2022年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同題庫及精品答案

2022年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同題庫及精品答案單選題（共100題）1、業(yè)主為了確保設備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設備工程合同前，要求中標的承包商提供履約擔保，該履約擔保一般是()。A.銀行保函B.匯票C.土地所有權D.債券【答案】A2、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》規(guī)定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。A.投標書附錄B.中標函C.合同協(xié)議書D.承包商建議書【答案】A3、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B4、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險有效期限是()。A.設備起運日起，至設備離開現(xiàn)場B.設備運抵現(xiàn)場起，至使用該設備的工程竣工C.開工之日起，至頒發(fā)接收證書D.開工之日起，至竣工時間屆滿【答案】A5、我國解決合同爭議采取“或裁或審”制度，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調解C.行政復議D.訴訟【答案】D6、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質財產損失辦理責任險時，保險的有效期的終止日是()。A.工程竣工之日B.竣工時間屆滿之日C.簽發(fā)接收證書日D.簽發(fā)履約證書日【答案】D7、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C8、根據(jù)《民事訴訟法》，因設備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D9、由于設計人員錯誤造成設備質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應()。A.免收直接受損失部分的設計費，并支付賠償金B(yǎng).重新設計、并支付賠償金C.賠償委托人的實際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A10、如果由于非承包商原因導致竣工后試驗未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內完成，則()。A.承包商另行選擇日期進行竣工后試驗B.此設備工程或單位工程應被認為已通過了竣工后試驗C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗【答案】B11、某住宅工程竣工1年后，房地產開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應()。A.以自己的名義向人民法院主張該購房款B.以房地產開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款D.以房地產開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款【答案】A12、下列文件均屬于設備工程監(jiān)理服務合同的組成部分，如果在運用時發(fā)生矛盾，應優(yōu)先適用()。A.監(jiān)理投標書B.中標通知書C.專用條件D.協(xié)議書及附件【答案】D13、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權限內向第三人作出的意思表示，所產生的權利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A14、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D15、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責任方【答案】C16、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權代理終止【答案】B17、根據(jù)《建筑法》，除國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設單位應當依法向()申請領取施工許可證。A.建設單位所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門C.建設單位所在地省級以上人民政府建設行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設行政主管部門【答案】B18、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應付款的根據(jù)是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風險與保險D.竣工結算【答案】A19、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，施工單位應當在施工現(xiàn)場的樓梯口、電梯井口，設置明顯的()。A.安全設施B.安全警示標志C.安全疏散標志D.安全報警裝置【答案】B20、設備設計合同生效后，設計人由于自身原因拒不履行合同，下列關于設計人應承擔的責任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B(yǎng).免收設計費C.雙倍返還定金D.委托人繼續(xù)履行合同【答案】C21、下列屬于民事法律關系客體中行為的是()。A.貨幣B.計算機軟件C.勘察設計單位為委托人完成勘察設計任務D.專利權【答案】C22、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權利人喪失()。A.實體民事權利B.勝訴權C.起訴權D.抗辯權【答案】B23、根據(jù)我國《招標投標法》，評標委員會應當按照()確定評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。A.合同法B.招標人意見C.招標文件D.招標內容【答案】C24、設備工程合同文件一般包括()。A.投標保函、合同條件及附件B.合同條件及投標保函C.合同協(xié)議書及招標文件D.合同條件、技術文件和附件【答案】D25、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請求C.人民法院受理撤銷請求D.人民法院判決撤銷【答案】A26、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結審理D.缺席判決【答案】D27、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關系中，甲企業(yè)享有的權利是()。A.抵押權B.土地承包經(jīng)營權C.地役權D.建設用地使用權【答案】C28、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A29、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現(xiàn)場的權利，承包商有權獲得()的補償。A.工期延長B.相應費用C.合理利潤D.工期延長和相應費用加合理利潤【答案】D30、某必須招標的項目，招標文件規(guī)定采用評標價法評標，有甲、乙、丙、丁四家單位投標有效。四家單位的投標報價和評標得分為：甲單位投標報價1050萬元，評標價1030萬元；乙單位投標報價1000萬元，評標價1000萬元；丙單位投標報價980萬元，評標價1050萬元；丁單位投標報價950萬元，評標價1020萬元。據(jù)此，第一中標候選單位應是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B31、在生產安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會保險外，還依法有權向()提出賠償要求。A.本單位安全生產管理人員B.政府安全生產監(jiān)管部門C.本單位D.本單位上級主管部門【答案】C32、在設備采購合同中，因買受人原因致使設備不能按照約定期限交付的，買受人應當自()之日起承擔標的物毀損、滅失的風險。A.合同成立B.合同簽訂C.合同生效D.違反約定【答案】D33、設備工程合同管理的根本任務是()。A.設備工程合同的簽訂、履行、保修B.設備工程合同約定的設計、制造、安裝C.設備工程合同質量、進度、投資控制D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同【答案】C34、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權的情形是()。A.債務人住所變更，致使債權人要求其履行債務發(fā)生重大困難的B.人民法院受理債務入破產案件，中止執(zhí)行程序的C.主合同爭議未經(jīng)審判的D.債務人無償轉讓財產的【答案】C35、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據(jù)相關規(guī)定，下列關于該安全事故的說法，正確的是()。A.發(fā)生事故后，現(xiàn)場有關人員應當于1小時內向本單位負責人報告B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進行調查C.該安全事故應由總承包單位負責上報事故D.負責事故調查的人民政府應當自收到事故調查報告之日起30日內作出批復【答案】C36、由于設計人員錯誤造成設備質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應()。A.免收直接受損失部分的設計費，并支付賠償金B(yǎng).重新設計、并支付賠償金C.賠償委托人的實際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A37、對于無權代理行為，被代理人可以根據(jù)無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A38、設備工程合同履行過程中合同調整的技術措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設計C.加大資金收入D.調整合同計劃【答案】B39、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險金額應為()。A.設備的購買價格B.設備的殘值C.設備的全部重置成本D.設備的制造成本【答案】C40、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責任”是指()。A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔C.由于本方授權簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任【答案】D41、下列關于設備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設備的義務B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應繼續(xù)履行供貨義務C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應繼續(xù)履行供貨義務D.出賣人應支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金【答案】B42、設備采購合同中，買受人逾期付款，應依照()的計算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規(guī)定D.法律規(guī)定【答案】A43、建設單位因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達到()。A.三個月B.六個月C.九個月D.一年【答案】C44、根據(jù)《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，可以作為招標人延緩或推遲開標理由的是()。A.評標委員會未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當行為C.擬主持招標的招標單位負責人因故不能主持D.投標人對開標時間有異議【答案】B45、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C46、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人認為招標活動不符合法律規(guī)定進行投訴的，應當在自知道或者應當知道之日起10日內，向()投訴。A.有關行政監(jiān)督部門B.仲裁機構C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會【答案】A47、國內設備工程合同的生效時間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準C.雙方對合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D48、甲定做單位在乙處定做設備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執(zhí)行。A.仲裁委員會B.人民法院C.人民政府D.甲的上級主管部門【答案】B49、對竣工后試驗的結果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結果產生的影響。A.承包商在竣工試驗中B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前C.業(yè)主在竣工之前D.承包商維修缺陷工程中【答案】C50、業(yè)主為了確保設備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設備工程合同前，要求中標的承包商提供履約擔保，該履約擔保一般是()。A.銀行保函B.匯票C.土地所有權D.債券【答案】A51、根據(jù)《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應當在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險人責任C.保險費用收取D.免除投保人責任【答案】B52、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場內正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現(xiàn)場內或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業(yè)主在現(xiàn)場內正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業(yè)主在現(xiàn)場內或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B53、根據(jù)我國招標投標法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標方式不包括()。A.議標B.公開招標C.邀請招標D.分兩階段進行招標【答案】A54、根據(jù)FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應為工程、生產設備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準日期起到頒發(fā)最終付款證書止【答案】A55、在FIDIC合同條件關于解決爭端的工作流程中，當事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應在()天內作出決定。A.21B.28C.56D.84【答案】D56、下列單位可以作保證人的是()。A.教育部直屬高校B.醫(yī)科大學附屬醫(yī)院C.社會團體D.企業(yè)法人的子公司【答案】D57、建設工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關于工程質量責任承擔的說法正確的是()。A.分包工程質量由分包企業(yè)負總責B.分包工程質量由分包企業(yè)單獨承擔責任C.總承包企業(yè)對分包工程質量承擔連帶責任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質量管理可不承擔責任【答案】C58、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應當是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗的日期C.工程師簽發(fā)接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D59、下列關于保證的說法不正確的是()。A.學校不得為保證人B.保證法律關系包括保證人和被保證人兩方當事人C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責任保證D.當事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責任保證承擔保證責任【答案】B60、甲廠業(yè)務員范某一直負責與乙廠的購銷業(yè)務，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權代理B.表見代理C.越權代理D.委托代理【答案】B61、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，“不可預見”被定義為“一個有經(jīng)驗的承包商在()前不能合理預見”。A.提交投標書日期B.基準日期C.實施工程D.進入現(xiàn)場【答案】A62、根據(jù)招標投標的法律規(guī)定，在我國境內進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術采用特定的專利技術的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C63、在設備工程合同中，承包商擬雇傭的設計分包商應獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C64、基于現(xiàn)場保安，負責阻止未經(jīng)授權的人員進入現(xiàn)場的是()。A.工程師B.承包商C.業(yè)主D.保安公司【答案】B65、法律關系是一定的社會關系為法律規(guī)范調整時，在當事人之間形成的()關系。A.道德關系B.權利義務關系C.人際關系D.民事關系【答案】B66、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復議法》申請復議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調解或處理D.行政機關就土地、礦產等資源的所有權或者使用權歸屬所做的行政裁決【答案】D67、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應當優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標函【答案】D68、保險合同是()約定保險權利義務關系的協(xié)議。A.投保人與被保險人B.投保人與受益人C.投保人與保險人D.保險人與被保險人【答案】C69、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C70、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場內正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現(xiàn)場內或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業(yè)主在現(xiàn)場內正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業(yè)主在現(xiàn)場內或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B71、按照《擔保法》的規(guī)定，下列財產中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權B.抵押人的宅基地使用權C.抵押人擁有的股票D.學校設施【答案】A72、在設備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設備監(jiān)理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C73、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發(fā)出中標通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D74、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標邀請通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A75、甲因需資金，將手中一張匯票質押給乙。根據(jù)《物權法》，乙對該匯票的質權自+()時成立。A.甲將匯票交付于乙B.匯票登記C.甲將匯票提存于公證處D.質押合同簽字【答案】A76、承包商應當在()之前，任命承包商代表。A.基準日期B.開始現(xiàn)場工作C.提交履約擔保D.開工日期【答案】D77、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內傷，李某2月10日找張某要求支付治療費，張某不同意，根據(jù)訴訟時效規(guī)定，此案的訴訟時效應從()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日【答案】C78、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B79、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權力之一。A.修改施工計劃B.解除承包商根據(jù)合同應承擔的責任C.在工程進行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應承擔的責任【答案】C80、某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現(xiàn)場的代表甲平時很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。A.經(jīng)乙簽字的均無效，全部由甲重新確認B.經(jīng)甲確認的有效，甲不予確認的無效C.經(jīng)乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設計費【答案】C81、承包商應將準備運往現(xiàn)場的任何生產設備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C82、設備采購合同，供貨方負責代運設備的，交付設備日期以()的日期為準。A.發(fā)運設備時承運部門簽發(fā)設備單上的戳記B.采購方收到設備C.采購方在承運部門簽收設備單上簽收D.供貨方將設備交到承運部門【答案】A83、有關組織或機構編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構成是()。A.履約保證和合同格式B.合同格式和合同數(shù)據(jù)C.合同格式和對擬招標合同的特殊條款規(guī)定D.合同數(shù)據(jù)和對擬招標合同的特殊條款規(guī)定【答案】D84、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A85、根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)必須符合()要求。A.真實性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關聯(lián)性D.真實性、關聯(lián)性、公正性【答案】C86、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D87、甲、乙兩企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A88、下列所有權的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈B.收益C.繼承D.受讓【答案】B89、設備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B90、承包商應按照()，為業(yè)主人員提供必要的設施。A.業(yè)主要求中的規(guī)定B.投標書附錄的規(guī)定C.工程師的指示D.業(yè)主人員的需要【答案】A91、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應向承包商支付期中付款證書確認的款額，付款時間在()天內。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計量后的56C.工程師收到報表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】C92、具有民事權利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權利和承擔民事義務的企業(yè)是()。A.個人獨資企業(yè)B.合伙企業(yè)C.私營企業(yè)D.法人企業(yè)【答案】D93、根據(jù)《安全生產法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應當承擔的法定義務是()。A.拒絕執(zhí)行違章指揮B.拒絕冒險作業(yè)C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴格遵守安全操作規(guī)程【答案】D94、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設備的數(shù)量的時間周期是()。A.1周B.2周C.1個月D.2個月【答案】C95、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險有效期限是()。A.設備起運日起，至設備離開現(xiàn)場B.設備運抵現(xiàn)場起，至使用該設備的工程竣工C.開工之日起，至頒發(fā)接收證書D.開工之日起，至竣工時間屆滿【答案】A96、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應當認定()。A.尚無合同關系B.合同沒有成立C.合同已經(jīng)成立D.由于法律規(guī)定建設工程合同應當采用書面形式，故發(fā)包人不承擔責任【答案】C97、設備安裝合同應約定具體的設備保證期限。保證期從()之日起開始計算。A.簽發(fā)初步驗收證書B.啟動試車C.性能驗收試驗D.簽發(fā)最終驗收證書【答案】A98、能夠引起民事法律關系產生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關系B.民事行為C.法律責任D.法律事實【答案】D99、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D100、設備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設備工程進度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D多選題（共50題）1、設備工程合同履行期間，承包人具有()情形的，發(fā)包人有權請求解除該設備工程合同。A.明確表示不履行合同主要義務的B.采用不合格的材料進行施工的C.將承包的設備工程非法轉包、違法分包的D.已經(jīng)完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的E.不能在合同約定的期限內完工的【答案】ACD2、某建設工程實施階段，建設單位分別與勘察設計院、監(jiān)理企業(yè)、施工企業(yè)簽訂了該工程的設計合同、委托監(jiān)理合同、施工承包合同；施工承包單位經(jīng)建設單位同意，將供熱與供冷系統(tǒng)分包給分包單位，施工承包單位還與建材供應商簽訂了施工所需電料的采購合同。根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，該工程的參與各方，不得與該建設工程的監(jiān)理企業(yè)有隸屬關系或者其他利害關系的有()。A.施工承包單位B.電料供應單位C.建設單位D.分包單位E.設計單位【答案】ABD3、風險管理內容包括()。A.風險識別B.風險分析C.風險評價D.風險處置E.風險回避【答案】ABCD4、下列()是行政復議的受案范圍。A.工商局對設備制造企業(yè)的罰款B.土地局拒絕頒發(fā)土地使用權證C.質量監(jiān)督局對在建項目的查封D.房屋買賣糾紛的行政調解E.規(guī)劃局對“建設工程規(guī)劃許可證”的申請不予答復【答案】ABC5、理論上對產品缺陷進行分類時，產品缺陷包括()。A.設計缺陷B.制造缺陷C.包裝缺陷D.指示缺陷E.使用缺陷【答案】ABD6、擔保的方式包括()。A.保證B.抵押C.質押D.預付款E.定金【答案】ABC7、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，如果承包商在竣工時間后實施工程，價格調整時，采取的價格或者指數(shù)有()。A.基準日期的價格或者指數(shù)B.開工日期的價格或者指數(shù)C.竣工日期的價格或者指數(shù)D.竣工時間期滿日前第49天的價格或者指數(shù)E.現(xiàn)行的價格或者指數(shù)【答案】D8、委托合同與委托代理合同的區(qū)別在于：委托事項可以是()行為。A.事件B.法律事實C.法律行為D.事實行為E.行政行為【答案】CD9、根據(jù)我國相關規(guī)定，評標方法包括()。A.經(jīng)評審的最低投標價法B.綜合打分法C.平均分值法D.經(jīng)驗估計法E.設備壽命周期成本評標價法【答案】AB10、在開標時，如果發(fā)現(xiàn)投標文件出現(xiàn)()等情況，應按無效投標文件處理。A.未按招標文件的要求予以密封B.投標函未加蓋投標人的企業(yè)公章C.聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體協(xié)議書D.明顯不符合技術標準要求E.完成期限超過招標文件規(guī)定的期限【答案】ABC11、地方政府部門造成的工程中斷，承包商有權延長工期的條件有()。A.業(yè)主未將地方政府部門制定的新規(guī)定告知承包商B.承包商已經(jīng)采取措施，仍不能避免工程延誤C.承包商已經(jīng)遵守了地方政府部門制定的程序D.地方政府的行為延誤或干擾了承包商的工作E.承包商無法提前預見此類延誤或中斷【答案】CD12、按照《招投標法》的規(guī)定，()可以不進行招標，采用直接發(fā)包的方式委托建設任務。A.施工單項合同估算價150萬元人民幣B.重要設備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣C.監(jiān)理合同，單項合同估算價150萬元人民幣D.項目總投資4000萬元，監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣E.項目總投資2000萬元，監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣【答案】A13、設備工程合同中，對設備工程接收條件的約定通常有()。A.工程已按合同約定基本完成并通過了竣工試驗B.工程已按合同約定全部完成并通過了竣工試驗C.工程師已簽發(fā)了工程接收證書D.承包商已經(jīng)完成了全部掃尾工作E.業(yè)主組織了聯(lián)合檢查，并形成書面文件【答案】AC14、行為人實施的行為不符合法律行為的有效條件而構成無效行為，則這種無效行為可以產生以下法律后果()。A.雙方調解B.申請仲裁C.返還財產D.賠償損失E.追繳財產【答案】CD15、設備采購合同當中，買方因賣方未按合同履行義務而受到損失，欲提起訴訟，則必須滿足的條件有()。A.有具體的訴訟請求B.有事實和理由C.有充分的證據(jù)D.沒有超過訴訟時效期間E.屬于受訴法院管轄【答案】AB16、設備工程合同談判可能涉及的主要內容有()。A.關于設備工程合同的標的確認B.關于技術要求、技術規(guī)范和標準C.關于價格調整D.關于爭端的解決E.關于設備監(jiān)理工程師的取費【答案】ABCD17、買賣合同屬于()。A.雙務合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC18、買賣合同屬于()。A.雙務合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC19、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，就知識產權和工業(yè)產權而言，業(yè)主對承包商的侵權給予保障的方面，包括()。A.承包商的侵權是履行業(yè)主要求不可避免的B.承包商的工程設計、制造、施工或實施產生的侵權C.業(yè)主不按合同規(guī)定的目的使用工程而導致的侵權索賠D.如果合同中沒有規(guī)定，或沒有在基準日期前向承包商說明，而業(yè)主使用工程時，同時配套使用了非承包商的物品，從而導致的侵權索賠E.使用承包商設備造成的侵權【答案】ACD20、下列關于設備工程監(jiān)理服務合同中委托人的敘述，正確的有()。A.設備工程項目由原有企業(yè)投資的，原有企業(yè)是委托人B.設備工程項目由多方投資的，其投資實體是委托人C.設備工程項目由政府單一投資的，其設立的公司是委托人D.委托人只負責項目籌資、項目建設E.設備工程項目由多方投資的，投資方設立的無限責任公司是委托人【答案】ABC21、投標人提交的投標文件有下列情形的，招標人不得拒絕接收的有()。A.未經(jīng)法定代表人簽字B.未送達指定地點C.逾期送達D.未按照招標文件要求密封E.未按招標文件要求編制【答案】A22、根據(jù)《民法通則》，法人應具備的基本條件有()。A.依法成立B.設立分支機構C.有必要的財產和經(jīng)費D.能夠獨立承擔民事責任E.有自己的名稱、組織機構和場所【答案】ACD23、設備工程委托招標代理的，招標代理人應當具備的條件有()。A.隸屬于建設行政主管部門B.經(jīng)工商登記取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照C.有從事設備工程代理咨詢服務業(yè)務的相應專業(yè)力量D.有一定數(shù)量取得招標職業(yè)資格的專業(yè)人員E.有從事設備工程招標的經(jīng)驗【答案】CD24、下列有關承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時生效B.采用電報形式作出承諾的，電報到達要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC25、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，就知識產權和工業(yè)產權而言，業(yè)主對承包商的侵權給予保障的方面，包括()。A.承包商的侵權是履行業(yè)主要求不可避免的B.承包商的工程設計、制造、施工或實施產生的侵權C.業(yè)主不按合同規(guī)定的目的使用工程而導致的侵權索賠D.如果合同中沒有規(guī)定，或沒有在基準日期前向承包商說明，而業(yè)主使用工程時，同時配套使用了非承包商的物品，從而導致的侵權索賠E.使用承包商設備造成的侵權【答案】ACD26、設備工程合同履行階段的期中付款包括()。A.預付款B.進度付款C.竣工結算款D.最終付款E.材料、設備付款【答案】ABC27、仲裁和訴訟都是解決糾紛的方式，與訴訟相比，仲裁具有()特點。A.當事人對仲裁庭的組成有權選擇；訴訟中審判人員是由法院指定的B.仲裁必須有合同糾紛當事人的仲裁協(xié)議；而訴訟則沒有關于訴訟的協(xié)議C.對于仲裁，當事人必須選擇仲裁委員會；而訴訟實行法定管轄，當事人不能隨意選擇管轄法院D.在仲裁協(xié)議中，當事人可不選擇仲裁委員會；在合同中，關于解決爭議方式中可以選擇訴訟管轄法院E.仲裁裁決不能強制執(zhí)行，而訴訟判決則能強制執(zhí)行【答案】ABC28、某施工單位因施工需要，向社會公開招聘工程管理人員和技術工人，在對新錄用的人員進行安全生產教育和培訓時，按照《安全生產法》的規(guī)定，培訓的內容應當包括()。A.安全生產知識B.安全生產管理能力C.安全操作規(guī)程D.安全生產規(guī)章制度E.安全操作技能【答案】ACD29、根據(jù)《專利法》，專利權的客體有()。A.發(fā)明B.實用新型C.科學發(fā)現(xiàn)D.外觀設計E.計算機軟件【答案】ABD30、某一屬于工程建設項目招標范圍的項目，項目總投資2000萬元。建設過程中需要進項的下列采購中，可以不進行招標，直接采購的有()。A.專業(yè)工程施工發(fā)包，單項合同估算價150萬元人民幣B.重要設備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣C.設計合同單項合同估算價90萬元人民幣D.勘察合同單項合同估算價60萬元人民幣E.監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣【答案】A31、按照《擔保法》的規(guī)定，下列選項正確的是()。A.債權人和保證人訂立書面保證合同后，當債務人不履行債務時，由保證人按照約定履行債務或者承擔責任B.所有抵押合同均自簽訂之日起生效C.留置是債權人按照合同約定占有債務人或第三人的動產D.質押包括動產質押和不動產質押E.定金應以書面形式約定，定金數(shù)額最高不得超過主合同標的額的20%【答案】A32、買賣合同屬于()。A.雙務合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC33、按照《招標投標法》的要求，招標人如果自行辦理招標事宜，應具備的條件包括()。A.有編制招標文件的能力B.已發(fā)布招標公告C.具有開標場地D.有組織評標的能力E.已委托公證機關公證【答案】AD34、代理的特征有()。A.代理人在代理權限內獨立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權是依據(jù)法律的直接規(guī)定而產生E.代理人應當在代理權范圍內實施代理行為【答案】AC35、買賣合同中，買受人應當按照約定數(shù)額支付價款，合同對價款沒有約定或約定不明確時，買受人可依《合同法》確定價款的方