承攬合同合集七篇

第頁共頁承攬合同合集七篇【精華】承攬合同合集七篇承攬合同篇1定作人：______________簽訂地點：___________承攬人：______________簽訂時間：___________第一條承攬工程〔注：空格如不夠用，可以另接〕承攬工程名稱及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬單價總價第二條技術標準、質(zhì)量要求：_____________________第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：__________第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、方法及保密要求：_________________第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。第六條定作人〔是/否〕允許承攬工程中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________第八條工作成果交付的期限、方式及地點：______________________第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件：________________第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人〔預付材料費/交付定金〕〔大寫〕______元。第十二條結算方式及期限：_________________第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人〔是/否〕可以留置工作成果。第十四條本合同解除的條件：〔一〕定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。〔二〕_________________________________________第十五條定作人違約責任：_______________________承攬人違約責任：_________________________________第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第____種方式解決：〔只能選擇一種〕〔一〕提交______________________仲裁委員會仲裁；〔二〕依法向_____________________人民法院起訴。第十七條其他約定事項：___________________定作人定作人〔章〕：住所：營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：法定代表人：委托代理人：：：開戶銀行：賬號：稅號：郵政編碼：承攬人承攬人〔章〕：住所：營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：法定代表人：委托代理人：：：開戶銀行：賬號：稅號：郵政編碼：承攬合同篇2定作方：______________〔簡稱甲方〕承攬方：______________〔簡稱乙方〕經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立以下條款，共同信守。品名或工程規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金〔元〕金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________2．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________3．履行的期限、地點和方式：__________________________________________________4．驗收標準和方法：__________________________________________________________5．結算方式：________________________________________________________________6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任?！?〕承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值________％或酬金總額________的違約金。〔2〕定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行局部價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金________％的違約金。7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。10．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。12．本合同簽訂日期：________年____月____日。定作方：______________承攬方：____________法定代表人：__________法定代表人：________開戶銀行：____________開戶銀行：__________帳號：________________帳號：______________________年____月____日承攬合同篇3一、外發(fā)方:，以下簡稱甲方;承攬方:以下簡稱乙方。二、1.乙方根據(jù)甲方的產(chǎn)品2D和3D要求來設計模具,并按客戶確認好的2D構造圖制作以上模具。2.此款模具是____出口模，要求很高：模具所有外觀面要求光亮平整，線條明晰。加工精細，完全按標準制作!3.乙方保證此款模具完全采用客戶要求的進口鋼材牌號,模胚LKM及配件HASCO標準進展一流工藝制作.4.乙方保證以上鋼材,模胚,配件都是正規(guī)正牌來,鋼材須有正規(guī)鋼廠的材質(zhì)證明及熱處理證明.5.甲方因乙方鋼材及配件的品質(zhì)問題所造成的模具扣款由乙方全部承擔。6.乙方保證此模具試模的樣品，完全到達客戶的2D產(chǎn)品圖的尺寸公差要求.并每次附有產(chǎn)品全檢報告.7.乙方每次須免費提供不少于50個試模樣件給甲方.最后一次試模及小批量試產(chǎn)材料由甲方提供.8.乙方保證模具在正常使用情況下的壽命為100萬次。在此消費數(shù)量之內(nèi)模具出現(xiàn)異常(不含人意破環(huán))那么由乙方負責維修，一切費用由乙方承擔。9.模具開場時間,從簽訂合同日開場計.10.乙方模具逾期,不能按期交付合格樣品時，甲方會處分每天以該模具總款5%的賠償金，直到甲方收到合格樣品為止，假如逾期時間超過15天乙方所開的模具還不能到達甲方的品質(zhì)要求，甲方有權拒支付乙方一切費用并取消以后的合作供給商資格,模具甲方收回處理.三.交貨方式交貨方法：工廠提貨。四.付款方式合同簽訂一周內(nèi)預付40%，試模合格樣板付30%(走模前)，交模并確認后90天內(nèi)付清30%(走模后)。五.解決合同糾紛的方式雙方一旦產(chǎn)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不能達成一致，提交東莞市經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁。六、其它約定事項：本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，示盡事宜甲乙雙方協(xié)議解決，本協(xié)議在雙方簽字或蓋章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日承攬合同篇4甲方：乙方：根據(jù)〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程詳細情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。第一條工程概況1、工程地址：。2、承包方式：采取包工包料的方式。3、工期：天〔日歷天〕。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。第二條甲方責任，權利和義務1、甲方提出設計思路、工程功能及使用要求。2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之到達乙方裝飾施工要求。3、做好乙方開工現(xiàn)場準備工作，去除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關費用。4、根據(jù)乙方要求及時做好工程驗收工作。第三條乙方責任、權利和義務1、指派工程責任人，按合同及標準要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務。2、嚴格執(zhí)行施工標準、平安操作規(guī)程、防火平安規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定；嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進展施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄；參加開工驗收，編制工程結算。第四條工程工程1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價420元/m2×81m2=34020元〔大寫：叁萬肆仟零貳拾元〕2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價860元/m2×46.5m2=39990元〔大寫：叁萬玖仟玖佰玖拾元〕3、上海雙雄銅門廠，單價12800元/m2×4.7m2=60160元〔大寫：陸萬零壹佰陸拾元〕款式如圖40-01所示。4、隱形防盜網(wǎng)，單價150元/m2×54m2=8100元5、推拉門：單價560元/m2×35.3m2=19768元6、陽光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價450元/m2×37m2=16650元7、衛(wèi)浴門，1080元/條×5條=5400元8、室內(nèi)門，2880元/條×9條=25920元9、美步樓梯，甲方指定款式，單價1280元/m×65.8m=84224元第五條工程質(zhì)量及驗收1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。2、工程開工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應成認開工日期。如甲方在約定時間內(nèi)未能組織驗收，那么視為驗收認可。3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續(xù)前，甲方不得提早使用，如提早使用可視同該局部驗收認可合格。4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。第六條付款方式合同總金額：〔大寫〕貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元〔小寫〕1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，余下5%作為保證金6個月后再支付。第七條本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效；甲方：乙方：簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日承攬合同篇5編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯(lián)絡方式：______________________________手機號：______________________承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監(jiān)理人及：______________________按照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的根底上，就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：第一條工程概況1.1工程地點及面積：_________________________________1.2工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______1.3工程承包方式：雙方商定采取以下第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)(2)乙方包工、局部包料，甲方提供局部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。1.4工程期限________天;開工日期_____年_____月_____日開工日期_____年_____月_____日第二條工程監(jiān)理假設本工程實行工程監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)絡方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。第三條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取以下第_____種方式提供：3.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份.(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);3.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));3.3施工圖紙雙方簽字后生效。第四條甲方義務4.1開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，去除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原那么。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;4.2開工前將原有的設備撤除;提供施工期間的水、電，并說明使用考前須知;4.3負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;4.4制止拆動室內(nèi)承重構造，如需拆、改建筑的承重、非承重構造或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);根據(jù)有關部門規(guī)定，甲方無權要求乙方挪動或改造暖氣、燃氣管線;4.5參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)視及對材料進場、工程開工的驗收;4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關材料。第五條乙方義務5.1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工標準》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;5.2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重構造、暖氣及燃氣管線等，否那么應承攬相應責任;5.3嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;5.4保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;5.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;5.6因乙方在施工中違背物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關效勞。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的工程經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方工程經(jīng)理聯(lián)絡，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。第六條工程變更6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修效勞，合同簽訂后如有工程工程或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調(diào)整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔;6.2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。假設甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;假設甲方要求減少的施工工程已施工，甲方需支付乙方該工程的施工費、材料費、管理費及撤除費;6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加工程100%的工程款前方予以施工。第七條材料的提供7.1由甲方提供的材料、設備，其規(guī)格、質(zhì)量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);假設甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔;7.2由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提早通知甲方，雙方共同驗收;假設乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權回絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承提;7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定前方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);假設施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;7.4除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購置并按時運到現(xiàn)場;假設需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。第八條工期延誤8.1對以下原因造成開工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;(4)甲方同意工期順延的其他情況。8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。第九條質(zhì)量標準9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按以下第______項標準驗收：(1)《GB50210—20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收標準》(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》(3)其它驗收標準：9.2施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時：(1)甲乙雙方協(xié)商解決;(2)如協(xié)商達成一致意見，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的.損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。第十條工程驗收和保修10.1雙方約定在施工過程中分以下三個階段對工程質(zhì)量進展驗收：(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;(3)開工驗收。乙方應提早二天通知甲方進展各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八：工程驗收單)。假設甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;10.2工程開工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九：工程結算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)第十一條工程款支付方式11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：(2)______________________________________支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日第二次隱蔽工程驗收后3日內(nèi)第三次開工驗收合格后4日內(nèi)(3)其他支付方式：___________________________________11.2工程驗收合格后2日內(nèi)，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應在工程結算單(見附件九：工程結算單)上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。假設因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。第十二條違約責任12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;假設因此造成損失的，違約方應予以賠償;12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;12.4由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按以下第______種方式解決：(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;(2)向____________________________________人員法院起訴。第十三條合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按以下第______種方式解決：(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;(2)向____________________________________人員法院起訴。第十四條幾項詳細規(guī)定14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元，(此費用不在工程款內(nèi));14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程開工移交后，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;14.4施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。第十五條附那么15.1本合同簽訂后工程不得轉包;15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;15.4合同履行完后自動終止;15.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。合同附件：附件一：家庭裝飾裝修工程施工工程確認表附件二：家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表附件三：家庭裝飾裝修工程報價表附件四：甲方提供裝修裝修材料明細表附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙附件七：裝飾裝修工程變更單附件八：工程驗收單附件九：工程結算單附件十：工程保修單第十六條其它約定條款_________________________________________________甲方(簽字)：_____________乙方(蓋章)：_____________委托代理人(簽字)：_______法定代表人(簽字)：_______________年_______月______日________年_______月______日家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章)：____________委托代理人(簽字)：_______聯(lián)絡：_________________________年_______月______日承攬合同篇6承攬合同是指承攬人按定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同，承攬合同具有以下特征：1、承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的。在承攬合同中，承攬人必須按照定作人的要求完成一定的工作，但定作人的目的不是工作過程，而是工作成果，這是與單純的提供勞務的合同的不同之處。按照承攬合同所要完成的工作成果可以是體力勞動成果，也可以是腦力勞動成果;既可以是物，也可以是其他財產(chǎn)。2、承攬合同的標的物具有特定性。承攬合同是為了滿足定作人的特殊要求而訂立的，因此定作人對工作質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、形狀等的要求使承攬標的物特定化，使它同市場上的物品有所區(qū)別，以滿足定作人的特殊需要。3、承攬人工作具有獨立性。承攬人以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務，不受定作人的指揮管理，獨立承擔完成合同約定的質(zhì)量、數(shù)量、期限等責任，在交付工作成果之前，對標的物意外滅失或工作條件意外惡化風險所造成的損失承擔責任。故承攬人對完成工作有獨立性，這種獨立性受到限制時，其承受意外風險的責任亦可相應減免。