兩層鋼筋網(wǎng)之間的間距應(yīng)滿足設(shè)計要求D.鋼筋網(wǎng)鋼筋每節(jié)長度不宜小于2.0mE.鋼筋網(wǎng)應(yīng)與錨桿牢固聯(lián)結(jié)，可采用鋼架固定【答案】CD18、關(guān)于橋梁墩臺混凝土澆筑的說法，正確的有（）。A.插入式振動器的移位間距應(yīng)不超過振動器作用半徑的1.5倍，且插入下層混凝土中的深度宜為50～100mmB.每一振點的振搗延續(xù)時間宜為20～30sC.施工縫且宜留置在結(jié)構(gòu)受剪力和彎矩較小且便于施工的部位D.施工縫宜設(shè)置成斜向面E.新澆筑混凝土的強(qiáng)度達(dá)到2.5MPa之前，不得使其承受行人、運輸工具、模板、支架及腳手架等荷載【答案】ABC19、監(jiān)理工程師在審查和批準(zhǔn)工程延期時應(yīng)遵循的原則包括（）。A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否會推遲工程項目總工期C.所延期的工程項目是否在工程施工進(jìn)度計劃的關(guān)鍵線路上D.惡劣氣候條件造成工程延期E.在非承包人原因造成的工期延期發(fā)生后28天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理工程師提出延期意向要求，否則監(jiān)理工程師無須考慮給予承包人延期【答案】BCD20、按照公路工程管理權(quán)限,各級交通運輸主管部門應(yīng)于年初制訂年度竣工驗收計劃，并按計劃組織竣工驗收工作。列入竣工驗收計劃的項目，項目法人應(yīng)提前完成竣工驗收前的準(zhǔn)備工作。以下屬于公路工程竣工驗收應(yīng)具備的條件有（）。A.通車試運營3年以上B.交工驗收提出的工程質(zhì)量缺陷等遺留問題已全部處理完畢,并經(jīng)項目法人驗收合格C.竣工文件已按相關(guān)規(guī)定完成D.各參建單位已按交通運輸部規(guī)定的內(nèi)容完成各自的工作報告E.工程決算已按交通運輸部規(guī)定的辦法編制完成，竣工決算已經(jīng)審計，并經(jīng)交通運輸主管部門或其授權(quán)單位認(rèn)定【答案】BCD21、關(guān)于填方路基的說法正確的是（）。A.上路堤是指路床以下0.7m厚度范圍內(nèi)的填方部分B.上路堤是指路床以下0.8m厚度范圍內(nèi)的填方部分C.上路床厚度為0.3mD.上路床厚度為0.5mE.路床是指路面結(jié)構(gòu)層以下0.8m或1.2m范圍內(nèi)的路基部分【答案】AC22、三輥軸機(jī)組鋪筑工藝可用于（）。A.一級的公路水泥混凝土路面的面層施工B.二級的公路水泥混凝土路面的面層施工C.三、四級公路水泥混凝土路面的面層施工D.隧道水泥混凝土面層施工E.橋面鋪裝的施工【答案】BCD23、關(guān)于噴射混凝土的說法正確的是（）。A.噴射混凝土終凝2h后應(yīng)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，終凝3h后方可進(jìn)行下一循環(huán)的爆破作業(yè)B.養(yǎng)護(hù)時間不應(yīng)少于7dC.隧道內(nèi)環(huán)境日均溫度低于50C時，不得灑水養(yǎng)護(hù)D.噴射混凝土的回彈物，應(yīng)收集并重新用作噴射混凝土材料E.噴射混凝土作業(yè)時，噴嘴宜垂直巖面，噴槍頭到受噴面的距離宜為0.6～1.5m【答案】ABC24、對于下列哪些人民法院作出的生效法律文書，當(dāng)事人不得依照審判監(jiān)督程序申請再審？()A.甲某訴乙某離婚案件，人民法院經(jīng)過兩+審終審，判決僅解除甲某與乙某夫妻關(guān)系，而不涉及共同財產(chǎn)分割與子女撫養(yǎng)問題的判決B.張輝的哥哥申請人民法院宣告下落不明的張輝失蹤，人民法院經(jīng)過審理后，作出的宣告張輝為失蹤人的判決C.天意貿(mào)易公司訴有色金屬公司鋁錠質(zhì)量問題糾紛一案，經(jīng)過區(qū)人民法院、市中級人民法院兩審終審后，基于天意貿(mào)易公司的再審申請，省高級人民法院經(jīng)過再審審理作出的維持原判決的再審判決D.蔡清訴哥哥侵犯其平等繼承權(quán)一案，經(jīng)區(qū)法院審理作出判決后，蔡清不服向市中級人民法院上訴，市中級人民法院對該案件經(jīng)過審理后作出的判決【答案】ABC25、應(yīng)教育從業(yè)人員，職工做到“三會”即（）。A.會檢查防護(hù)用品的可靠性B.會正確購買防護(hù)用品C.會正確使用防護(hù)用品D.會正確維護(hù)保養(yǎng)防護(hù)用品E.會正確修繕防護(hù)用品【答案】ACD26、鋼橋構(gòu)件出廠時，應(yīng)提交的資料有（）。A.焊縫全部修補(bǔ)記錄B.產(chǎn)品合格證C.鋼材和其他材料質(zhì)量證明書或試驗報告D.產(chǎn)品試板的試驗報告E.工廠試拼裝記錄【答案】BCD27、工程網(wǎng)絡(luò)計劃的優(yōu)化是指尋求（）的過程。A.工程總成本不變條件下資源需用量最少B.時間-費用優(yōu)化C.資源有限條件下最短工期安排D.工期不變條件下資源均衡安排E.工期固定條件下資源強(qiáng)度最小【答案】BCD28、工程網(wǎng)絡(luò)計劃的優(yōu)化是指尋求（）的過程。A.工程總成本不變條件下資源需用量最少B.時間-費用優(yōu)化C.資源有限條件下最短工期安排D.工期不變條件下資源均衡安排E.工期固定條件下資源強(qiáng)度最小【答案】BCD29、下列屬于面層特點的是（）。A.強(qiáng)度B.剛度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD30、下列屬于施工過程的組織原則的是（）。A.施工過程的均衡性B.施工過程的協(xié)調(diào)性C.施工過程的獨立性D.施工過程的經(jīng)濟(jì)性E.施工過程的差異性【答案】ABD31、下列屬于工程項目管理目標(biāo)體系特征的是（）。A.多元性B.均衡性C.相關(guān)性D.靜態(tài)性E.層次性【答案】ABC32、施工單位的安全培訓(xùn)教育的分類包括（）。A.“三類人員”培訓(xùn)教育B.特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育C.進(jìn)場安全教育D.三級安全教育E.安全繼續(xù)教育【答案】ABCD33、人民法院作出的發(fā)生法律效力的判決、裁定，如果被執(zhí)行人或其財產(chǎn)不在我國領(lǐng)域內(nèi)，應(yīng)如何執(zhí)行？()A.只能通過人民法院請求外國法院承認(rèn)和執(zhí)行B.可由當(dāng)事人直接向有管轄權(quán)的外國法院申請承認(rèn)和執(zhí)行C.當(dāng)事人只能向人民法院提出執(zhí)行請求，由人民法院以司法協(xié)助形式，請求外國法院承認(rèn)和執(zhí)行D.經(jīng)當(dāng)事人請求，可由人民法院依我國締結(jié)或參加的國際條約的約定，或按互惠原則，請求外國法院承認(rèn)和執(zhí)行【答案】BD34、下列費用屬于材料預(yù)算價格組成部分的有（）。A.材料原價B.材料運雜費C.場內(nèi)運輸損耗費D.采購及保管費E.場外運輸損耗【答案】ABD35、下列哪些說法符合我國民事訴訟法的辯論原則？A.辯論權(quán)的行使，不僅是在法庭辯論階段，而是貫穿于訴訟全過程B.未經(jīng)法庭辯論和質(zhì)證的證據(jù)，通常情況下不得作為法庭裁判的根據(jù)C.當(dāng)事人可以就案件的實體問題進(jìn)行辯論，也可以就案件的程序問題進(jìn)行辯論D.當(dāng)事人提交的書面答辯狀也屬辯論的一種形式【答案】ABCD36、事故致因系統(tǒng)涉及四個要素，通常稱“4M”要素，具體包括（）。A.人B.機(jī)器C.環(huán)境D.材料E.管理【答案】ABC37、挖方珞基施工應(yīng)符合的規(guī)定有（）。A.對于挖方邊坡，不宜一次挖到設(shè)計坡面B.應(yīng)預(yù)