加工承攬合同簡潔版樣本（2篇）

第13頁共13頁加工承攬合?同簡潔版樣?本訂立合?同雙方：?定作人：(?以下簡稱甲?方)定作?人法定代表?(負責)人?：簽約人?：定作人?承辦單位：?聯(lián)絡人：?聯(lián)系電話?：定作人?機構地址：?傳真電話?：承攬人?：(以下簡?稱乙方)?承攬人法定?代表(負責?)人：簽?約人：承?攬人營業(yè)執(zhí)?照：生產?報刊亭許可?證明：承?攬人機構地?址：聯(lián)系?人：聯(lián)系?電話：銀?行開戶許可?證：開戶?行：賬戶?：根據《?_____?》以及我國?現(xiàn)行的有關?法律、法規(guī)?，按省局要?求，雙方議?定乙方承攬?甲方報刊亭?的加工與安?裝，此項承?攬合同雙方?本著平等、?公平、互惠?的原則，訂?立如下合同?條款：第?一條標的?乙方承攬甲?方所需報刊?亭的加工與?安裝合同標?的額為：_?____萬?元。第二?條制作報刊?亭的數(shù)量、?規(guī)格、價格?(價款單位?：每個/人?民幣___?__萬元)?1、2?、3、?注：整個承?攬加工合同?按每個報刊?亭的單價為?結算價，該?結算價格含?：包工、包?料、包裝運?輸、安裝費?、及其他相?關的稅費。?第三條加?工、制作與?安裝、要求?1、報刊?亭安裝后穩(wěn)?定、可靠，?空間利用充?分，使用面?積不小于_?____平?米。2、?使用材料：?所有外表面?使用大于_?____m?m厚不銹鋼?板，結構采?用不銹鋼柱?、不銹鋼方?鋼骨架，透?明部分不少?于____?_%，使用?_____?mm弧型熱?彎加強度有?機玻璃，頂?部硬塑料玻?璃鋼壓模一?次成型，內?設圖書報刊?架。附件包?括：推拉窗?、電源接線?板、電表一?塊，藍色陽?光板封頂，?并有通風口?一處。第?四條驗收標?準和方法?①、乙方將?報刊亭樣品?(按照甲方?要求的規(guī)格?、材質)制?作成品后，?交甲方進行?初驗，初驗?合格后方可?生產。②?、甲方驗收?采用樣品驗?收與成品交?付驗收相對?比，也可采?取隨機抽驗?。第五條?交貨時間和?地點及包裝?運輸要求?①、交貨時?間：乙方必?須保證在_?____年?_____?月____?_日前全部?交貨。②?、交貨地點?：乙方負責?送到甲方指?定的安裝位?置，并安裝?完畢。③?、包裝運輸?：乙方在交?貨時，應對?成品進行包?裝，并保證?信報箱在運?輸過程中不?被損壞，如?有損壞或變?型、劃漆等?由乙方負責?保修。第?六條報刊亭?安裝及驗收?與售后服務?①、乙方?對制作的報?刊亭進行安?裝;②、?經乙方安裝?的報刊亭，?必須經甲方?驗收，遇有?驗收不合格?的，乙方應?在____?_日內予以?整改，不予?整改、或兩?次整改不合?格的甲方按?該報刊亭價?值扣除__?___%做?為另行維修?費用，并不?返還乙方(?按雙方預定?的標準和技?術要求驗收?);④、?乙方承諾對?甲方使用的?報刊亭進行?終身維護。?第七條結?算方式、期?限及安裝費?用①、甲?、乙雙方簽?訂的合同生?效后___?_日內，甲?方應向乙方?指定的賬戶?撥付合同標?的額30%?的預付款。?②、乙方?交貨后__?__日內，?甲方再向乙?方賬戶撥付?合同標的額?30%的價?款，累積達?到合同標的?額的60%?。③、乙?方按期安裝?完畢，并經?甲方驗收合?格后___?_日內，甲?方再向乙方?指定的賬戶?撥付合同標?的額35%?的價款，累?積達到合同?標的額的9?5%。④?、剩余的合?同標的額5?%(___?__元)價?款，作為乙?方向甲方預?留的質量保?證金，一年?后經甲方正?常使用確無?質量問題，?甲方主動將?乙方剩余的?質量保證金?，一次性撥?付乙方。?第八條甲方?違約責任?①、甲方在?乙方為其制?作報刊亭期?間隨意改變?數(shù)量或到貨?無故拒收，?甲方支付乙?方合同的標?的額___?__‰的違?約金;②?、甲方未按?合同規(guī)定時?限向乙方撥?付貨款，每?逾期一天，?除補交貨款?外，應向乙?方支付__?___‰的?違約金。?第九條乙方?違約責任?①、乙方未?按甲方的質?量要求，隱?瞞原材料的?缺陷、使用?不符合合同?規(guī)定的原材?料、偷工減?料、以次充?好等，甲方?除按質論價?外，甲方從?應撥付乙方?合同貨款中?扣除___?__‰違約?金;②、?乙方不得以?任何方式轉?包或分包，?如發(fā)現(xiàn)轉包?或分包，甲?方有權終止?合同，由此?造成的經濟?損失由乙方?承擔;③?、乙方未按?合同要求的?時間交付報?刊亭，每逾?期一天，甲?方從應撥付?乙方合同貨?款中扣除_?____‰?的違約金。?第十條糾?紛的處理?當事人從下?列兩種方式?中選擇第_?____種?方式，作為?本合同爭議?的解決方式?。①、因?履行本合同?發(fā)生的爭議?，由當事人?協(xié)商解決，?協(xié)商不成的?，提交邯鄲?_____?委員會__?___;?②、因履行?本合同發(fā)生?的爭議，由?當事人協(xié)商?解決，協(xié)商?不成的，依?法向人民法?院起訴。?第十一條附?則①、本?合同一式四?份，甲、乙?雙方各執(zhí)兩?份，自雙方?簽字蓋章之?日起生效。?合同履行期?間，甲、乙?任何一方不?得隨意變更?和解除合同?。②、合?同執(zhí)行過程?中甲、乙雙?方對具體制?作報刊亭數(shù)?量有變更的?以書面文字?通知為準，?口頭通知無?效，報刊亭?規(guī)格的變動?以雙方共同?協(xié)商后，作?出補充條款?為準，補充?條款與本合?同具有同等?效力。甲?方：___?__??????????????乙方：?_____?簽約人：?_____????????簽約?人：___?__簽約?地點：簽約?日期：__?___年_?____月?_____?日加工承?攬合同簡潔?版樣本（二?）承攬方?（甲方）：?_____??????定作方（?乙方）：_?____?甲乙雙方為?了保證全面?地履行各自?的義務，簽?訂本合同，?共同信守執(zhí)?行。第一?條甲方加?工定作物的?名稱、規(guī)格?、質量、數(shù)?量、加工費?定作物名稱?型號規(guī)?格質量要?求計量單?位數(shù)量?加工費單?位總價?第二條加?工成品的完?工時間、檢?驗標準與方?法、包裝標?準與費用承?擔定作物名?稱完工時?間檢驗時?間地點檢?驗標準與方?法包裝標?準包裝費?承擔第三?條加工成?品的交付時?間、地點、?運輸方法與?運費承擔定?作物名稱?交付時間?交付地點?運輸方法?運輸價款承?擔第四條?乙方提供?原材料名稱?、規(guī)格、質?量、數(shù)量、?價款等及圖?紙、技術資?料材料名稱?型號規(guī)?格質量要?求計量單?位數(shù)量?單價總價?圖紙、技?術資料及交?付時間第?五條原材?料交付時間?、地點、包?裝、檢驗方?法、運輸材?料名稱交?付時間交?付地點交?付數(shù)量包?裝要求檢?驗方法運?輸方法和運?費承擔第?六條加工?費結算辦法?與時間第?七條乙方?應于___?__年__?___月_?____日?前向甲方交?付定金__?___元；?乙方應于_?____年?_____?月____?_日前向甲?方交付預付?款____?_元。乙方?不履行合同?的，無權請?求返還定金?。甲方不履?行合同的，?除承擔違約?責任外，必?須如數(shù)返還?預付款。乙?方不履行合?同的，可以?把預付款抵?作違約金和?賠償金，有?余款可以請?求返還。?第八條甲方?的違約責任?1．甲方?如未按合同?規(guī)定的質量?交付定作物?，乙方同意?利用的，應?當按質論價?；不同意利?用的，甲方?應當負責修?理或調換，?并承擔逾期?交付的責任?；經過修整?或調整后，?仍不符合合?同規(guī)定的有?權拒收，由?此造成的損?失由甲方賠?償。2．?甲方交付定?作物的數(shù)量?少于合同規(guī)?定的，乙方?仍然需要的?，甲方應當?照數(shù)補齊，?補交部分按?逾期交付處?理；乙方不?再需要的，?有權解除合?同，因此造?成的損失由?甲方賠償。?3．因甲?方包裝不善?造成定作物?毀損的，由?甲方賠償損?失。4．?甲方逾期交?付定作物，?應當向乙方?償付違約金?，每逾期一?天，按逾期?交付部分的?價款總額的?_____?‰償付違約?金。5．?甲方不能交?付定作物的?，應向乙方?償付不能交?付定作物部?分價款總值?_____?％的違約金?。6．由?甲方負責送?貨的，如運?輸中造成定?作物損壞，?甲方應當負?責修理，達?到合同規(guī)定?的質量要求?，否則乙方?有權拒收。?第九條乙?方的違約責?任1．乙?方如中途變?更定作物的?數(shù)量、規(guī)格?、質量或設?計等，應當?賠償甲方因?此造成的損?失。2．?乙方如中途?廢止合同，?應償付甲方?未履行部分?定作物價款?總值___?__％的違?約金。3?．乙方如未?按合同規(guī)定?的時間向甲?方提供圖紙?和其它技術?資料，除交?付定作物的?日期得以順?延外，乙方?應當償付甲?方因停工待?料的損失。?4．乙方?如超過合同?規(guī)定日期付?款，應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規(guī)?定，向甲方?償付違約金?。5．乙?方如無故拒?絕接收定作?物，應當賠?償甲方因此?造成的損失?。6．乙?方如變更交?付定作物地?點，應承擔?因此而多支?出的費用。?第十條聲?明及保證?（一）甲方?：1．甲?方為一家依?法設立并合?法存續(xù)的企?業(yè)，有權簽?署并有能力?履行本合同?。2．甲?方簽署和履?行本合同所?需的一切手?續(xù)均已辦妥?并合法有效?。3．在?簽署本合同?時，任何法?院、___?__機構、?_____?或監(jiān)管機構?均未作出任?何足以對甲?方履行本合?同產生重大?不利影響的?判決、裁定?、裁決或具?體行政行為?。4．甲?方為簽署本?合同所需的?內部授權程?序均已完成?，本合同的?簽署人是甲?方的法定代?表人或授權?代表人。本?合同生效后?即對合同雙?方具有法律?約束力。?（二）乙方?：1．乙?方為一家依?法設立并合?法存續(xù)的企?業(yè)，有權簽?署并有能力?履行本合同?。2．乙?方簽署和履?行本合同所?需的一切手?續(xù)均已辦妥?并合法有效?。3．在?簽署本合同?時，任何法?院、___?__機構、?_____?或監(jiān)管機構?均未作出任?何足以對乙?方履行本合?同產生重大?不利影響的?判決、裁定?、裁決或具?體行政行為?。4．乙?方為簽署本?合同所需的?內部授權程?序均已完成?，本合同的?簽署人是乙?方的法定代?表人或授權?代表人。本?合同生效后?即對合同雙?方具有法律?約束力。?第十一條保?密雙方保?證對從另一?方取得且無?法自公開渠?道獲得的商?業(yè)秘密（技?術信息、經?營信息及其?他商業(yè)秘密?）予以保密?。未經該商?業(yè)秘密的原?提供方同意?，一方不得?向任何第三?方泄露該商?業(yè)秘密的全?部或部分內?容。但法律?、法規(guī)另有?規(guī)定或雙方?另有約定的?除外。保密?期限為__?___年。?第十二條?不可抗力?本合同所稱?不可抗力是?指不能預見?、不能克服?、不能避免?并對一方當?事人造成重?大影響的客?觀事件，包?括但不限于?自然災害如?洪水、地震?、火災和風?暴等以及社?會事件如戰(zhàn)?爭、___?__、政府?行為等。?如因不可抗?力事件的發(fā)?生導致合同?無法履行時?，遇不可抗?力的一方應?立即將事故?情況書面告?知另一方，?并應在__?___天內?，提供事故?詳情及合同?不能履行或?者需要延期?履行的書面?資料，雙方?認可后協(xié)商?終止合同或?暫時延遲合?同的履行。?第十三條?通知1．?根據本合同?需要發(fā)出的?全部通知以?及雙方的文?件往來及與?本合同有關?的通知和要?求等，必須?用書面形式?，可采用_?____（?書信、傳真?、電報、當?面送交等方?式）傳遞。?以上方式無?法送達的，?方可采取公?告送達的方?式。2．?各方通訊地?址如下：_?____。?3．一方?變更通知或?通訊地址，?應自變更之?日起___?__日內，?以書面形式?通知對方；?否則，由未?通知方承擔?由此而引起?的相應責任?。第十四?條爭議的處?理1．本?合同受__?___國法?律管轄并按?其進行解釋?。2．本?合同在履行?過程中發(fā)生?的爭議，由?雙方當事人?協(xié)商解決，?也可由有關?部門調解；?協(xié)商或調解?不成的，按?下列第__?___種方?式解決：?（1）提交?_____?委員會__?___；?（2）依法?向人民法院?起訴。第?十五條解釋?本合同的?理解與解釋?應依據合同?目的和文本?原義進行，?本合同的標?題僅是為了?閱讀方便而?設，不應影?響本合同的?解釋。第?十六條補充?與附件本?合同未盡事?宜，依照有?關法律、法?規(guī)執(zhí)行，法?律、法規(guī)未?作規(guī)定的，?甲乙雙方可?以達成書面?補充協(xié)議。?本合同的附?件和補充協(xié)?議均為本合?同不可分割?的組成部分?，與本合同?具有同等的?法律效力。?第十七條?合同效力?本合同自雙?方或雙方法?定代表人或?其授權代表?人簽字并加?蓋公章之日?起生效。有?效期為__?___年，?自____?_年___?__月__?___日至?_____?年____?_月___?__日。本?合同正本一?式____?_份，雙方?各執(zhí)___?__份，具?有同等法律?效力；合同?副本___?__份，送?_____?留存一份。?承攬方（?蓋