2023年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同自測提分題庫加精品答案

2023年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同自測提分題庫加精品答案單選題（共100題）1、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。A.投標人發(fā)出投標文件B.招標人收到投標文件C.提交投標文件截止D.提交投標保證【答案】C2、對竣工后試驗的結果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結果產(chǎn)生的影響。A.承包商在竣工試驗中B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前C.業(yè)主在竣工之前D.承包商維修缺陷工程中【答案】C3、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責任”是指()。A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔C.由于本方授權簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任【答案】D4、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應承擔產(chǎn)品合同責任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A5、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B6、在承包商負責照管期間，由于業(yè)主風險中所列的風險以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔修正該項損失的費用。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.保險公司【答案】B7、如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進行檢驗，則當工程師提出剝露檢驗要求時，承擔由于檢驗所產(chǎn)生的費用的是()。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.如果檢驗的結果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔全部費用，否則，將由承包商承擔全部費用【答案】B8、某必須招標的項目，招標文件規(guī)定采用評標價法評標，有甲、乙、丙、丁四家單位投標有效。四家單位的投標報價和評標得分為：甲單位投標報價1050萬元，評標價1030萬元；乙單位投標報價1000萬元，評標價1000萬元；丙單位投標報價980萬元，評標價1050萬元；丁單位投標報價950萬元，評標價1020萬元。據(jù)此，第一中標候選單位應是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B9、能夠引起民事法律關系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關系B.民事行為C.法律責任D.法律事實【答案】D10、在我國，下列知識產(chǎn)權中，保護期限為20年的是()。A.發(fā)明專利權B.實用新型專利權C.職務作品著作權D.商標專用權【答案】A11、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內(nèi)。A.通過竣工試驗后B.完成缺陷修補工作后C.缺陷通知期期滿后D.承包商提交最終報表前【答案】C12、由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗而接收工程，應在缺陷通知期內(nèi)進行竣工試驗的，工程師應按提前()天通知承包商進行竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B13、按照FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權力之一。A.修改施工計劃B.解除承包商根據(jù)合同應承擔的責任C.在工程進行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應承擔的責任【答案】C14、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復有效”，乙在9月5日以電報的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B15、下列關于委托合同的說法不正確的是()A.委托合同的訂立以當事人雙方相互信任為基礎B.委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務，也可以以自己的名義處理事務C.受托人在處理委托事務中的法律關系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務而已D.委托合同中委托人應當承擔處理事務中所花費的費用，委托事務處理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D16、根據(jù)《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標C.否決所有投標D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】C17、無權代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的【答案】D18、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時B.竣工試驗開始前C.通過竣工試驗后D.申請簽發(fā)接收證書時【答案】B19、下列關于設備工程設計合同中設計人的義務表述，錯誤的是()。A.依照合同規(guī)定的進度、質(zhì)量要求提交設計成果B.對設計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充C.提供設計依據(jù)資料并對資料的正確性負責D.參加工程竣工驗收【答案】C20、買賣合同中標的物毀損、滅失的風險，不屬于買受人承擔的是()。A.因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈顲.因標的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標的物交付，但未按約定交付有關單證資料的【答案】C21、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》，招標文件包括()。A.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標人須知、招標資料表和投標保函C.投標人須知、業(yè)主要求和設計文件D.招標程序、招標資料表、合同條件和進度計劃【答案】A22、下列關于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應商應取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應提前28天通知工程師C.承包商應當對指定分包商的行為負責D.承包商可將整個工程分包給他人【答案】C23、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D24、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應承擔產(chǎn)品合同責任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A25、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責任方【答案】C26、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。A.要約B.要約邀請C.行政D.法律【答案】D27、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存活動的生產(chǎn)經(jīng)營單位外，從業(yè)人員超過()人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D28、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險金額應為()。A.設備的購買價格B.設備的殘值C.設備的全部重置成本D.設備的制造成本【答案】C29、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D30、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設備工程的招標文件包括()。A.投標邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標程序、設備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標人須知、設備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B31、根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，有關抵押表述正確的是()。A.只能由債務人提供抵押物B.抵押人轉移對抵押物的占有C.抵押權人有權依法以抵押物的變賣價款優(yōu)先受償D.債務人不履行債務時，抵押物歸債權人所有【答案】C32、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設備工程的招標文件包括()。A.投標邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標程序、設備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標人須知、設備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B33、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對該部分工程進行了竣工試驗D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款【答案】A34、根據(jù)《招標投標法實施條例》，依法必須公開招標的，應當在()發(fā)布招標公告。A.國務院發(fā)展改革部門依法指定的媒介B.全國發(fā)行量最大的報紙、雜志C.全國影響最大的門戶網(wǎng)站D.國務院建設行政主管部門指定的媒介【答案】A35、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場內(nèi)正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B36、按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，由施工單位進行安全生產(chǎn)教育培訓的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項目負責人【答案】B37、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B38、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當?shù)赝袠I(yè)的標準B.高于當?shù)赝袠I(yè)的標準C.低于本國同行業(yè)的標準D.高于本國同行業(yè)的標準【答案】A39、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C40、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負責人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負責人C.分包人D.施工人員【答案】C41、公開招標與邀請招標在招標程序上的主要差異表現(xiàn)為()。A.是否進行資格預審B.是否組織現(xiàn)場考察C.是否解答投標單位的質(zhì)疑D.是否公開開標【答案】A42、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產(chǎn)品D.鐵礦石【答案】A43、設備采購合同，供貨方負責代運設備的，交付設備日期以()的日期為準。A.發(fā)運設備時承運部門簽發(fā)設備單上的戳記B.采購方收到設備C.采購方在承運部門簽收設備單上簽收D.供貨方將設備交到承運部門【答案】A44、在設備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負責B.承攬人與第三人共同向定作人負責C.承攬人向定作人負責D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任【答案】C45、合同當事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔賠償責任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責任【答案】A46、只有當工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務已經(jīng)完成。A.接收證書B.履約證書C.最終付款證書D.結清證明【答案】B47、依法必須進行招標的項目，招標人公示中標候選人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5【答案】C48、對于業(yè)主按照合同規(guī)定免費提供的材料，承包商在接收時，應進行()，并將結果通知工程師。A.目視檢查B.化學試驗C.物理實驗D.性能檢查【答案】A49、承包商按照工程師的指示更新了進度計劃，并按照新的進度計劃實施設備工程。承擔由此帶來的風險和費用的是()。A.工程師承擔風險，承包商承擔費用B.工程師承擔風險，業(yè)主承擔費用C.承包商承擔風險和費用D.業(yè)主承擔風險和費用【答案】C50、承包商應從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。A.工程通過竣工試驗后B.業(yè)主接收工程前C.承包商收到履約證書后D.缺陷通知期屆滿前【答案】C51、保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔經(jīng)濟補償或給付保險金的責任。A.投保人B.受益人C.被保險人D.保險人【答案】C52、下列屬于民事法律關系客體中行為的是()。A.貨幣B.計算機軟件C.勘察設計單位為委托人完成勘察設計任務D.專利權【答案】C53、工程師將其權利委托給其助手時，授權委托書的生效時間是()。A.工程師向助手簽發(fā)授權委托書時B.業(yè)主和承包商收到授權委托書副本時C.工程師向助手簽發(fā)授權委托書后第14天D.業(yè)主和承包商收到授權委托書副本后第14天【答案】B54、根據(jù)我國《招標投標法》規(guī)定，開標由()主持，邀請所有投標人參加。A.招標地建設主管部門B.工程項目所在地建設主管部門C.招標人D.招標代理機構【答案】C55、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復有效”，乙在9月5日以電報的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B56、根據(jù)FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應在()仔細審查雇主要求。A.基準日期前B.基準日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A57、對于無權代理行為，被代理人可以根據(jù)無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A58、有關組織或機構編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構成是()。A.履約保證和合同格式B.合同格式和合同數(shù)據(jù)C.合同格式和對擬招標合同的特殊條款規(guī)定D.合同數(shù)據(jù)和對擬招標合同的特殊條款規(guī)定【答案】D59、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權利為()。A.代理權B.介入權C.追認權D.代位權【答案】B60、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A61、設備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責C.承攬人應就該部分工作對定作人負責D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關鍵性的工作【答案】C62、在設備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質(zhì)量保修服務的期限稱為()。A.缺陷責任期B.質(zhì)量保證期C.缺陷通知期D.設備維修期【答案】C63、招標公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A64、下列關于承包人的工程價款優(yōu)先權的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權的期限為1年B.行使優(yōu)先權的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權不得對抗交付該商品房全部價款的消費者D.抵押權人優(yōu)先于承包人的工程價款受償【答案】C65、下列關于承包商暫停工作權利的說法，錯誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應公正確定對承包商的補償D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求【答案】A66、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對產(chǎn)品責任的訴訟時效的規(guī)定，我國的產(chǎn)品責任訴訟時效為()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B67、設備采購合同中，因出賣人原因導致不能全部或部分交貨，應依照()的違約金數(shù)額支付違約金。A.法律規(guī)定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B68、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A69、按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失【答案】C70、中標人放棄中標，依法應當向招標人承擔的法律責任，屬于()。A.締約過失責任B.違約責任C.行政責任D.經(jīng)濟責任【答案】A71、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A72、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C73、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C74、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實施過程和實施方法的重要依據(jù)的是()。A.設計文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標通知書【答案】C75、某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現(xiàn)場的代表甲平時很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。A.經(jīng)乙簽字的均無效，全部由甲重新確認B.經(jīng)甲確認的有效，甲不予確認的無效C.經(jīng)乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設計費【答案】C76、當事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機構裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C77、下列關于設備工程設計合同中設計人的義務表述，錯誤的是()。A.依照合同規(guī)定的進度、質(zhì)量要求提交設計成果B.對設計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充C.提供設計依據(jù)資料并對資料的正確性負責D.參加工程竣工驗收【答案】C78、設備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設計C.加大資金收入D.調(diào)整合同計劃【答案】B79、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C80、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A81、下列關于設備采購合同中出賣人義務的陳述，錯誤的是()。A.交付設備B.交付設備所有權憑證和其他憑證C.移交設備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權D.接受設備檢驗【答案】C82、在設備工程合同中，承包商擬雇傭的設計分包商應獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C83、下列關于留置擔保的說法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報酬，承攬人可以對工作成果實施留置B.可以留置的財產(chǎn)包括不動產(chǎn)C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實施留置D.承攬合同、設備工程合同都屬于法定可以采用留置擔保形式的合同【答案】A84、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內(nèi)沒有行使【答案】C85、出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕局械脑O備，毀損、滅失的風險自()起由買受人承擔。A.自該設備運抵目的地時B.自該設備買賣合同生效時C.自該設備買賣合同成立時D.自該設備交付買受人時【答案】C86、根據(jù)招標投標的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術采用特定的專利技術的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C87、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設備，但合同中未約定設備的質(zhì)量標準，則甲公司應按照()履行交貨義務。A.地方標準B.國家標準C.乙方要求D.甲方企業(yè)標準【答案】B88、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D89、下列關于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應當開庭審理，當事人也可以協(xié)議書面審理B.仲裁應當書面審理，當事人也可以協(xié)議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應當公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實【答案】A90、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉讓給丙兩套重要設備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權請求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉讓設備的行為D.變更甲轉讓設備的價格【答案】C91、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢B.了解報價的構成C.討論并共同確認某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達成的協(xié)議進一步確認和具體化【答案】A92、承包商應在設備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。A.竣工時間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B93、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應當認定()。A.尚無合同關系B.合同沒有成立C.合同已經(jīng)成立D.由于法律規(guī)定建設工程合同應當采用書面形式，故發(fā)包人不承擔責任【答案】C94、由于業(yè)主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權獲得的補償是()。A.竣工時間B.費用C.費用和利潤D.竣工時間、費用和利潤【答案】C95、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)收到付款，有權向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】C96、若由于業(yè)主原因使竣工試驗無法按預定的時間和地點進行，則承包商有權索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費用支出，且含合理利潤C.直接損失D.費用支出，但不含合理利潤【答案】B97、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權利為()。A.代理權B.介入權C.追認權D.代位權【答案】B98、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。A.監(jiān)理單位B.設計單位C.建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構D.建設行政主管部門【答案】C99、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D100、給付定金的一方不履行約定債務的，無權要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務的，應當()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C多選題（共50題）1、總體策劃設備工程項目整個建設期內(nèi)可能簽訂的合同時，主要依據(jù)包括()。A.相關法律法規(guī)B.設備工程的特性C.設計文件D.資源情況E.市場環(huán)境【答案】ABD2、FIDIC在其1999年版《施工合同條件》中規(guī)定，調(diào)整某項工作的單價應當滿足的條件有()。A.該項工作的數(shù)量超過了工程量清單中工程量的10%B.引起的合同額度變化超過中標合同金額的0.01%C.工程量的數(shù)量變化對單位工作量費用的直接影響超過1%D.合同沒有規(guī)定此項工作不調(diào)價E.實際完成該項工作的工程量與招標文件中的工程量相比超過±(15%～30%)【答案】ABCD3、下列關于代理特征的表述，正確的有()。A.代理行為是代理人以被代理人的名義實施的行為B.代理行為產(chǎn)生的法律后果直接歸屬于被代理人C.代理人對任何行為均可實行代理D.被代理人必須具有民事行為能力E.代理權限是依據(jù)法律規(guī)定直接產(chǎn)生的【答案】AB4、資格預審的目的有()。A.防止投標人之間串通B.確保獲得最優(yōu)報價C.確保投標人具有履行合同的能力D.防止投標人騙取中標E.確保招標具有一定的競爭性【答案】C5、在設備工程合同履行過程中，設備監(jiān)理工程師進行合同控制的日常工作有()。A.參與合同計劃的落實B.協(xié)調(diào)各方關系C.實施合同監(jiān)控D.合同文檔管理E.編制合同文件【答案】ABCD6、在我國，注冊商標包括()。A.商品商標B.服務商標C.集體商標D.著名商標E.證明商標【答案】ABC7、從業(yè)主角度講，設備工程合同總體策劃的內(nèi)容一般包括()。A.確定每個合同的工作范圍B.確定合同中的重要條款C.選擇評標方法D.明確評標程序E.編制設備工程合同管理計劃【答案】AB8、設備工程合同正式簽字前，當事人雙方應進行的工作包括()。A.審查合同文件是否符合法律、行政法規(guī)、相關標準規(guī)范的規(guī)定B.審查合同的完備性C.審查合同雙方的責、權、義的對等性D.審查合同語言文字的準確性E.審查進度報告的合理性【答案】ABCD9、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，屬于不可抗力的情況有()。A.國家間的戰(zhàn)爭B.工程所在國的內(nèi)亂或內(nèi)戰(zhàn)C.承包商人員引起的騷亂、罷工D.非承包商使用或造成的軍火、爆炸、輻射、污染E.不利的氣候條件【答案】ABD10、設備工程合同談判之前，設備監(jiān)理工程師應協(xié)助業(yè)主做好的準備工作有()。A.組建談判小組B.收集信息、制定談判計劃C.安排談判的議程D.培訓談判成員E.制定合同實施計劃【答案】ABCD11、設備工程合同有很強的不可預見性，導致合同價格變化的原因有()A.市場因素B.工程所在地法律、法規(guī)、條例、細則等發(fā)生變化C.工程變更D.誤期損害賠償費和提前竣工獎金E.不可抗力【答案】ABCD12、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，工程師提出變更的方式有()。A.由業(yè)主向承包商提出建議書B.工程師請求承包商提交變更建議書C.工程師向承包商發(fā)出變更建議書D.工程師直接發(fā)出變更指示E.由業(yè)主直接發(fā)出變更指示【答案】BD13、無權代理人實施“代理”行為后，第三人依法可以行使()。A.催告權B.拒絕權C.撤銷權D.委托權E.追認權【答案】AC14、按照我國《民法通則》的規(guī)定，無權代理的表現(xiàn)形式有()。A.無代理權人以他人名義實施的代理行為B.代理人在代理權限內(nèi)以被代理人的名義實施的代理行為C.代理人超越代理權限實施代理的行為D.代理人代理權終止后實施的代理行為E.代理人與第三人惡意串通的代理行為【答案】ACD15、有資格代理招標的機構應具備的條件包括()。A.必須是法人組織B.不得與行政機關有隸屬關系C.有從事招標代理業(yè)務的場所D.有編制招標文件的能力E.有自己的評標專家?guī)臁敬鸢浮緽CD16、下列關于定金的說法，正確的有()。A.定金應當以書面形式約定B.定金數(shù)額不得超過主合同標的額的20%C.定金合同從實際交付定金之日起生效D.定金合同必須公證E.收受定金的一方不履行約定債務的，應當雙倍返定金【答案】ABC17、根據(jù)有關規(guī)定，依法必須招標的項目，評標委員會推薦三名中標候選人的，排名第一的中標候選人有下列情形的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人的有()。A.資質(zhì)等級由二級晉升一級B.因不可抗力提出不能履行合同C.參與其他同類工程項目投標D.投標期間與另一投標人協(xié)商投標報價E.放棄中標【答案】BD18、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，下列關于招標人采取兩階段招標的說法，正確的有()。A.只有大型項目方可分兩階段進行招標B.招標人應在精確擬定技術規(guī)格后實施招標C.第一階段投標人只提交技術建議書D.要求提交投標保證金的投標人在第二階段提交E.只有第一階段技術商務報價通過評審的投標人方可參加第二階段投標【答案】CD19、根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內(nèi)容達成協(xié)議的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB20、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》規(guī)定，下列關于履約證書的敘述，正確的有()。A.履約證書是對全部或部分工程符合合同的竣工要求的確認B.履約證書確認了承包商根據(jù)合同已履行了其所有義務時工程的價值C.履約證書的簽發(fā)，無須承包商提出申請D.履約證書可證實承包商的義務已經(jīng)完成，但合同應被認為仍然有效E.履約證書可證實承包商的義務已經(jīng)完成，合同終止【答案】CD21、在設備工程合同履行過程中，也會發(fā)生業(yè)主索賠。下列關于業(yè)主索賠權利的說法，正確的有()。A.業(yè)主應在發(fā)生索賠事件后的28天內(nèi)，提交索賠報告B.業(yè)主索賠的內(nèi)容包括有權得到的付款、缺陷通知期延長C.業(yè)主索賠的內(nèi)容包括費用、利潤和竣工時間D.業(yè)主要求延長缺陷通知期的，應在缺陷通知期期滿前發(fā)出通知E.業(yè)主的索賠額確定后，可從合同價格和支付證書中扣除【答案】BD22、業(yè)主的設備工程合同總體策劃的內(nèi)容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD23、設備工程合同中，確定承包商工作范圍的文件有()。A.業(yè)主要求B.資料表C.投標書D.中標通知書E.承包商建議書【答案】AB24、下列選項中()屬于委托代理終止的原因。A.代理期限屆滿B.被代理人取得民事行為能力C.代理人辭去委托D.代理人死亡E.代理事務完成【答案】ACD25、根據(jù)《仲裁法》，仲裁協(xié)議的內(nèi)容包括()。A.仲裁時限B.請求仲裁的意思表示C.仲裁事項D.法律依據(jù)E.選定的仲裁委員會【答案】BC26、設備采購合同當中，買方因賣方未按合同履行義務而受到損失，欲提起訴訟，則必須滿足的條件有()。A.有具體的訴訟請求B.有事實和理由C.有充分的證據(jù)D.沒有超過訴訟時效期間E.屬于受訴法院管轄【答案】AB27、業(yè)主人員包括()。A.工程師B.工程師助理C.工程師雇用的勞務人員D.指定分包商E.指定分包商的雇員【答案】ABC28、甲公司與乙公司因設備工程合同糾紛提起訴訟，甲公司向法庭提供的下列文件，可作為證據(jù)使用的有()。A.設備工程合同B.監(jiān)理工程師證言C.法庭記錄D.工程部分梁裂縫的照片E.法律、行政法規(guī)和工程驗收規(guī)范【答案】ABD29、承包商因業(yè)主要求的錯誤導致?lián)p失后，獲得補償須滿足的條件有()。A.業(yè)主要求中的錯誤影響了承包商的工作B.此錯誤導致工程暫停C.此錯誤導致承包商產(chǎn)生了實際損失D.此錯誤是工程師認真檢查也不能發(fā)現(xiàn)的E.此錯誤是一個有經(jīng)驗的承包商認真檢查也無法發(fā)現(xiàn)的【答案】AC30、投標文件出現(xiàn)下列情形的，評標委員會應當予以否決的有()。A.投標文件中的總價金額與單價金額不一致B.投標文件未經(jīng)投標人企業(yè)蓋章C.投標報價是所有投標文件中最高的D.投標人未按要求提交投標保證金的E.聯(lián)合體投標沒有提交共同投標協(xié)議【答案】BD31、設備工程合同履行過程中，竣工驗收的方式包括()。A.試車驗收B.分段驗收C.整個工程驗收D.部分工程驗收E.隱蔽工程驗收【答案】BCD32、代理的特征有()。A.代理人在代理權限內(nèi)獨立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權是依據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生E.代理人應當在代理權范圍內(nèi)實施代理行為【答案】AC33、許可審批機關應當撤回生產(chǎn)許可的情形有()。A.被許可生產(chǎn)的產(chǎn)品列入國家決定淘汰產(chǎn)品目錄的B.被許可人不再生產(chǎn)被許可的產(chǎn)品的C.生產(chǎn)許可依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章修改D.法人或者其他組織依法終止的E.企業(yè)自行轉讓生產(chǎn)許可證書【答案】ABC34、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，雇主應承擔由于戰(zhàn)爭而導致的()損失或損壞的風險。A.工程B.貨物C.承包商文件D.工程師文件E.承包商設備【答案】ABC35、在設備工程合同履行過程中，也會發(fā)生業(yè)主索賠。下列關于業(yè)主索賠權利的說法，正確的有()。A.業(yè)主應在發(fā)生索賠事件后的28天內(nèi)，提