加工承攬合同詳細版范文（3篇）

第20頁共20頁加工承攬合?同詳細版范?文承攬方?：____?_法定代?表人：__?___???????????職務：?_____?地址：_?____?????????郵碼?：____?_電話：_?____?定作方：_?____?法定代表人?：____?_???????????職務：__?___地?址：___?__?????????郵碼：_?____電?話：___?__定作?方委托承攬?方加工__?___，經?雙方充分協(xié)?商，特訂立?本合同，以?便共同遵守?。第一條?：加工成品?_____?第二條：?加工成品質?量要求__?___第?三條：原材?料的提供辦?法及規(guī)格、?數量、質量?1、(用?承攬方原料?完成工作的?)，承攬方?必須依照合?同規(guī)定選用?原材料，并?接受定作方?檢驗。承攬?方隱瞞原材?料的缺陷或?者用不符合?合同規(guī)定的?原材料而影?響定作質量?時，定作方?有權要求重?作、修理、?減少價款或?退貨。2?、(用定作?方原材料完?成工作的，?應當明確規(guī)?定原材料的?消耗定額)?。定作方應?按合同規(guī)定?的時間、數?量、質量、?規(guī)格提供原?材料，承攬?方對定作方?提供的原材?料要按合同?規(guī)定及時檢?驗，不符合?要求的，應?立即通知定?作方調換或?補齊。承攬?方對定作方?提供的原材?料不得擅自?更換，對修?理的物品不?得偷換零部?件。3、?交(提)原?材料等物品?日期計算，?參照第七條?規(guī)定執(zhí)行。?第四條：?技術資料、?圖紙?zhí)峁┺k?法1.承?攬方在依照?定作方的要?求進行工作?期間，發(fā)現?提供的圖紙?或技術要求?不合理，應?當及時通知?定作方;定?作方應當在?規(guī)定的時間?內回復，提?出修改意見?。承攬方在?規(guī)定的時間?內未得到答?復，有權停?止工作，并?及時通知定?作方，因此?造成的損失?，由定作方?賠償。2?.承攬方對?于承攬的工?作，如果定?作方要求保?密，應當嚴?格遵守，未?經定作方許?可不得留存?技術資料的?復制品。?3.定作方?應當按規(guī)定?日期提供技?術資料、圖?紙等。第?五條：價款?或酬金價?款或酬金，?按照國家或?主管部門的?規(guī)定執(zhí)行，?沒有規(guī)定的?由當事人雙?方商定。?第六條：驗?收標準和方?法1、按?照合同規(guī)定?的質量要求?、圖紙和樣?品作為驗收?標準。2?、定作方應?當按合同規(guī)?定的期限驗?收承攬方所?完成的工作?。驗收前承?攬方應當向?定作方提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發(fā)現質?量缺陷的定?作物或項目?，應當由雙?方協(xié)商，在?合同中規(guī)定?保證期限。?保證期限內?發(fā)生問題，?除定作方使?用、保管不?當等原因而?造成質量問?題的以外，?由承攬方負?責修復或退?換。3、?當事人雙方?對承攬的定?作物和項目?質量在檢驗?中發(fā)生爭議?時，可由法?定質量監(jiān)督?檢驗機構提?供檢驗證明?。第七條?：交貨的時?間和地點?1、交(提?)定作物期?限應當按照?合同規(guī)定履?行。任何一?方要求提提?前或延期交?(提)定作?物，應當在?事先與對方?達成協(xié)議，?并按協(xié)議執(zhí)?行。2、?交(提)定?作物日期計?算：承攬方?自備運輸工?具送交定作?物的以定作?方接收的戳?記日期為準?;委托運輸?部門運輸的?，以發(fā)運定?作物時承運?部門簽發(fā)戳?記日期為準?;自提定作?物的，以承?攬方通知的?提取日期為?準，但承攬?方在發(fā)出提?取定作物通?知中，必須?留給定作方?以必要的途?中時間;雙?方另有約定?的，按約定?的方法計算?。第八條?：包裝要求?及費用負擔?_____?第九條：?運輸辦法及?費用負擔_?____?第十條：結?算方式及期?限____?_第十一?條：其他約?定____?_第十二?條：承攬方?的違約責任?1、未按?合同規(guī)定的?質量交付定?作物或完成?工作，定作?方同意利用?的，應當按?質論價，酌?減酬金或價?款;不同意?利用的，應?當負責修整?或調換，并?承擔逾期交?付的責任;?經過修整或?調換后，仍?不符合合同?規(guī)定的，定?作方有權拒?收，由此造?成的損失由?承攬方賠償?。2、交?付定作物或?完成工作的?數量少于合?同規(guī)定，定?作方仍然需?要的，應當?照數補齊，?補交部分按?逾期交付處?理;少交、?遲交部分定?作方不再需?要的，承攬?方應賠償定?作方因此造?成的損失。?3、未按?合同規(guī)包裝?定作物，需?返修或重新?包裝的，應?當負責返修?或重新包裝?，并承擔因?此而支付的?費用。定作?方不要求返?修或重新包?裝而要求賠?償損失的，?承攬方應當?償付定作方?該不合格包?裝物低于合?格包裝物的?價值部分。?因包裝不符?合同規(guī)定造?成定作物毀?損、滅失的?，由承攬方?賠償損失。?4、逾期?交付定作物?(包括返修?、更換、補?交等)，應?當向定作方?償付違約金?_____?元;(合同?中無具體規(guī)?定的，應當?比照中國人?民銀行有關?延期付款的?規(guī)定，按逾?期交付部分?的價款總額?計算，向定?作方償付違?約金)以酬?金計算的，?每逾期一天?，按逾期交?付部分的酬?金總額的千?分之一償付?違約金。未?經定作方同?意，提前交?付定作物，?定作方有權?拒收。5?、不能交付?定作物或不?能完成工作?的，應當償?付不能交付?定作物或不?能完成工作?部分價款總?值的___?__%(1?0%～30?%)或酬金?總額的__?___%(?20%～6?0%)的違?約金。6?、異地交付?的定作物不?符合合同規(guī)?定，暫由定?作方代保管?時，應當償?付定作方實?際支付的保?管、保養(yǎng)費?。7、實?行代運或送?貨的定作物?，錯發(fā)到達?地點或接收?單位(人)?，除按合同?規(guī)定負責運?到指定地點?或接收單位?(人)外，?并承擔因此?多付的運雜?費和逾期交?付定作物的?責任。8?、由于保管?不善致使定?作方提供的?原材料、設?備、包裝物?及其他物品?毀損、滅失?的，應當償?付定作方因?此造成的損?失。9、?未按合同規(guī)?定的辦法和?期限對定作?方提供的原?材料進行檢?驗，或經檢?驗發(fā)現原材?料不符合要?求而未按合?同規(guī)定的期?限通知定作?方調換、補?齊的，由承?攬方對工作?質量、數量?承擔責任。?10、擅?自調換定作?方提供的原?材料或修理?物的零部件?，定作方有?權拒收，承?攬方應賠償?定作方因此?造成的損失?。如定作方?要求重作或?重新修理，?應當按定作?方要求辦理?，并承擔逾?期交付的責?任。第十?三條：定作?方的違約責?任1、中?途變更定作?物的數量、?規(guī)格、質量?或設計等，?應當賠償承?攬方因此造?成的損失。?2、中途廢?止合同，屬?承攬方提供?原村料的，?償付承攬方?的未履行部?分價款總值?的____?_%(10?%～30%?幅度)的違?約金;不屬?承攬方提供?原材料的，?償付承攬方?以未履行部?分酬金總額?的____?_%(20?%～60%?的幅度)違?約金。3?、未按合同?規(guī)定的時間?和要求向承?攬方提供原?材料、技術?資料、包裝?物等或未完?成必要的輔?助工作和準?備工作，承?攬方有權解?除合同，定?作方應當賠?償承攬方因?此而造成的?損失;承攬?方不要求解?除合同的，?除交付定作?物的日期得?以順延外，?定作方應當?償付承攬方?停工待料的?損失。4?、超過合同?規(guī)定期限領?取定作物的?，除按本條?第五款規(guī)定?償付違約金?外，還應當?承擔承攬方?實際支付的?保管、保養(yǎng)?費。定作方?超過領取期?限6個月不?領取定作物?的，承攬方?有權將定作?物變賣，所?得價款在扣?除報酬、保?管、保養(yǎng)費?后，退還給?定作方;變?賣定作物所?得少于報酬?、保管、保?養(yǎng)費時，定?作方還應補?償不足部分?;如定作物?不能變賣，?應當賠償承?攬方的損失?。5、超?過合同規(guī)定?日期付款，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規(guī)定向?承攬方償付?違約金;以?酬金計算的?，每逾期一?天，按酬金?總額的千分?之一償付違?約金。6?、無故拒絕?接收定作物?，應當賠償?承攬方因此?造成的損失?及運輸部門?的罰款。?7、變更交?付定作物地?點或接收單?位(人)，?承擔因此而?多支出的費?用。第十?四條：不可?抗力在合?同規(guī)定的履?行期限內，?由于不可抗?力致使定作?物或原材料?毀損、滅失?的，承攬方?在取得合法?證明后，可?免予承擔違?約責任，在?定作方遲延?接受或無故?拒收期間發(fā)?生的，定作?方應當承擔?責任，并賠?償承攬方由?此造成的損?失。第十?五條：糾紛?的處理加?工承攬合同?發(fā)生糾紛時?，當事人雙?方應協(xié)商解?決;協(xié)商不?成按(__?___)項?處理：1?.向___?__機關申?請____?_;2.?向人民法院?起訴。本?合同自__?___年_?____月?_____?日起生效，?合同履行完?畢即失效，?本合同執(zhí)行?期間，雙方?不得隨意變?更和解除合?同，合同如?有未盡事宜?，由雙方共?同協(xié)商，作?出補充規(guī)定?，補充規(guī)定?與本合同具?有同等效力?。本合同?正本一式二?份，定作方?和承攬方各?執(zhí)一份;合?同副本一式?_____?份，交__?___(如?經鑒證或公?證，則應送?鑒證機關或?公證機關)?各留存一份?。定作方?：____?_???????????承?攬方：__?___代?表人：__?___????????????代表人：?_____?____?_年___?__月__?___日??????__?___年_?____月?_____?日加工承?攬合同詳細?版范文（二?）承攬方?：____?_地址：?_____?????????郵?碼：___?__電話：?_____?法定代表?人：___?__???????????職務：_?____?定作方：_?____?地址：__?___?????????郵碼：?_____?電話：__?___法?定代表人：?_____???????????職?務：___?__定作?方委托承攬?方加工__?___，經?雙方充分協(xié)?商，特訂立?本合同，以?便共同遵守?。第一條?：加工成品?第二條：?加工成品質?量要求第?三條：原材?料的提供辦?法及規(guī)格、?數量、質量?1。（用?承攬方原料?完成工作的?），承攬方?必須依照合?同規(guī)定選用?原材料，并?接受定作方?檢驗。承攬?方隱瞞原材?料的缺陷或?者用不符合?合同規(guī)定的?原材料而影?響定作質量?時，定作方?有權要求重?作、修理、?減少價款或?退貨。2?。（用定作?方原材料完?成工作的，?應當明確規(guī)?定原材料的?消耗定額）?。定作方應?按合同規(guī)定?的時間、數?量、質量、?規(guī)格提供原?材料，承攬?方對定作方?提供的原材?料要按合同?規(guī)定及時檢?驗，不符合?要求的，應?立即通知定?作方調換或?補齊。承攬?方對定作方?提供的原材?料不得擅自?更換，對修?理的物品不?得偷換零部?件。3。?交（提）原?材料等物品?日期計算，?參照第七條?規(guī)定執(zhí)行。?第四條：?技術資料、?圖紙?zhí)峁┺k?法1。承?攬方在依照?定作方的要?求進行工作?期間，發(fā)現?提供的圖紙?或技術要求?不合理，應?當及時通知?定作方；定?作方應當在?規(guī)定的時間?內回復，提?出修改意見?。承攬方在?規(guī)定的時間?內未得到答?復，有權停?止工作，并?及時通知定?作方，因此?造成的損失?，由定作方?賠償。2?。承攬方對?于承攬的工?作，如果定?作方要求保?密，應當嚴?格遵守，未?經定作方許?可不得留存?技術資料的?復制品。?3。定作方?應當按規(guī)定?日期提供技?術資料、圖?紙等。第?五條：價款?或酬金價?款或酬金，?按照國家或?主管部門的?規(guī)定執(zhí)行，?沒有規(guī)定的?由當事人雙?方商定。?第六條：驗?收標準和方?法1。按?照合同規(guī)定?的質量要求?、圖紙和樣?品作為驗收?標準。2?。定作方應?當按合同規(guī)?定的期限驗?收承攬方所?完成的工作?。驗收前承?攬方應當向?定作方提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發(fā)現質?量缺陷的定?作物或項目?，應當由雙?方協(xié)商，在?合同中規(guī)定?保證期限。?保證期限內?發(fā)生問題，?除定作方使?用、保管不?當等原因而?造成質量問?題的以外，?由承攬方負?責修復或退?換。3。?當事人雙方?對承攬的定?作物和項目?質量在檢驗?中發(fā)生爭議?時，可由法?定質量監(jiān)督?檢驗機構提?供檢驗證明?。第七條?：交貨的時?間和地點?1。交（提?）定作物期?限應當按照?合同規(guī)定履?行。任何一?方要求提前?或延期交（?提）定作物?，應當在事?先與對方達?成協(xié)議，并?按協(xié)議執(zhí)行?。2。交?（提）定作?物日期計算?：承攬方自?備運輸工具?送交定作物?的以定作方?接收的戳記?日期為準；?委托運輸部?門運輸的，?以發(fā)運定作?物時承運部?門簽發(fā)戳記?日期為準；?自提定作物?的，以承攬?方通知的提?取日期為準?，但承攬方?在發(fā)出提取?定作物通知?中，必須留?給定作方以?必要的途中?時間；雙方?另有約定的?，按約定的?方法計算。?第八條：?包裝要求及?費用負擔?第九條：運?輸辦法及費?用負擔第?十條：結算?方式及期限?第十一條?：其他約定?第十二條?：承攬方的?違約責任?一、未按合?同規(guī)定的質?量交付定作?物或完成工?作，定作方?同意利用的?，應當按質?論價，酌減?酬金或價款?；不同意利?用的，應當?負責修整或?調換，并承?擔逾期交付?的責任；經?過修整或調?換后，仍不?符合合同規(guī)?定的，定作?方有權拒收?，由此造成?的損失由承?攬方賠償。?二、交付?定作物或完?成工作的數?量少于合同?規(guī)定，定作?方仍然需要?的，應當照?數補齊，補?交部分按逾?期交付處理?；少交、遲?交部分定作?方不再需要?的，承攬方?應賠償定作?方因此造成?的損失。?三、未按合?同規(guī)包裝定?作物，需返?修或重新包?裝的，應當?負責返修或?重新包裝，?并承擔因此?而支付的費?用。定作方?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的，承?攬方應當償?付定作方該?不合格包裝?物低于合格?包裝物的價?值部分。因?包裝不符合?同規(guī)定造成?定作物毀損?、滅失的，?由承攬方賠?償損失。?四、逾期交?付定作物（?包括返修、?更換、補交?等），應當?向定作方償?付違約金_?____元?；（合同中?無具體規(guī)定?的，應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規(guī)?定，按逾期?交付部分的?價款總額計?算，向定作?方償付違約?金）以酬金?計算的，每?逾期一天，?按逾期交付?部分的酬金?總額的千分?之一償付違?約金。未?經定作方同?意，提前交?付定作物，?定作方有權?拒收。五?、不能交付?定作物或不?能完成工作?的，應當償?付不能交付?定作物或不?能完成工作?部分價款總?值的___?__%（1?0%～30?%）或酬金?總額的__?___%（?20%～6?0%）的違?約金。六?、異地交付?的定作物不?符合合同規(guī)?定，暫由定?作方代保管?時，應當償?付定作方實?際支付的保?管、保養(yǎng)費?。七、實?行代運或送?貨的定作物?，錯發(fā)到達?地點或接收?單位（人）?，除按合同?規(guī)定負責運?到指定地點?或接收單位?（人）外，?并承擔因此?多付的運雜?費和逾期交?付定作物的?責任。八?、由于保管?不善致使定?作方提供的?原材料、設?備、包裝物?及其他物品?毀損、滅失?的，應當償?付定作方因?此造成的損?失。九、?未按合同規(guī)?定的辦法和?期限對定作?方提供的原?材料進行檢?驗，或經檢?驗發(fā)現原材?料不符合要?求而未按合?同規(guī)定的期?限通知定作?方調換、補?齊的，由承?攬方對工作?質量、數量?承擔責任。?十、擅自?調換定作方?提供的原材?料或修理物?的零部件，?定作方有權?拒收，承攬?方應賠償定?作方因此造?成的損失。?如定作方要?求重作或重?新修理，應?當按定作方?要求辦理，?并承擔逾期?交付的責任?。第十三?條：定作方?的違約責任?一、中途?變更定作物?的數量、規(guī)?格、質量或?設計等，應?當賠償承攬?方因此造成?的損失。?二、中途廢?止合同，屬?承攬方提供?原村料的，?償付承攬方?的未履行部?分價款總值?的____?_%（10?%～30%?幅度）的違?約金；不屬?承攬方提供?原材料的，?償付承攬方?以未履行部?分酬金總額?的____?_%（20?%～60%?的幅度）違?約金。三?、未按合同?規(guī)定的時間?和要求向承?攬方提供原?材料、技術?資料、包裝?物等或未完?成必要的輔?助工作和準?備工作，承?攬方有權解?除合同，定?作方應當賠?償承攬方因?此而造成的?損失；承攬?方不要求解?除合同的，?除交付定作?物的日期得?以順延外，?定作方應當?償付承攬方?停工待料的?損失。四?、超過合同?規(guī)定期限領?取定作物的?，除按本條?第五款規(guī)定?償付違約金?外，還應當?承擔承攬方?實際支付的?保管、保養(yǎng)?費。定作方?超過領取期?限6個月不?領取定作物?的，承攬方?有權將定作?物變賣，所?得價款在扣?除報酬、保?管、保養(yǎng)費?后，退還給?定作方；變?賣定作物所?得少于報酬?、保管、保?養(yǎng)費時，定?作方還應補?償不足部分?；如定作物?不能變賣，?應當賠償承?攬方的損失?。五、超?過合同規(guī)定?日期付款，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規(guī)定向?承攬方償付?違約金；以?酬金計算的?，每逾期一?天，按酬金?總額的千分?之一償付違?約金。六?、無故拒絕?接收定作物?，應當賠償?承攬方因此?造成的損失?及運輸部門?的罰款。?七、變更交?付定作物地?點或接收單?位（人），?承擔因此而?多支出的費?用。第十?四條：不可?抗力在合?同規(guī)定的履?行期限內，?由于不可抗?力致使定作?物或原材料?毀損、滅失?的，承攬方?在取得合法?證明后，可?免予承擔違?約責任，在?定作方遲延?接受或無故?拒收期間發(fā)?生的，定作?方應當承擔?責任，并賠?償承攬方由?此造成的損?失。第十?五條：糾紛?的處理加?工承攬合同?發(fā)生糾紛時?，當事人雙?方應協(xié)商解?決；協(xié)商不?成按（__?__）項處?理：1。?向____?_機關申請?_____?；2。向?人民法院起?訴。本合?同自___?__年__?___月_?____日?起生效，合?同履行完畢?即失效，本?合同執(zhí)行期?間，雙方不?得隨意變更?和解除合同?，合同如有?未盡事宜，?由雙方共同?協(xié)商，作出?補充規(guī)定，?補充規(guī)定與?本合同具有?同等效力。?本合同正?本一式二份?，定作方和?承攬方各執(zhí)?一份；合同?副本一式_?____份?，交___?__（如經?鑒證或公證?，則應送鑒?證機關或公?證機關）各?留存一份。?定作方：?_____?代表人：?_____?____?_年___?__月__?___日?承攬方：_?____?代表人：_?____?_____?年____?_月___?__日加?工承攬合同?詳細版范文?（三）承?攬方：__?___地?址：___?__?????????郵碼：_?____電?話：___?__法定?代表人：_?____???????????職務?：____?_定作方?：____?_地址：?_____?????????郵?碼：___?__電話：?_____?法定代表?人：___?__???????????職務：_?____?定作方委托?承攬方加工?_____?，經雙方充?分協(xié)商，特?訂立本合同?，以便共同?遵守。第?一條：加工?成品第二?條：加工成?品質量要求?第三條：?原材料的提?供辦法及規(guī)?格、數量、?質量1。?（用承攬方?原料完成工?作的），承?攬方必須依?照合同規(guī)定?選用原材料?，并接受定?作方檢驗。?承攬方隱瞞?原材料的缺?陷或者用不?符合合同規(guī)?定的原材料?而影響定作?質量時，定?作方有權要?求重作、修?理、減少價?款或退貨。?2。（用?定作方原材?料完成工作?的，應當明?確規(guī)定原材?料的消耗定?額）。定作?方應按合同?規(guī)定的時間?、數量、質?量、規(guī)格提?供原材料，?承攬方對定?作方提供的?原材料要按?合同規(guī)定及?時檢驗，不?符合要求的?，應立即通?知定作方調?換或補齊。?承攬方對定?作方提供的?原材料不得?擅自更換，?對修理的物?品不得偷換?零部件。?3。交（提?）原材料等?物品日期計?算，參照第?七條規(guī)定執(zhí)?行。第四?條：技術資?料、圖紙?zhí)?供辦法1?。承攬方在?依照定作方?的要求進行?工作期間，?發(fā)現提供的?圖紙或技術?要求不合理?，應當及時?通知定作方?；定作方應?當在規(guī)定的?時間內回復?，提出修改?意見。承攬?方在規(guī)定的?時間內未得?到答復，有?權停止工作?，并及時通?知定作方，?因此造成的?損失，由定?作方賠償。?2。承攬?方對于承攬?的工作，如?果定作方要?求保密，應?當嚴格遵守?，未經定作?方許可不得?留存技術資?料的復制品?。3。定?作方應當按?規(guī)定日期提?供技術資料?、圖紙等。?第五條：?價款或酬金?價款或酬?金，按照國?家或主管部?門的規(guī)定執(zhí)?行，沒有規(guī)?定的由當事?人雙方商定?。第六條?：驗收標準?和方法1?。按照合同?規(guī)定的質量?要求、圖紙?和樣品作為?驗收標準。?2。定作?方應當按合?同規(guī)定的期?限驗收承攬?方所完成的?工作。驗收?前承攬方應?當向定作方?提交必需的?技術資料和?有關質量證?明。對短期?檢驗難以發(fā)?現質量缺陷?的定作物或?項目，應當?由雙方協(xié)商?，在合同中?規(guī)定保證期?限。保證期?限內發(fā)生問?題，除定作?方使用、保?管不當等原?因而造成質?量問題的以?外，由承攬?方負責修復?或退換。?3。當事人?雙方對承攬?的定作物和?項目質量在?檢驗中發(fā)生?爭議時，可?由法定質量?監(jiān)督檢驗機?構提供檢驗?證明。第?七條：交貨?的時間和地?點1。交?（提）定作?物期限應當?按照合同規(guī)?定履行。任?何一方要求?提前或延期?交（提）定?作物，應當?在事先與對?方達成協(xié)議?，并按協(xié)議?執(zhí)行。2?。交（提）?定作物日期?計算：承攬?方自備運輸?工具送交定?作物的以定?作方接收的?戳記日期為?準；委托運?輸部門運輸?的，以發(fā)運?定作物時承?運部門簽發(fā)?戳記日期為?準；自提定?作物的，以?承攬方通知?的提取日期?為準，但承?攬方在發(fā)出?提取定作物?通知中，必?須留給定作?方以必要的?途中時間；?雙方另有約?定的，按約?定的方法計?算。第八?條：包裝要?求及費用負?擔第九條?：運輸辦法?及費用負擔?第十條：?結算方式及?期限第十?一條：其他?約定第十?二條：承攬?方的違約責?任一、未?按合同規(guī)定?的質量交付?定作物或完?成工作，定?作方同意利?用的，應當?按質論價，?酌減酬金或?價款；不同?意利用的，?應當負責修?整或調換，?并承擔逾期?交付的責任?；經過修整?或調換后，?仍不符合合?同規(guī)定的，?定作方有權?拒收，由此?造成的損失?由承攬方賠?償。二、?交付定作物?或完成工作?的'數量少?于合同規(guī)定?，定作方仍?然需要的，?應當照數補?齊，補交部?分按逾期交?付處理；少?交、遲交部?分定作方不?再需要的，?承攬方應賠?償定作方因?此造成的損?失。三、?未按合同規(guī)?包裝定作物?，需返修或?重新包裝的?，應當負責?返修或重新?包裝，并承?擔因此而支?付的費用。?定作方不要?求返修或重?新包裝而要?求賠償損失?的，承攬方?應當償付定?作方該不合?格包裝物低?于合格包裝?物的價值部?分。因包裝?不符合同規(guī)?定造成定作?物毀損、滅?失的，由承?攬方賠償損?失。四、?逾期交付定?作物（包括?返修、更換?、補交等）?，應當向定?作方償付違?約金___?__元；（?合同中無具?體規(guī)定的，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規(guī)定，?按逾期交付?部分的價款?總額計算，?向定作方償?付違約金）?以酬金計算?的，每逾期?一天，按逾?期交付部分?的酬金總額?的千分之一?償付違約金?。未經定?作方同意，?提前交付定?作物，定作?方有權拒收?。五、不?能交付定作?物或不能完?成工作的，?應當償付不?能交付定作?物或不能完?成工作部分?價款總值的?_____?%（10%?～30%）?或酬金總額?的____?_%（20?%～60%?）的違約金?。六、異?地交付的定?作物不符合?合同規(guī)定，?暫由定作方?代保管時，?應當償付定?作方實際支?付的保管、?保養(yǎng)費。?七、實行代?運或送貨的?定作物，錯?發(fā)到達地點?或接收單位?（人），除?按合同規(guī)定?負責運到指?定地點或接?收單位（人?）外，并承?擔因此多付?的運雜費和?逾期交付定?作物的責任?。八、由?于保管不善?致使定作方?提供的原材?料、設備、?包裝物及其?他物品毀損?、滅失的，?應當償付定?作方因此造?成的損失。?九、未按?合同規(guī)定的?辦法和期限?對定作方提?供的原材料?進行檢驗，?或經檢驗發(fā)?現原材料不?符合要求而?未按合同規(guī)?定的期限通?知定作方調?換、補齊的?，由承攬方?對工作質量?、數量承擔?責任。十?、擅自調換?定作方提供?的原材料或?修理物的零?部件，定作?方有權拒收?，承攬方應?賠償定作方?因此造成的?損失。如定?作方要求重?作或重新修?理，應當按?定作方要求?辦理，并承?擔