2023年全國一建《建設工程法規(guī)及相關知識》考前押題密卷（五）含解析

PAGEPAGE602023年全國一建《建設工程法規(guī)及相關知識》考前押題密卷（五）含解析一、單選題1.監(jiān)理工程師李某在對某工程施工的監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)該工程設計存在瑕疵，則李某（）。A、可以要求施工單位修改設計B、應當報告建設單位要求施工單位修改設計C、應當報告建設單位要求設計單位修改設計D、應當要求設計單位修改設計答案：C解析：2007年建設工程法規(guī)真題第5題根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，工程監(jiān)理人員認為工程施工不符合工程設計要求、施工技術標準和合同約定的，有權要求建筑施工企業(yè)改正。工程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)工程設計不符合建筑工程質量標準或者合同約定的質量要求的，應當報告建設單位要求設計單位改正。綜上所述，本題正確答案為C。2.王女士在某網(wǎng)站購買了一件飾品，其質量保證期為3個月。王女士收到飾品時沒有仔細檢查，之后也一直沒有使用。半年后王女士整理物品時，發(fā)現(xiàn)這件飾品有質量問題，于是聯(lián)系該網(wǎng)站要求更換。對此，該網(wǎng)站()。A、應予更換B、可不予理睬C、負責修整并承擔相應費用D、應聯(lián)系修整，所需費用由王女士承擔答案：D解析：買受人在合理期間內未通知或者自標的物收到之日起兩年內未通知出賣人的，視為標的物的數(shù)量或者質量符合約定，但對標的物有質量保證期的，適用質量保證期，不適用該兩年的規(guī)定。3.（2019年真題）根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，關于建筑業(yè)企業(yè)資質的說法，正確的是（）A、建筑業(yè)企業(yè)資質分為施工總承包資質，專業(yè)承包資質，施工勞務資質三個序列B、國務院辦公廳負責全國建筑業(yè)企業(yè)資質的統(tǒng)一監(jiān)督管理C、省級人民政府負責本行政區(qū)域內建筑業(yè)企業(yè)資質的統(tǒng)一監(jiān)督管理D、企業(yè)違反建筑業(yè)企業(yè)資質規(guī)定，違法行為發(fā)生地的市級以上地方人民政府，住房城鄉(xiāng)建設主管部門應當依法查處答案：A解析：P64-71《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》中規(guī)定，建筑業(yè)企業(yè)資質分為施工總承包資質、專業(yè)承包資質、施工勞務資質三個序列。A正確。國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門負責全國建筑業(yè)企業(yè)資質的統(tǒng)一監(jiān)督管理。B錯誤。省、自治區(qū)、直轄市人民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門負責本行政區(qū)域內建筑業(yè)企業(yè)資質的統(tǒng)一監(jiān)督管理。C錯誤。企業(yè)違法從事建筑活動的，違法行為發(fā)生地的縣級以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門或者其他有關部門應當依法查處，并將違法事實、處理結果或者處理建議及時告知該建筑業(yè)企業(yè)資質的許可機關。D錯誤。4.下列行為中，不屬于招標人與投標人串通投標的是()。A、招標人協(xié)助投標人撤換文件，更改報價B、招標人在招標前預先內定中標人C、招標人與投標人事先商定，投標時壓低標價D、招標人投標前要求投標人結合自己經(jīng)濟實力確定投標價格答案：D解析：本題考察的是：禁止招標人與投標人串通投標。有下列情形之一的，屬于招標人與投標人串通投標：（1)招標人在開標前開啟投標文件并將有關信息泄露給其他投標人；（2)招標人直接或者間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息；(3)招標人明示或者暗示投標人壓低或者抬高投標報價；（4)招標人授意投標人撤換、修改投標文件；（5)招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便；（6)招標人與投標人為謀求特定投標人中標而采取的其他串通行為。5.某工程分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ號單體建筑，Ⅰ號建筑竣工后未經(jīng)驗收發(fā)包人提前使用。整個工程一并驗收時，發(fā)現(xiàn)Ⅰ號建筑存在質量缺陷。下列說法錯誤的是()。A、發(fā)包人可以主張整體工程質量不合格B、施工單位應在合理使用壽命內對地基基礎和主體結構負責C、合理使用壽命為設計文件規(guī)定的合理年限D、發(fā)包人的行為視為對Ⅰ號樓質量認可答案：A解析：最高人民法院《關于審理建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第13條規(guī)定，建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。6.關于建設工程返修的說法，正確的是（）。2017真題A、建設工程返修不包括竣工驗收不合格的情形B、對竣工驗收不合格的建設工程，若非施工企業(yè)原因造成的，施工企業(yè)不負責返修C、對施工中出現(xiàn)質量問題的建設工程，無論是否施工企業(yè)原因造成的，施工企業(yè)都應負責返修D、對竣工驗收不合格的建設工程，若是施工企業(yè)原因造成的，施工企業(yè)負責有償返修答案：C解析：本題考查的是施工質量檢驗和返修的規(guī)定?！督ㄔO工程質量管理條例》進一步規(guī)定，施工單位對施工中出現(xiàn)質量問題的建設工程或者竣工驗收不合格的建設工程，應當負責返修。不論是施工過程中出現(xiàn)質量問題的建設工程，還是竣工驗收時發(fā)現(xiàn)質量問題的工程，施工單位都要負責返修。對于非施工單位原因造成的質量問題，施工單位也應當負責返修，但是因此而造成的損失及返修費用由責任方負責。7.甲公司欠某供應商500萬元貸款，現(xiàn)甲公司分立為乙、丙兩家公司。關于甲公司分立后500萬元債務的清償問題的說法，正確的是（）。A、應當由甲公司承擔全部債務B、應當由乙、丙公司承擔連帶債務C、乙公司與丙公司均不承擔清償責任D、應當由乙公司承擔全部債務答案：B解析：2010年建設工程法規(guī)真題第59題本題主要考查合同權利義務的轉讓。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當事人訂立合同后合并的，由合并后的法人或者其他組織行使合同權利，履行合同義務。當事人訂立合同后分立的，除債權人和債務人另有約定的以外，由分立的法人或者其他組織對合同的權利和義務享有連帶債權，承擔連帶債務。本題中甲公司分立為乙、丙兩家公司，所以乙丙對甲公司的債務承擔連帶責任。綜上所述，本題正確答案為B。8.禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉包給他人,()承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人。A、禁止B、允許C、有條件允許D、特定情況禁止答案：A解析：禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人。9.承包人于2012年3月5日向發(fā)包人提交了竣工驗收報告，比合同約定工期提前一周，但發(fā)包人以質量存在嚴重缺陷為由拒絕組織驗收。雙方經(jīng)協(xié)商，于2012年3月20日提請有關部門進行質量鑒定。鑒定部門于2012年4月10日出具了工程質量合格的鑒定結論。則該工程的實際竣工日期應為()。A、3月5日B、3月12日C、3月20日D、4月10日答案：A解析：2004年10月發(fā)布的《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：（1）建設工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；（2）承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；（3）建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。10.建設工程質量監(jiān)督既包括政府監(jiān)督，也包括社會監(jiān)督。即()對建設工程的質量事故、質量缺陷有權檢舉、控告、投訴。A、從業(yè)人員B、工程建設各方C、檢驗檢測機構D、任何單位和個人答案：D解析：本題考察的是我國的建設工程質量監(jiān)督管理體制。在政府加強監(jiān)督的同時，還要發(fā)揮社會監(jiān)督的巨大作用，即任何單位和個人對建設工程的質量事故、質量缺陷都有權檢舉、控告、投訴。11.關于人民調解的說法，正確的是（）。2014A、人民調解委員會是依法設立的調解民間糾紛的群眾性自治組織B、人民調解委員會經(jīng)調解達成的調解書與仲裁調解書具有同樣的法律效力C、人民調解委員會經(jīng)調解達成的調解協(xié)議具有法律約束力D、當事人對人民調解委員會經(jīng)調解達成的調解協(xié)議有爭議的，不得起訴答案：C解析：本題考查的是人民調解。經(jīng)人民調解委員會調解達成的調解協(xié)議具有法律約束力，當事人應當按照約定履行。12.關于物權特征的說法，正確的是（）。2014A、物權是一種支配權，需要義務人的行為配合B、物權是一種財產(chǎn)權，直接體現(xiàn)為財產(chǎn)利益的權利C、物權是一種相對權，用以對抗特定的相對人D、物權是不具有排他性的權利，同一物上可以存在幾個物權答案：B解析：本題考查的是物權的法律特征。物權是權利人直接支配的權利；物權是絕對權；物權具有排他性。13.根據(jù)《行政復議法》，下列事項中，屬于不可申請行政復議的情形是（）。A、對建設行政主管部門責令停止施工的決定不服的B、對建設行政主管部門撤銷施工企業(yè)資質證書的決定不服的C、對規(guī)劃行政主管部門撤銷建設工程規(guī)劃許可證的決定不服的D、對建設行政主管部門就建設工程合同爭議進行的調解結果不服的答案：D解析：當事人提出行政復議，必須是在行政機關已經(jīng)作出行政決定之后，如果行政機關尚未作出決定，則不存在復議問題。復議的任務是解決行政爭議，而不是解決民事或其他爭議。14.（2020年真題）甲公司根據(jù)乙公司的選擇，向丙公司購買了1臺大型設備，出租給乙公司使用，乙公司使用該設備時，發(fā)現(xiàn)該設備不能正常運行，關于該融資租賃合同的說法正確的是（）。A、甲公司應當對乙公司承擔違約責任B、若乙公司破產(chǎn)，該設備屬于乙公司的破產(chǎn)財產(chǎn)C、乙公司可以基于設備質量瑕疵而直接向丙公司索賠D、租賃期限屆滿，乙公司享有該設備的所有權答案：C解析：P185-186出賣人的主要義務是向承租人交付標的物和標的物的瑕疵擔保。承租人享有與受領標的物有關的買受人的權利。由于出賣人是向承租人交付標的物，則承租人便享有與受領標的物有關的買受人的權利，包括出賣人應向承租人履行標的物的瑕疵擔保義務。故本題答案為C選項。15.工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患，情況嚴重的，應當要求施工單位()。A、整改，并及時報告有關主管部門B、整改，并及時報告建設單位C、暫時停止施工，并及時報告建設單位D、暫時停止施工，并及時報告有關主管部門答案：C解析：該題考察的知識是監(jiān)理單位的安全責任。注意根據(jù)安全隱患的嚴重程度不同，判斷監(jiān)理單位采取的管理措施?！督ㄔO工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改；情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應當及時向有關主管部門報告。16.根據(jù)《建設施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》,已取得安全生產(chǎn)許可證的施企業(yè)發(fā)生重大安全事故所產(chǎn)生的法律后果是()A、暫扣安全生產(chǎn)許可證并限期整頓B、責令停止生產(chǎn),并處罰款C、撤銷安全生產(chǎn)許可證D、吊銷安全生產(chǎn)許可證答案：A解析：已取得安全生產(chǎn)許可證的建筑施企業(yè)，發(fā)生重大安全事故的，暫扣安全生產(chǎn)許可證并限期整改17.（2019年真題）施工企業(yè)征得建設單位同意后，將部分非主體工程分包給具有相應資質條件的分包單位，關于該工程分包行為的說法，正確的是()A、分包合同因指定分包而無效B、分包單位應當按照分包合同的約定，對施工企業(yè)負責C、建設單位必須另行為分包工程辦理施工許可證D、施工企業(yè)必須將分包合同報上級主管部門批準備案答案：B解析：P112-115《建筑法》規(guī)定，建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對建設單位負責;分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責。總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任?！墩袠送稑朔ā芬惨?guī)定，中標人應當就分包項目向招標人負責，接受分包的人就分包項目承擔連帶責任。18.涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案應由()組織專家進行論證、審查。A、安全監(jiān)督管理機構B、施工單位C、建設單位D、監(jiān)理單位答案：B解析：涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案，施工單位還應當組織專家進行論證、審查。19.某住宅項目進行公開招標，投標人在提交投標文件截止時間后，招標人發(fā)現(xiàn)投標人少于三個，此時()。A、應正常開標B、依法重新招標C、可進行議標D、可改為邀請招標答案：B解析：標人少于3個的，不得開標；招標人應當重新招標。20.用人單位必須為勞動者提供符合()。A、國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品B、勞動法和勞動合同法的有關規(guī)定的勞動安全條件C、國家規(guī)定的第四級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動D、國家規(guī)定的對未成年工人定期進行健康檢查答案：A解析：用人單位必須為勞動者提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品，對從事職業(yè)危害作業(yè)的勞動者應當定期進行健康檢查。21.關于工傷醫(yī)療停工留薪期的說法。正確的是（）。（2016）A、在停工留薪期內，原工資福利待遇適當減少B、停工留薪期一般不超過12個月。C、C工資由所在單位在停工留薪期結束后一次性支付。D、停工留薪期滿后仍需治療的。工傷職工不再享受工傷醫(yī)療待遇。答案：B解析：職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，在停工留薪期內，原工資福利待遇不變，由所在單位按月支付。停工留薪期一般不超過12個月。傷情嚴重或者情況特殊，經(jīng)設區(qū)的市級勞動能力鑒定委員會確認，可以適當延長，但延長不得超過12個月。工傷職工評定傷殘等級后，停發(fā)原待遇，按照有關規(guī)定享受傷殘待遇。工傷職工在停工留薪期滿后仍需治療的，繼續(xù)享受工傷醫(yī)療待遇。.22.對被訴的具體行政行為，人民法院可以變更的情形是（）。A、行政行為超越職權B、行政行為C、被告不履行或遲延履行法定職責D、行政處罰顯失公平答案：D解析：2012年建設工程法規(guī)真題第39題本題主要考查行政訴訟的判決。《行政訴訟法》規(guī)定，人民法院經(jīng)過審理，根據(jù)不同情況，分別作出以下判決：（一）具體行政行為證據(jù)確鑿，適用法律、法規(guī)正確，符合法定程序的，判決維持。（二）具體行政行為有下列情形之一的，判決撤銷或者部分撤銷，并可以判決被告重新作出具體行政行為：1、主要證據(jù)不足的；2、適用法律、法規(guī)錯誤的；3、違反法定程序的；4、超越職權的；5、濫用職權的。（三）被告不履行或者拖延履行法定職責的，判決其在一定期限內履行。（四）行政處罰顯失公正的，可以判決變更。D項：人民法院可以變更的只有行政處罰顯失公平，所以D正確。A項：行政行為超越職權的人民法院應撤銷判決，非變更判決。所以A錯誤。B項：行政行為做出何種判決要看行政行為是否合法，B項只說行政行為無法判定要做出何種判決，所以B錯誤。C項：被告不履行或遲延履行法定職責，人民法院應做出履行判決，判決行政機關履行相應的職責。所以C錯誤。綜上所述，本題正確答案為D。23.建筑工程開工前，應當按照國家有關規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證的是()。A、監(jiān)理單位B、施工單位C、建設單位D、代理單位答案：C解析：建筑法》規(guī)定，建設單位應當按照國家有關規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。24.施工單位應當對管理人員和作業(yè)人員每年至少進行（）安全生產(chǎn)教育培訓,其教育培訓情況記入個人工作檔案。A、1次B、2次C、3次D、4次答案：A解析：2004年建設工程法規(guī)真題第24題根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位應當對管理人員和作業(yè)人員每年至少進行一次安全生產(chǎn)教育培訓，其教育培訓情況記入個人工作檔案。安全生產(chǎn)教育培訓考核不合格的人員，不得上崗。綜上所述，本題正確答案是A。25.違反《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，建設單位要求施工單位壓縮合同約定的工期的，責令限期改正，處（）的罰款。A、10萬元以上，30萬元以下B、10萬元以上，50萬元以下C、20萬元以上，30萬元以下D、20萬元以上，50萬元以下答案：D解析：2005年建設工程法規(guī)真題第41題根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第五十五條規(guī)定，違反本條例的規(guī)定，建設單位有下列行為之一的，責令限期改正，處20萬元以上50萬元以下的罰款；造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任；造成損失的，依法承擔賠償責任：（一）對勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強制性標準規(guī)定的要求的；（二）要求施工單位壓縮合同約定的工期的；（三）將拆除工程發(fā)包給不具有相應資質等級的施工單位的。綜上所述，本題正確答案是D。26.關于施工企業(yè)資質管理制度，說法正確的是（）。A、建筑業(yè)企業(yè)增項申請資質，應當按最高等級資質提出申請B、建筑業(yè)資質證書有效期與安全生產(chǎn)許可證有效期相同C、企業(yè)遺失建筑業(yè)企業(yè)資質證書的，在申請補辦前應當在公眾媒體上刊登遺失聲明D、企業(yè)合并、分立、改制、重組的，可以直接承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質答案：C解析：A錯誤，建筑業(yè)企業(yè)增項申請資質，應當按最低等級資質提出申請；B錯誤，建筑業(yè)資質證書有效期5年，安全生產(chǎn)許可證有效期3年；D錯誤，企業(yè)發(fā)生合并、分立、改制、重組等事項，需承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質的，應當申請重新核定建筑業(yè)企業(yè)資質等級27.甲施工企業(yè)與乙公司訂立鋼材加工合同，后因供電局無故斷電，乙公司無法按時完成生產(chǎn)任務致使交貨延遲，給甲施工企業(yè)造成了損失。關于該案責任承擔的說法，正確的是（）。（2016）A、供電局向甲施工企業(yè)承擔責任B、供電局與乙公司向甲施工企業(yè)承擔連帶責任C、乙公司可以要求供電局向甲施工企業(yè)承擔責任D、乙公司向甲施工企業(yè)承擔責任答案：D解析：合同之債，而且無故斷電并不是不可抗力，不能免除責任28.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》的有關規(guī)定，除道路交通事故、火災事故外，自事故發(fā)生之日起（）日內，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。A、15B、20C、30D、40答案：C解析：2013年建設工程法規(guī)真題第60題本題考查的知識點是事故報告的基本要求。事故報告后出現(xiàn)新情況，應當及時補報。自事故發(fā)生之日起30日內，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。道路交通事故、火災事故自發(fā)生之日起7日內，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。綜上所述，C項正確。29.根據(jù)《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》，關于建筑市場誠信行為公告的說法，正確的是（）。2017A、招標投標違法行為記錄公告在任何情況下都不得公開涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的記錄B、對于取消擔任評標委員會成員資格的行政處理決定應當給予公告C、被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的，可向公告部門提出書面更正申請，公告部門應在接到申請后停止公告D、行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應暫停對違法行為記錄的公告答案：B解析：本題考查的是建筑市場誠信行為的公布和獎懲機制。選項A，經(jīng)權利人同意公開或者行政機關認為不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業(yè)秘密、個人隱私的違法行為記錄，可以公開；選項C，公告部門在作出答復前不停止對違法行為記錄的公告；選項D，公告部門依法不停止對違法行為記錄的公告，但行政處理決定被依法停止執(zhí)行的除外。30.根據(jù)《環(huán)境保護法》，企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者違法排放污染物受到罰款處罰，可以按日連續(xù)處罰。關于“按日連續(xù)處罰”的說法，正確的是（）。（2016）A、責令改正，拒不改正的，可以按原處罰數(shù)額按日連續(xù)處罰B、是否可以按日連續(xù)處罰，與是否責令改正無關C、責令改正，拒不改正的，可以重新確定處罰數(shù)額按日連續(xù)處罰D、地方性法規(guī)不得增加按日處罰的違法行為的種類答案：A解析：《環(huán)境保護法》第59條還規(guī)定，“企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者違法排放污染物，受到罰款處罰，被責令改正，拒不改正的，依法作出處罰決定的行政機關可以自責令改正之日的次日起，按照原處罰數(shù)額按日連續(xù)處罰。31.甲施工企業(yè)與乙預制構件加工廠簽訂了承攬合同，合同約定由甲提供所需材料和圖紙。2018真題關于該合同主體權利義務的說法，正確的是（）。2018真題A、未經(jīng)甲許可，乙不得留存復制品或技術資料B、沒有約定報酬支付期限的，甲應當先行預付C、因甲提供的圖紙不合理導致?lián)p失的，甲與乙承擔連帶責任D、乙發(fā)現(xiàn)甲提供的材料不合格，遂自行更換為自己確認合格的材料答案：A解析：本題考查的是承攬合同的法律規(guī)定。沒有約定報酬支付期限的，可以協(xié)議補充；因甲提供的圖紙不合理導致?lián)p失的，甲承擔責任；乙發(fā)現(xiàn)甲提供的材料不合格，應當及時通知甲。32.下列單位中，()是房屋市政工程生產(chǎn)安全重大隱患排查治理的責任主體，應當建立健全重大隱患排查治理工作制度，并落實到每一個工程項目A、建筑施工企業(yè)B、設計單位C、建設單位D、監(jiān)理單位答案：A解析：本題考核的是重大隱患治理掛牌督辦制度。建筑施工企業(yè)是房屋市政工程生產(chǎn)安全重大隱患排查治理的責任主體，應當建立健全重大隱患排查治理工作制度，并落實到每一個工程項目。33.勞動爭議仲裁委員會主任由()擔任。A、職工代表B、用人代表C、企業(yè)工會代表D、勞動行政部門代表答案：D解析：勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部門代表、同級工會代表、用人單位方面的代表組成。勞動爭議仲裁委員會主任由勞動行政部門代表擔任。34.根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，注冊機關對申請注冊建造師的申請人不予注冊的情形為（）。A、同時受聘于兩個或兩個以上單位的B、被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的C、因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，刑事處罰執(zhí)行完畢已滿5年的D、年齡超過60歲的答案：B解析：2011年建設工程法規(guī)真題第36題本題考查的是建造師的注冊。根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》的規(guī)定，申請人有下列情形之一的，不予注冊：（一）不具有完全民事行為能力的；（二）申請在兩個或者兩個以上單位注冊的；（三）未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求的；（四）受到刑事處罰，刑事處罰尚未執(zhí)行完畢的；（五）因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的；（六）因前項規(guī)定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的；（七）被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的；（八）在申請注冊之日前3年內擔任項目經(jīng)理期間，所負責項目發(fā)生過重大質量和安全事故的；（九）申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的；（十）年齡超過65周歲的；（十一）法律、法規(guī)規(guī)定不予注冊的其他情形。因此，B項：符合上述不予注冊的第（7）種情形。A項：上述不予注冊的規(guī)定第（2）條要求同時申請在兩個或以上單位注冊，”同時受聘“兩個單位，不屬于該情形。因此，A項錯誤。C項：因執(zhí)業(yè)活動受刑事處罰執(zhí)行完畢已滿5年，應予注冊，不符合上述第（5）種情形。故C項錯誤。D項：年齡超過60，若未超過65的，應與注冊，不符合不予注冊的規(guī)定。故D項錯誤。綜上所述，本題的正確答案為B。jin35.在文物保護單位的保護范圍內或者建設控制地帶內建設污染文物保護單位及其環(huán)境的設施的,或者對已有的污染文物保護單位及其環(huán)境的設施未在規(guī)定的期限內完成治理的,由()依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定給予處罰。A、住房城鄉(xiāng)建設部門B、文物行政主管部門C、環(huán)境保護行政部門D、當?shù)厝嗣裾鸢福篊解析：在文物保護單位的保護范圍內或者建設控制地帶內建設污染文物保護單位及其環(huán)境的設施的，或者對已有的污染文物保護單位及其環(huán)境的設施未在規(guī)定的期限內完成治理的，由環(huán)境保護行政部門依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定給予處罰。36.根據(jù)我國《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，對下列不屬于達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案，并附具安全驗算結果，經(jīng)施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施，由專職安全生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督的工程是（）。A、土方開挖工程B、模板工程C、腳手架工程D、高空作業(yè)工程答案：D解析：對下列達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案，并附具安全驗算結果，經(jīng)施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施，由專職安全生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督：(一)基坑支護與降水工程；(二)土方開挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊裝工程；(五)腳手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)國務院建設行政主管部門或者其他有關部門規(guī)定的其他危險性較大的工程。對前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案，施工單位還應當組織專家進行論證、審查。37.某辦公樓設計合同經(jīng)建設單位和設計方雙方協(xié)商進行了變更，則該合同變更的效力應當表述為()。A、變更的效力僅及于變更的部分B、未變更部分效力不確定C、已履行部分應恢復原狀D、當事人喪失賠損請求權答案：A解析：如果雙方當事人就變更事項達成一致意見，則變更后的內容取代原合同的內容，當事人應當按照變更后的內容履行合同，即變更的效力僅及于變更的部分。38.甲、乙兩個公司在建設工程施工合同中約定了仲裁條款，施工過程中，雙方發(fā)生了爭議，甲公司主張進行仲裁，乙公司不同意，那么，應當采取的糾紛處理方式為（）。A、仲裁B、訴訟C、調解D、和解答案：A解析：仲裁協(xié)議一經(jīng)有效成立，即對當事人產(chǎn)生法律約束力。發(fā)生糾紛后，當事人只能向仲裁協(xié)議所約定的仲裁機構申請仲裁，而不能就該糾紛向法院提起訴訟。甲乙在合同中約定了仲裁條款，仲裁條款是有效的，因此發(fā)生爭議時只能申請仲裁。綜上所述，本題正確答案為A。39.下列內容不屬于我國法律規(guī)定的行政處罰方式的是()。A、警告B、罰金C、沒收非法所得D、行政拘留答案：B解析：017年9月經(jīng)修改后公布的《行政處罰法》規(guī)定，行政處罰的種類有：行政處罰的種類包括：(1)警告；(2)罰款；(3)沒收違法所得，沒收非法財物；(4)責令停產(chǎn)停業(yè)；(5)暫扣或者吊銷許可證、執(zhí)照；(6)行政拘留；(7)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰。罰款與罰金區(qū)別見P53《刑法》規(guī)定，刑罰分為主刑和附加刑。附加刑包括：罰金；故罰金是刑法，罰款是行政處罰。40.李某未滿17周歲，即應聘于甲施工單位，甲施工單位不得安排李某從事的工作是（）。A、高處工作B、礦山、井下作業(yè)C、夜班勞動D、低溫、冷水作業(yè)答案：B解析：B項：《勞動法》規(guī)定，不得安排未成年工從事礦山井下、有毒有害、國家規(guī)定的第四級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。所以B項當選。AD項：不得安排女職工在經(jīng)期從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動。所以AD項不選。C項：對懷孕七個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。所以C項不選。綜上所述，本題正確答案為B。41.建筑節(jié)能工程驗收的首要步驟是()。A、施工單位按驗收意見進行整改B、施工單位自檢評定C、監(jiān)理單位進行節(jié)能工程質量評估D、建筑節(jié)能分部工程驗收答案：B解析：本題考察的知識點是建筑工程節(jié)能驗收的程序。(三）建筑節(jié)能工程驗收的程序:1.施工單位自檢評定：建筑節(jié)能分部工程施工完成后，施工單位對節(jié)能工程質量進行檢查，確認符合節(jié)能設計文件要求后，填寫《建筑節(jié)能分部工程質量驗收表》，并由項目經(jīng)理和施工單位負責人簽字。所以建筑節(jié)能工程驗收的首要步驟是施工單位自檢評定。42.聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方向招標人承擔的責任是()。A、按份責任B、獨立責任C、補充責任D、連帶責任答案：D解析：該題主要考察的是：聯(lián)合體投標，聯(lián)合體各方應當簽訂共同投標協(xié)議，明確約定各方擬承擔的工作和責任，并將共同投標協(xié)議連同投標文件一并提交招標人。聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。43.根據(jù)招投標相關法律規(guī)定，在投標有效期結束前，由于出現(xiàn)特殊情況，招標人要求投標人延長投標有效期時，（）。A、投標人不得拒絕延長，并不得收回其投標保證金B(yǎng)、投標人可以拒絕延長，并有權收回其投標保證金C、投標人不得拒絕延長，但可以收回其投標保證金D、投標人可以拒絕延長，但無權收回其投標保證金答案：B解析：2009年建設工程法規(guī)真題第13題本題考查的是投標文件。根據(jù)《項目工程施工招標投標辦法》規(guī)定，在原投標有效期結束前，出現(xiàn)特殊情況的，招標人可以書面形式要求所有投標人延長投標有效期。投標人同意延長的，不得要求或被允許修改其投標文件的實質性內容，但應當相應延長其投標保證金的有效期；投標人拒絕延長的，其投標失效，但投標人有權收回其投標保證金。因延長投標有效期造成投標人損失的，招標人應當給予補償，但因不可抗力需要延長投標有效期的除外。綜上所述，本題的正確答案為B。44.（2020年真題）根據(jù)《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》，下列內容中，屬于專項應急預案應當規(guī)定的內容是（）。A、處置程序和措施B、應急預案體系C、事故風險描述D、預整及信息報告答案：A解析：P268-270專項應急預案應當規(guī)定應急指揮機構與職責、處置程序和措施等內容，故選項A正確。綜合應急預案應當規(guī)定應急組織機構及其職責、應急預案體系、事故風險描述、預警及信息報告、應急響應、保障措施、應急預案管理等內容，故選項B、C、D都錯誤。45.建筑工程一切險和安裝工程一切險的保險合同屬于()合同。A、財產(chǎn)保險B、人身保險C、責任保險D、意外保險答案：A解析：筑工程一切險和安裝工程一切險即為財產(chǎn)保險合同。46.甲施工企業(yè)與乙施工企業(yè)合并，則原來甲的員工與甲簽訂的勞動合同（）。A、效力待定B、自動解除C、失效D、繼續(xù)有效答案：D解析：2012年建設工程法規(guī)真題第30題本題主要考查勞動合同的履行、變更、解除和終止。根據(jù)《勞動合同法》第34條的規(guī)定：“用人單位發(fā)生合并或者分立等情況，原勞動合同繼續(xù)有效，勞動合同由承繼其權利和義務的用人單位繼續(xù)履行?！币虼?，甲企業(yè)與乙企業(yè)合并，原來甲的與員工與甲簽訂的勞動合同繼續(xù)有效，由合并后的企業(yè)繼續(xù)履行。所以D正確，ABC錯誤。綜上所述，本題正確答案為D。47.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，建設工程施工前，應當對有關安全施工的技術要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明的是施工企業(yè)的（）。A、負責項目管理的技術人員B、項目負責人C、技術負責人D、安全員答案：A解析：2011年建設工程法規(guī)真題第57題本題考查的是施工項目負責人的安全生產(chǎn)責任。根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第27條的規(guī)定，建設工程施工前，施工單位負責項目管理的技術人員應當對有關安全施工的技術要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明，并由雙方簽字確認。綜上所述，本題的正確答案為A。48.2014年4月10日，甲某認為行政機關作出的具體行政行為侵犯其合法權益并提起了訴訟；2014年5月1日，人民法院作出了一審判決；2014年5月7日，甲某收到判決書。如甲某不服人民法院第一審判決的，應當在()前向上一級人民法院提起上訴。A、2014年5月15日B、2014年5月17日C、2014年5月22日D、2014年6月7日答案：C解析：本題考核的是上訴期間。當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起15日內向上一級人民法院提起上訴。49.某建筑安裝公司的管理人員經(jīng)常違章指揮，強令其電工冒險作業(yè)。對于這種情況，該電工有權()。A、要求增加工資B、延長休息時間C、要求減少工作強度D、拒絕執(zhí)行答案：D解析：勞動者拒絕用人單位管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)的，不視為違反勞動合同。50.根據(jù)《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的條件不包括（）。A、完成建設工程設計和合同約定的各項內容B、已簽署的工程結算文件C、完整的技術檔案盒施工管理資料D、勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質量合格文件答案：B解析：2013年建設工程法規(guī)真題第40題本題考查的知識點是竣工驗收應當具備的法定條件?！督ㄔO工程質量管理條例》第十六條建設單位收到建設工程竣工報告后，應當組織設計、施工、工程監(jiān)理等有關單位進行竣工驗收。建設工程竣工驗收應當具備下列條件：（一）完成建設工程設計和合同約定的各項內容；（二）有完整的技術檔案和施工管理資料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；（四）有勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件；（五）有施工單位簽署的工程保修書。建設工程經(jīng)驗收合格的，方可交付使用。B項：不屬于以上任何一項，故當選。A項：屬于(一)，故A項不當選。C項：屬于（二），故C項不當選。D項：屬于（四），故D項不當選。本題是選非題，綜上所述，正確答案是B。51.建設工程施工合同的訂立受《合同法》關于合同訂立一般規(guī)則的約束，同時又具有其特殊性。下列對其特殊性的表述中錯誤的是（）。A、投標邀請書是要約邀請B、投標文件是承諾C、中標通知書是承諾，自發(fā)出時生效D、中標通知書發(fā)出后，中標人拒絕簽訂合同的應承擔法律責任答案：B解析：《招標投標法》規(guī)定，中標人確定后，招標人應當向中標人發(fā)出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人。中標通知書對招標人和中標人具有法律效力。中標通知書發(fā)出后，招標人改變中標結果的，或者中標人放棄中標項目的，應當依法承擔法律責任。在建設工程招標投標活動中，招標文件是要約邀請，對招標人不具有法律約束力；投標文件是要約，應受自己作出的與他人訂立合同的意思表示的約束?！逗贤ā芬?guī)定，承諾是受要約人同意要約的意思表示。如招標人向投標人發(fā)出的中標通知書，是承諾。52.在同一法律體系中，根據(jù)一定的標準和原則制定的同類法律規(guī)范的總稱是（）。2017真題A、法律形式B、法律部門C、法律規(guī)章D、法律制度答案：B解析：本題考查的是建設工程法律體系。部門法又稱法律部門，是根據(jù)一定標淮、原則所制定的同類法律規(guī)范的總稱。53.關于中標和簽訂合同的說法，正確的是（）。2018真題A、招標人應當授權評標委員會直接確定中標人B、招標人與中標人簽訂合同的標的、價款、質量等主要條款應當與招標文件一致，但履行期限可以另行協(xié)商確定C、確定中標人的權利屬于招標人D、中標人應當自中標通知書送達之日起30日內，按照招標文件與投標人訂立書面合同答案：C解析：本題考查的是招標基本程序。選項A，招標人可以授權評標委員會直接確定中標人。選項B，招標人與中標人簽訂合同的標的、價款、質量、履行期限等主要條款應當與招標文件和中標人的投標文件一致。選項D，中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。54.法定節(jié)假日安排勞動者加班工作的，用人單位應當支付()的報酬。A、不低于工資的150％B、工資的200％C、工資的200％～300％D、不低于工資的300％答案：D解析：法定休假日安排勞動者工作的，支付不低于300%的工資報酬。55.未經(jīng)()的證據(jù)，不能作為認定案件事實的依據(jù)。A、鑒定B、質證C、對方當事人認可D、公證答案：B解析：未經(jīng)質證的證據(jù)，不能作為認定案件事實的依據(jù)。56.某建設項目實行施工總承包，則該建設工程的安全生產(chǎn)事故應急救援預案應由（）編制。A、總承包單位和分包單位各自B、建設單位統(tǒng)一組織C、監(jiān)理單位統(tǒng)一組織D、總承包單位統(tǒng)一組織答案：D解析：《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，實行施工總承包的，由總承包單位統(tǒng)一組織編制建設工程生產(chǎn)安全事故應急救援預案，工程總承包單位和分包單位按照應急救援預案，各自建立應急救援組織或者配備應急救援人員，配備救援器材、設備，并定期組織演練。。57.根據(jù)《最高人民法院關于審理工傷保險行政案件若干問題的規(guī)定》，關于承擔工傷保險責任單位的說法，正確的是（）。2018真題A、職工與兩個單位建立勞動關系，工傷事故發(fā)生時，該兩個單位共同為承擔工傷保險責任的單位B、勞務派遣單位派遣的職工在用工單位工作期間因工傷亡的，用工單位為承擔工傷保險責任的單位C、單位指派到其他單位工作的職工因工傷亡的，職工為之工作的單位為承擔工傷保險責任的單位D、個人掛靠其他單位對外經(jīng)營，其聘用人員因工傷亡的，被掛靠單位為承擔工傷保險責任的單位答案：D解析：本題考查的是工傷保險的規(guī)定。職工與兩個單位建立勞動關系，工傷事故發(fā)生時，職工為之工作的單位為承擔工傷保險責任的單位，選項A錯誤；勞務派遣單位派遣的職工在用工單位工作期間因工傷亡的，派遣單位為承擔工傷保險責任的單位，選項B錯誤；單位指派到其他單位工作的職工因工傷亡的，指派單位為承擔工傷保險責任的單位，選項C錯誤。58.根據(jù)《擔保法》，債務人不履行債務，債權人有留置權的是（）。2017真題A、施工合同B、買賣合同C、運輸合同D、租賃合同答案：C解析：本題考查的是留置的規(guī)定。《擔保法》規(guī)定，因保管合同、運輸合同、加工承攬合同發(fā)生的債權，債務人不履行債務的，債權人有留置權。59.根據(jù)《循環(huán)經(jīng)濟促進法》規(guī)定，以下不屬于國家鼓勵推廣使用的工程建筑材料是（）。A、預拌混凝土B、袋裝水泥C、預拌砂漿D、散裝水泥答案：B解析：《循環(huán)經(jīng)濟促進法》規(guī)定，國家鼓勵利用無毒無害的固體廢物生產(chǎn)建筑材料，鼓勵使用散裝水泥，推廣使用預拌混凝土和預拌砂漿。禁止損毀耕地燒磚。60.建設項目施工過程中發(fā)現(xiàn)地下古墓，立即報告當?shù)匚奈镄姓块T，文件行政部門接到報告后，一般應在不超過()小時趕赴施工現(xiàn)場（2013）A、12B、36C、48D、24答案：D解析：《文物保護法》規(guī)定，在進行建設工程或者在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，任何單位或者個人發(fā)現(xiàn)文物，應當保護現(xiàn)場，立即報告當?shù)匚奈镄姓块T，文物行政部門接到報告后，如無特殊情況，應當在24小時內趕赴現(xiàn)場，并在7日內提出處理意見。1661.2008年4月1日，甲公司將其廠房無償轉讓給乙公司，導致甲公司的債權人丙公司無法實現(xiàn)債權，丙公司于2009年1月1日才得知該情況，則丙公司撤銷權的截止日期為（）。A、2011年1月1日B、2010年1月1日C、2010年4月1日D、2009年4月1日答案：B解析：2010年建設工程法規(guī)真題第52題本題主要考查可撤銷合同。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，行使撤銷權應當在知道或者應當知道撤銷事由之日起1年內行使。本題中，丙公司2009年1月1日才得知該情況，所以撤銷權從2009年1月1日起算，1年的時間，至2010年1月1日止。綜上所述，本題正確答案為B。62.在公布了國家標準或行業(yè)標準之后，相應的地方標準（）。2017A、予以修訂B、繼續(xù)有效C、應當復審D、即行廢止答案：D解析：本題考查的是工程建設地方和企業(yè)標準。在公布國家標準或者行業(yè)標準之后，該項地方標準即行廢止。63.納稅人排放應稅大氣污染物或者水污染物的濃度值低于國家和地方規(guī)定的污染物排放標準30%的,減按()征收環(huán)境保護稅。A、45%B、55%C、65%D、75%答案：D解析：稅人放應稅大氣污染物或者水污染物的濃度值低于國家和地方規(guī)定的污染物排放標準30%的，減按75%征收環(huán)境保護稅。64.某施工企業(yè)的材料合同約定如果其中一方違約，則支付合同價款的10%作為違約金，同時該合同中還約定了承包商向材料供應商繳納3000元作為定金。結果材料供應商沒能照合同的約定及時提供材料，如果該批材料價值5萬元，則承包商最多可以向材料供應商要求返還()元。A、1800B、3000C、5000D、8000答案：D解析：當事人即約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。如果按定金條款應該是雙倍3000×2=6000如果按違約金條款，應該是違約金5000+返還的定金的本金部分3000=800065.建筑工程開工時，施工單位應當按照國家有關規(guī)定向建設單位所在地的縣級以上人民政府申請領取施工許可證。該表述中存在的錯誤有()處。A、3B、4C、5D、6答案：B解析：筑工程開工前，建設單位應當按照國家有關規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。本題表述共存在4處錯誤，即：開工時；施工單位辦理施工許可證；在建設單位所在地辦理；向人民政府辦理。66.根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，關于施工企業(yè)不良行為記錄的說法，正確的是（）。2017真題A、超越本單位資質承攬工程的行為屬于承攬業(yè)務不良行為B、工程竣工驗收后，不向建設單位出具質量保證書的行為屬于工程安全不良行為C、委托不具有相應資質的單位承擔施工現(xiàn)場拆卸施工起重機械的行為屬于資質不良行為D、將承包的工程轉包或違法分包的行為屬于承攬業(yè)務不良行為答案：D解析：本題考查的是建筑市場施工單位不良行為記錄的認定標準。選項A屬于資質不良；選項B屬于工程質量不良；選項C屬于工程安全不良。67.甲建設單位與乙設計院簽訂了設計合同，合同約定，設計費為200萬元，定金為設計費的15%，甲已支付定金。2018真題如果乙在規(guī)定期限內不履行合同，應該返還給甲（）萬元。2018真題A、30B、40C、60D、70答案：C解析：本題考查的是定金的規(guī)定。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。定金的數(shù)額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的20%，此題定金為設計費的15%，未超過主合同標的額的20%，所以按15%計算。題干已知甲是給付定金的一方，乙是收受定金的一方，所以乙不履行合同要雙倍返還定金，因此乙要返還的金額=200×15%×2=60（萬元）。68.下列對收益權的描述中，正確的是()。A、使用權包括收益權B、收益權不是一項獨立的權能C、收益權是指收取由原物產(chǎn)生出來的新增經(jīng)濟價值的權能D、所有人不行使對物的使用權，則不能享有對物的收益權答案：C解析：益權是指收取由原物產(chǎn)生出來的薪增經(jīng)濟價值的權能。收益往往是因為使用而產(chǎn)生的，因而收益權也往往與使用權聯(lián)系在一起。但是，收益權本身是一項獨立的權能，而使用權并不能包括收益權。69.某建材購銷合同實行政府指導價，則下列表述中正確的是()。A、供貨商逾期交付標的物，遇價格上漲時，按照原價格執(zhí)行B、供貨商逾期交付標的物，遇價格下降時，按照原價格執(zhí)行C、購買方逾期付款的，遇價格下降時，按照新價格執(zhí)行D、購買方逾期提取標的物的，遇價格下降時，按照新價格執(zhí)行答案：A解析：執(zhí)行政府定價或者政府指導價的，在合同約定的交付期限內政府價格調整時，按照交付時的價格計價。逾期交付標的物的，遇價格上漲時，按照原價格執(zhí)行；價格下降時，按照新價格執(zhí)行。逾期提取標的物或者逾期付款的，遇價格上漲時，按照新價格執(zhí)行；價格下降時，按照原價格執(zhí)行。70.（2020年真題）建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后工程出現(xiàn)質量問題。關于該質量責任承擔的說法，正確的是（）。A、承包人沒有義務進行修復或返修B、承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔責任C、凡不符合合同約定或者驗收規(guī)范的工程質量問題，承包人均應當承擔責任D、發(fā)包人以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，應當予以支持答案：B解析：P321-324設工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用后、又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的,不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。多選題1.必須實施見證取樣和送檢的試塊，試件和材料有（）。A、用于承重結構的混凝土試塊B、用于承重墻體的砌筑砂漿試塊C、用于承重結構的鋼筋及連接頭試件D、所有的水泥材料E、地下、屋面、廁浴間使用的防水材料答案：ABCE解析：2013年建設工程法規(guī)真題第91題本題主要考查見證取樣和送檢的規(guī)定。建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定》中規(guī)定，設計結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關技術標準中規(guī)定應取樣數(shù)量的30%。下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢：（1）用于承重結構的混凝土試塊；（2）用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；（3）用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件；（4）用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；（6）用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑；（7）地下、屋面、廁浴間使用的防水材料；（8）國家規(guī)定必須實現(xiàn)見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。綜上所述，本題正確答案為ABCE。2.關于建筑意外傷害保險的說法正確的有()。A、建筑意外傷害保險是一種社會保險B、保險費由施工企業(yè)支付C、保險費由職工分攤D、保險費應當列入建筑安裝工程費用E、提前竣工的,保險責任自行終止答案：BDE解析：《建筑法》規(guī)定，鼓勵企業(yè)為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，支付保險費?！督ㄔO工程安全生產(chǎn)管理條例》還規(guī)定，施工單位應當為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。意外傷害保險費由施工單位支付。實行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險費。意外傷害保險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收合格止。保險期限應涵蓋工程項目開工之日到工程竣工驗收合格日。提前竣工的，保險責任自行終止。因延長工期的，應當辦理保險順延手續(xù)。3.（2019年真題）根據(jù)《安全生產(chǎn)法》,生產(chǎn)經(jīng)營單位的從業(yè)人員有權了解其作業(yè)場所工作崗位存在的（）。A、事故隱患B、危險因素C、防范措施D、安全通病E、事故應急措施答案：BCE解析：P232-234《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位的從業(yè)人員有權了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施，有權對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議。4.下列關于抵押權的說法,正確的有A、抵押物需要轉移占有至抵押權人B、宅基地的土地使用權可以作為抵押物C、建筑物和其他土地附著物作為抵押物的,應當辦理抵押登記,抵押權自登記時設立D、抵押權與其擔保的債權同時存在E、抵押權可以與債權分離而單獨轉讓或者作為其他債權的擔保答案：CD解析：照《擔保法》《物權法》的規(guī)定，抵押是指債務人或者第三人不轉移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權的擔保。下列財產(chǎn)不得抵押：（1）土地所有權；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權；（3）學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體的教育設施、醫(yī)療衛(wèi)生設施和其他社會公益設施；（4）所有權、使用權不明或者有爭議的財產(chǎn)；（5)依法被查封、扣押、監(jiān)管的財產(chǎn)；（6)依法不得抵押的其他財產(chǎn)。當事人以下列財產(chǎn)抵押的，應當辦理抵押登記，抵押權自登記時設立：（1）建筑物和其他土地附著物；抵押權與其擔保的債權同時存在。抵押權不得與債權分離而單獨轉讓或者作為其他債權的擔保。5.下列關于建設工程質量不符合約定情況的責任承擔，說法錯誤的是（）。A、因承包人過錯造成工程質量不符合約定且又拒絕修理、返工或改建的，發(fā)包人可以減少支付工程款B、因發(fā)包人直接指定購買的建筑材料不符合強制標準應承擔過錯責任C、發(fā)包人提供的設計有缺陷，由發(fā)包人承擔全部質量責任D、建設工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的工程經(jīng)修復后質量仍不合格，發(fā)包人不支付相應的工程款E、由于發(fā)包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承擔違約責任答案：CE解析：AE項：根據(jù)《合同法》的規(guī)定，因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發(fā)包人有權要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。因此，E項說法錯誤，A項說法正確。C項：根據(jù)《合同法》的規(guī)定，勘察、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期，造成發(fā)包人損失的，勘察人、設計人應當繼續(xù)完善勘察、設計，減收或者免收勘察、設計費并賠償損失。因此，C項說法錯誤。B項：根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，按照合同約定，由建設單位采購建筑材料、建筑構配件和設備的，建設單位應當保證建筑材料、建筑構配件和設備符合設計文件和合同要求。建設單位不得明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備。因此，建設單位要對其指定的不符合強制標準的材料承擔過錯責任。故B項說法正確。D項：根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的規(guī)定，建設工程施工合同無效，且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格的，按照以下情形分別處理：（一）修復后的建設工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復費用的，應予支持；（二）修復后的建設工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。因此，D項說法正確。本題為選非題，綜上所述，本題的正確答案為CE。6.（2020年真題）刑罰中附加刑的種類有（）。A、罰款B、管制C、拘役D、剝奪政治權利E、沒收財產(chǎn)答案：DE解析：P53-54附加刑的種類如下:（1）罰金;（2）剝奪政治權利;（3）沒收財產(chǎn);（4）驅逐出境。7.根據(jù)《立法法》，（）之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由國務院裁決。A、地方性法規(guī)與地方政府規(guī)章B、部門規(guī)章C、部門規(guī)章與地方性法規(guī)D、地方政府規(guī)章與部門規(guī)章E、同一機關制定的舊的一般規(guī)定與新的特別規(guī)定答案：BD解析：2010年建設工程法規(guī)真題第86題本題主要考查法的效力層級?！读⒎ǚā芬?guī)定，地方性法規(guī)、規(guī)章之間不一致時，由有關機關依照下列規(guī)定的權限作出裁決：（一）同一機關制定的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時，由制定機關裁決；（二）地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由國務院提出意見，國務院認為應當適用地方性法規(guī)的，應當決定在該地方適用地方性法規(guī)的規(guī)定；認為應當適用部門規(guī)章的，應當提請全國人民代表大會常務委員會裁決；（三）部門規(guī)章之間、部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由國務院裁決。根據(jù)授權制定的法規(guī)與法律規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由全國人民代表大會常務委員會裁決。BD項：部門規(guī)章之間、部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由國務院裁決。所以BD項正確。A項：地方性法規(guī)的效力高于本級和下級地方政府規(guī)章，因此不存在裁決的問題。所以A項錯誤。C項：地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由國務院提出意見，國務院認為應當適用地方性法規(guī)的，應當決定在該地方適用地方性法規(guī)的規(guī)定；認為應當適用部門規(guī)章的，應當提請全國人民代表大會常務委員會裁決。所以C項錯誤。E項：同一機關制定的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時，由制定機關裁決。所以E項錯誤。綜上所述，本題正確答案為BD。8.下列關于總承包的表述中，符合現(xiàn)行建設法規(guī)的有（）。A、同一個項目的項目管理單位不得與工程總承包企業(yè)具有利害關系B、具有工程勘察、設計或施工總承包資質的企業(yè)，可在其資質等級許可的工程項目范圍內開展工程總承包業(yè)務C、建設單位可以自主決定采用招標或者直接發(fā)包的方式選擇工程總承包企業(yè)D、總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位負連帶責任E、具有勘察、設計資質的企業(yè)，可以承接施工總承包業(yè)務答案：ABD解析：C錯誤，建設單位可以依法采用招標或者直接發(fā)包的方式選擇工程總承包企業(yè)；E錯誤，具有勘察、設計資質的企業(yè)，可以承接資質許可范圍內相應等級的建設工程總承包業(yè)務。9.下列承擔法律責任的方式中，屬于民事責任承擔方式的有（）。(2015真題)A、停止侵害B、沒收非法財物C、排除妨礙D、修理、重作，更換E、消除影響、恢復名譽答案：ACDE解析：本題考查的是民事責任的承擔方式。承擔民事責任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨礙；（3）消除危險；（4）返還財產(chǎn)；（5）恢復原狀；（6）修理、重作、更換；（7）賠償損失；（8）支付違約金；（9）消除影響、恢復名譽；（10）賠禮道歉。10.（2019年真題）關于所有權的說法，正確的有()A、財產(chǎn)所有權的權能包括占有權，使用權，收益權，處分權B、收益因使用而產(chǎn)生，因此要享有收益權，必須享有使用權C、占有權只能由所有人享有的D、處分權是所有權最基本的權利，是所有權內容的核心E、使用權是所有人所享有的一項獨立權能答案：ADE解析：P17-18所有權是所有人依法對自己的財產(chǎn)(不動產(chǎn)或動產(chǎn))所享有的占有、使用、收益和處分的權利。收益權本身是一項獨立的權能，而使用權并不能包括收益權。有時，所有人并不行使對物的使用權，仍可以享有對物的收益權。益物權是權利人對他人所有的不動產(chǎn)或者動產(chǎn)，依法享有占有、使用和收益的權利。處分權是所有人的最基本的權利，是所有權內容的核心。使用權是指對財產(chǎn)的實際利用和運用的權能。使用權是所有人所享有的一項獨立權能。11.甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供擔保，但擔保合同未約定擔保方式及保證期間。關于該保證合同的說法，正確的有（）。A、保證期間與買賣合同的訴訟時效相同B、丙的保證方式為連帶責任保證C、保證期間為主債務履行期屆滿之日起12個月內D、甲在保證期內未經(jīng)丙書面同意將主債務轉讓給定，丙不再承擔保證責任E、甲在保證期間未要求丙承擔保證責任，則丙免除保證責任答案：BE解析：2013年建設工程法規(guī)真題第78題B項：《合同法》第16條規(guī)定：“保證的方式有：（一）一般保證；（二）連帶責任保證。”《合同法》第16條規(guī)定：“當事人對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任?！彼訠正確。EC項：《合同法》第26條規(guī)定：“連帶責任保證的保證人與債權人未約定保證期間的，債權人有權自主債務履行期屆滿之日起六個月內要求保證人承擔保證責任。在合同約定的保證期間和前款規(guī)定的保證期間，債權人未要求保證人承擔保證責任的，保證人免除保證責任。”所以E正確，C錯誤。A項：根據(jù)《合同法》第26條規(guī)定，連帶保證責任的保證期間為主債務履行期屆滿之日六個月，買賣合同的訴訟時效為2年，所以A錯誤。D項：《合同法》第26條規(guī)定：“保證期間，債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人在原保證擔保的范圍內繼續(xù)承擔保證責任。保證合同另有約定的，按照約定?！奔鬃鳛閭鶛嗳艘婪ㄞD讓債權，保證人丙仍然應當承擔保證責任，所以D錯誤。綜上所述，本題正確答案為BE。12.關于不動產(chǎn)物權的設立、變更、轉讓、消滅的說法中，正確的有()。A、不動產(chǎn)物權的設立、變更登記，自記載于不動產(chǎn)登記簿時發(fā)生效力B、不動產(chǎn)物權的變更和轉讓，經(jīng)依法登記，發(fā)生效力C、不動產(chǎn)登記，由申請人所在地的登記機構辦理D、依法屬于集體所有的自然資源，所有權可以不登記E、不動產(chǎn)物權的設立和消滅，未經(jīng)登記，不發(fā)生效力，但法律另有規(guī)定的除外答案：ABE解析：動產(chǎn)物權的設立、變更、轉讓和消滅，應當依照法律規(guī)定登記，自記載于不動產(chǎn)登記簿時發(fā)生效力。經(jīng)依法登記，發(fā)生效力;未經(jīng)登記，不發(fā)生效力，但法律另有規(guī)定的除外。依法屬于國家所有的自然資源，所有權可以不登記。不動產(chǎn)登記，由不動產(chǎn)所在地的登記機構辦理。13.注冊建造師的下列行為中，應作為不良行為記錄記入其信用檔案的包括()。A、使用不合格材料造成安全、質量事故B、泄漏商業(yè)機密C、未按要求提供注冊建造師信用檔案信息D、因變更注冊申報不及時，造成項目損失E、無正當理由拒絕簽字蓋章導致項目不能及時交付答案：ABCE解析：本題考察的是注冊建造師不良行為記錄的認定標準。按照《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法(試行)》的規(guī)定，注冊建造師有下列行為之一，經(jīng)有關監(jiān)督部門確認后由工程所在地建設主管部門或有關部門記人注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案:(1)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法(試行)》第22條所列行為;(2)未履行注冊建造師職責造成質量、安全、環(huán)境事故的;(3)泄露商業(yè)秘密的;(4)無正當理由拒絕或未及時簽字蓋章的;(5)未按要求提供注冊建造師信用檔案信息的;【彩蛋】壓軸卷，考前會在更新哦~軟件(6)未履行注冊建造師職責造成不良社會影響的;(7)未履行注冊建造師職責導致項目未能及時交付使用的;(8)不配合辦理交接手續(xù)的;(9)不積極配合有關部門監(jiān)督檢查的。14.在《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》中，對評標委員會組成的要求包括（）。A、評標委員會由5人以上的單數(shù)組成B、評標委員會的成員必須是既懂經(jīng)濟又懂法律的專家C、評標委員會的專家與所有投標人均沒有利害關系D、評標專家在相關領域工作滿8年且具有高級職稱或者同等專業(yè)水平E、評標委員會的成員能夠認真、公正、廉潔地履行職責答案：ACDE解析：2009年建設工程法規(guī)真題第82題本題考查的是招標基本程序。AB項：根據(jù)《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》規(guī)定，評標委員會由招標人或其委托的招標代理機構熟悉相關業(yè)務的代表，以及有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。因此，A項正確，B項錯誤。C項：根據(jù)《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》規(guī)定，有下列情形之一的，不得擔任評標委員會成員：（一）投標人或者投標人主要負責人的近親屬；（二）項目主管部門或者行政監(jiān)督部門的人員；（三）與投標人有經(jīng)濟利益關系，可能影響對投標公正評審的；（四）曾因在招標、評標以及其他與招標投標有關活動從事違法行為而受過行政處罰或刑事處罰的。評標委員會成員有前款規(guī)定情形之一的，應當主動提出回避。由上可知，評標委員會的成員的成員不得與投標人有任何利害關系。故C項正確。DE項：根據(jù)《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》規(guī)定，評標專家應符合下列條件：（一）從事相關專業(yè)領域工作滿八年并具有高級職稱或者同等專業(yè)水平；（二）熟悉有關招標投標的法律法規(guī)，并具有與招標項目相關的實踐經(jīng)驗；（三）能夠認真、公正、誠實、廉潔地履行職責。因此，DE項正確。綜上所述，本題的正確答案為ACDE。15.可以由兩個以上的承包單位聯(lián)合共同承包的是（）建筑工程。A、大型B、大中型C、中小型D、結構復雜的E、結構簡單的答案：AD解析：大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。16.以下關于物權效力、物權合同、物權保護的說法中，正確的是()。A、不動產(chǎn)物權經(jīng)依法登記，發(fā)生設立效力B、未經(jīng)物權登記，不動產(chǎn)交易合同無效C、動產(chǎn)轉讓的，經(jīng)合同簽字蓋章時發(fā)生物權效力D、機動車轉讓的，未經(jīng)登記，不得對抗善意第三人E、因物權的歸屬、內容產(chǎn)生爭議的，當事人可以請求返還原物答案：AD解析：權效力與合同效力的區(qū)分：物權效力與合同效力的區(qū)分原則：物權效力，由《物權法》評價；合同效力，由《合同法》評價；物權效力與合同效力無關，一般情況下：(1)不動產(chǎn)物權，自登記時生效（未辦理物權登記的，不發(fā)生物權效力）。(2)不動產(chǎn)合同，自成立時生效（未辦理物權登記的，不影響合同效力。）動產(chǎn)物權的設立和轉讓，自交付時發(fā)生效力。船舶、航空器和機動車等物權的設立、變更、轉讓和消滅，未經(jīng)登記，不得對抗善意第三人。因物權的歸屬、內容發(fā)生爭議的，利害關系人可以請求確認權利。無權占有不動產(chǎn)或者動產(chǎn)的，權利人可以請求返還原物。17.甲公司拖欠乙公司工程款一案，經(jīng)法院作出判決，現(xiàn)進入執(zhí)行階段。法院可根據(jù)乙的申請，對甲的銀行存款采取的執(zhí)行措施有（）。A、封存B、扣押C、凍結D、強制交付E、劃拔答案：CE解析：2006年建設工程法規(guī)真題第97題《民事訴訟法》規(guī)定，被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務，人民法院有權向有關單位查詢被執(zhí)行人的存款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)情況。人民法院有權根據(jù)不同情形扣押、凍結、劃撥、變價被執(zhí)行人的財產(chǎn)。人民法院查詢、扣押、凍結、劃撥、變價的財產(chǎn)不得超出被執(zhí)行人應當履行義務的范圍。BCE項：對于銀行存款，采取的是凍結、劃撥的方式，對于物品采取扣押的方式，所以CE項正確，B項錯誤。AD項：AD項不屬于執(zhí)行措施，所以AD項錯誤。綜上所述，本題正確答案為CE。18.根據(jù)我國《勞動法》的有關規(guī)定，對未成年工的特殊保護規(guī)定主要包括（）。A、不得安排未成年工從事夜班的勞動B、不得安排未成年工從事有毒有害的勞動C、不得安排未成年工從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動D、用人單位應當對未成年工定期進行健康檢查E、未成年工指的是年滿16周歲的勞動者答案：BD解析：不得安排未成年工從事礦山井下和有毒有害的勞動，不得安排未成年工從事國家規(guī)定的第四級體力勞動強度的勞動；未成年工指的是年滿16周歲未滿18周歲的勞動者。19.依據(jù)《建設工程質量管理條例》，工程監(jiān)理企業(yè)不得與()有隸屬關系或其他利害關系。A、被監(jiān)理工程的施工承包單位B、建筑材料供應單位C、設備供應單位D、建設單位E、建筑構配件供應單位答案：ABCE解析：《建筑法》、《建設工程質量管理條例》都規(guī)定，工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監(jiān)理業(yè)務。20.軟件合法復制品所有人所享有的權利包括()。A、為了防止復制品損壞而制作備份復制品B、不經(jīng)該軟件著作權人許可，向任何第三方提供修改后的軟件C、根據(jù)使用的需要把該軟件裝入計算機等具有信息處理能力的裝置內D、將備份復制品有償提供給他人使用E、為了把該軟件用于實際的計算機應用環(huán)境或者改進其功能、性能而進行必要的修改答案：ACE解析：本題考核的是軟件著作權的限制。軟件的合法復制品所有人享有下列權利：(1)根據(jù)使用的需要把該軟件裝入計算機等具有信息處理能力的裝置內。(2)為了防止復制品損壞而制作備份復制品。(3)為了把該軟件用于實際的計算機應用環(huán)境或者改進其功能、性能而進行必要的修改；但是，除合同另有約定外，未經(jīng)該軟件著作權人許可，不得向任何第三方提供修改后的軟件。21.訴訟作為解決建設工程糾紛的最終方式，它具有的特點是（）。A、程序和實體判決嚴格執(zhí)行B、當事人在訴訟中對抗的平等性C、二審終審制D、執(zhí)行的強制性E、保密性答案：ABCD解析：A項：強制性是公權力的重要屬性。訴訟的強制性既表現(xiàn)在案件的受理上，又反映在裁判的執(zhí)行上。關于程序和實體的判決必須嚴格執(zhí)行。所以A項正確。B項：當事人在訴訟中處于平等的地位。所以B項正確。C項：民事訴訟實行兩審終審制。所以C項正確。D項：人民法院作出的判決、裁定等法律文書，當事人必須履行。如果無故不履行，另一方當事人可向有管轄權的法院申請強制執(zhí)行。所以D項正確。E項：民事訴訟一般公開審理為原則，不公開審理為例外。宣告判決一律公開進行。因此訴訟不具有秘密性。所以E項錯誤。綜上所述，本題正確答案為ABCD。22.根據(jù)《建設工程質量管理條例》等有關規(guī)定，工程監(jiān)理的依據(jù)包括（）。A、法律、法規(guī)B、有關的技術標準C、行政部門強制規(guī)定D、設計文件E、建設工程承包合同答案：ABDE解析：《建設工程質量管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位應當依照法律、法規(guī)以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，代表建設單位對施工質量實施監(jiān)理，并對施工質量承擔監(jiān)理責任。綜上所述，本題正確答案為ABDE。23.《建設工程質量管理條例》規(guī)定，施工單位未對建筑材料、建筑構（配）件、設備和商品混凝土進行檢驗，或者未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的，()。A、給予警告，處2萬元以上10萬元以下的罰款B、責令改正，處10萬元以上20萬元以下的罰款C、造成損失的，依法承擔賠償責任D、情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書E、情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓，依法追究刑事責任答案：BCD解析：《建設工程質量管理條例》規(guī)定，施工單位未對建筑材料、建筑構（配）件、設備和商品混凝土進行檢驗，或者未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的，責令改正，處10萬元以上20萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書；造成損失的，依法承擔賠償責任。24.根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》的規(guī)定，注冊建造師不得有的行為包括（）。A、不按設計圖紙施工B、使用不合格的設備、建筑構配件C、簽署弄虛作假或在不合格的文件上簽章的D、超出執(zhí)業(yè)范圍和聘用企業(yè)業(yè)務范圍從事執(zhí)業(yè)活動E、變更注冊單位，而在另一家企業(yè)從事職業(yè)活動答案：ABCD解析：注冊建造師不得有下列行為：（一）不按設計圖紙施工；（二）使用不合格建筑材料；（三）使用不合格設備、建筑構配件；（四）違反工程質量、安全、環(huán)保和用工方面的規(guī)定；（五）在執(zhí)業(yè)過程中，索賄、行賄、受賄或者謀取合同約定費用外的其他不法利益；（六）簽署弄虛作假或在不合格文件上簽章的；（七）以他人名義或允許他人以自己的名義從事執(zhí)業(yè)活動；（八）同時在兩個或者兩個以上企業(yè)受聘并執(zhí)業(yè)；（九）超出執(zhí)業(yè)范圍和聘用企業(yè)業(yè)務范圍從事執(zhí)業(yè)活動；（十）未變更注冊單位，而在另一家企業(yè)從事執(zhí)業(yè)活動；（十一）所負責工程未辦理竣工驗收或移交手續(xù)前，變更注冊到另一企業(yè)；（十二）偽造、涂改、倒賣、出租、出借或以其他形式非法轉讓資格證書、注冊證書和執(zhí)業(yè)印章；（十三）不履行注冊建造師義務和法律、法規(guī)、規(guī)章禁止的其他行為。綜上所述，本題正確答案為ABCD。25.《合同法》規(guī)定，解除合同表述正確的有（）。A、當事人必須全部履行各自義務后才能解除合同B、當事人協(xié)商一致可以解除合同C、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的D、一方當事人對解除合同有異議，可以按約定的解決爭議的方式處理E、合同解除后，當事人均不再要求有方承擔任何責任答案：BCD解析：2004年建設工程法規(guī)真題第94題AC項：根據(jù)《中華人民共和國合同法》第九十四條規(guī)定，有下列情形之一的，當事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；（二）在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務；（三）當事人一方遲延履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行；（四）當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的；（五）法律規(guī)定的其他情形。由此可知，C項正確，A項錯誤。B項：根據(jù)《中華人民共和國合同法》第九十三條規(guī)定，當事人協(xié)商一致，可以解除合同。因此，B正確。D項：《中華人民共和國合同法》第五十七條規(guī)定，合同無效、被撤銷或者終止的，不影響合同中獨立存在的有關解決爭議方法的條款的效力。由此可知，D正確。E項：《中華人民共和國合同法》第九十七條規(guī)定，合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質，當事人可以要求恢復原狀、采取其他補救措施，并有權要求賠償損失。由此可知，E錯誤。綜上所述，本題正確答案是BCD。26.《建筑工程施工轉