2023年整理監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制考前沖刺模擬試卷B卷含答案

2023年整理監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制考前沖刺模擬試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》通用合同條款的規(guī)定，最終支付程序程序，說法錯誤的是（）。A.發(fā)包人應(yīng)在收到后14天內(nèi)審核完畢，由監(jiān)理人自承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認的最終結(jié)清證書B.如果監(jiān)理人不同意最終結(jié)清申請單的任何一部分，承包人應(yīng)按監(jiān)理人要求提交進一步的資料C.監(jiān)理人未在約定時間內(nèi)核查，又未提出具體意見的，視為承包人提交的最終結(jié)清申請已經(jīng)發(fā)包人核查同意D.最終結(jié)清申請單中的總金額應(yīng)認為是代表了根據(jù)合同約定應(yīng)付給承包人的全部款項的最后結(jié)算【答案】C2、某企業(yè)年初借入流動資金1000萬元，一年后付息100萬元，該流動資金借款的年利率為（）。A.8%B.12%C.10%D.15%【答案】C3、下列有關(guān)路床填料的表述中，不正確的是（）。A.高速、一級公路路床宜采用砂礫、碎石等水穩(wěn)性好的粗粒料B.高速、一級公路路床可采用級配好的碎石土，礫石土等C.當(dāng)粗粒料缺乏時，可采用無機結(jié)合料改良細粒土作為高速、一級公路路床的填料D.砂性土、粉質(zhì)土可用作高速和一級公路路床的填料【答案】D4、專家論證前專項施工方案應(yīng)當(dāng)通過（）審核和（）審查。A.施工單位，總監(jiān)理工程師B.施工單位，駐地監(jiān)理工程師C.監(jiān)理單位，總監(jiān)理工程師D.監(jiān)理單位，駐地監(jiān)理工程師【答案】A5、下列有關(guān)土石路堤施工過程質(zhì)量控制的表述中，不正確的是（）。A.施工過程中，每填筑3m高宜檢測路線中線和寬度B.軟質(zhì)石料的土石路堤填筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定C.施工過程中，每一壓實層均應(yīng)進行壓實度檢測，壓實度可用灌砂法檢測D.中硬及硬質(zhì)巖石的土石路堤填筑施工過程中每一壓實層，應(yīng)采用試驗路段確定的工藝流程、工藝參數(shù)【答案】C6、雙車道施工便道的寬度宜不小于（）m，單車道施工便道的寬度宜不小于（）m，并宜設(shè)置錯車道。A.6.5；6.5B.4.5；4.5C.6.5；4.5D.4.5；6.5【答案】C7、施工過程中，應(yīng)對控制網(wǎng)（點）進行不定期的檢測和定期復(fù)測，定期復(fù)測周期不應(yīng)超過（）。A.3個月B.4個月C.5個月D.6個月【答案】D8、對重大風(fēng)險制定動態(tài)監(jiān)測計劃，定期更新監(jiān)測數(shù)據(jù)，（）不少于1次，并單獨建檔。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C9、混凝土、鋼筋混凝土拱在支架上澆筑說法不正確的是（）。A.跨度較小的拱圈或拱肋，應(yīng)全寬度自兩端拱腳向拱頂對稱地連續(xù)澆筑B.分段的位置，應(yīng)以拱架受力對稱、均勻和變形小為原則，且宜設(shè)置在拱頂、1/4跨徑、拱腳及拱架節(jié)點處C.各段的接縫面應(yīng)與拱軸線垂直，各分段點應(yīng)預(yù)留間隔槽，其寬度宜為0.5－1.0mD.拱上建筑混凝土應(yīng)在封拱間隔槽混凝土強度達到設(shè)計要求或設(shè)計強度等級的80%方可澆筑【答案】D10、根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)的修約規(guī)則，5.665，保留兩位小數(shù)為（）。A.5.65B.5.64C.5.66D.5.63【答案】C11、下列試驗項目中，監(jiān)理可以單獨委托有資質(zhì)的第三方試驗機構(gòu)進行檢驗的是（）。A.土的擊實試驗B.水泥混凝土強度試驗C.鋼筋的抗拉試驗D.錨具試驗【答案】D12、安全防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良等，均屬于事故發(fā)生原因中的（）。A.人的不安全行為B.物的不安全狀態(tài)C.管理缺陷D.領(lǐng)導(dǎo)失誤【答案】B13、（）應(yīng)當(dāng)對建設(shè)項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表的內(nèi)容和結(jié)論負責(zé)，接受委托編制建設(shè)項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表的技術(shù)單位對其編制的建設(shè)項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。A.編制單位B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.技術(shù)單位【答案】B14、支付證書表是（）使用的一個工程款支付流程表。A.施工單位B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.分包單位【答案】C15、（）是建立、健全質(zhì)量管理體系的首要條件。A.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策B.分層次教育培訓(xùn)C.分析企業(yè)特點D.落實各項要素【答案】A16、路塹施工時，其路基地面排水設(shè)施有邊溝、截水溝、排水溝、急流槽、跌水等，一般應(yīng)先施工的排水設(shè)施是（）。A.邊溝B.截水溝C.排水溝D.跌水與急流槽【答案】B17、某工程組織流水施工，有三個工序，路基，基層和面層，分5段施工，流水節(jié)拍分別為4天、7天和5天，則該工程的總工期應(yīng)為（）天。A.50B.44C.60D.65【答案】B18、由原材料成分和性能發(fā)生微小變化、工人操作的微小變化造成的質(zhì)量波動為（）。A.周期性波動B.正常波動C.不規(guī)律波動D.異常波動【答案】B19、高程控制測量應(yīng)采用（）測量。A.三邊測量B.水準(zhǔn)測量C.經(jīng)緯測量D.衛(wèi)星定位測量【答案】B20、預(yù)制安裝墩臺身和蓋梁的施工中使用受力裝置和受力臨時結(jié)構(gòu)時應(yīng)進行專門設(shè)計和驗算，并經(jīng)（）審批。A.監(jiān)理工程師B.施工單位負責(zé)人C.施工單位技術(shù)負責(zé)人D.建設(shè)單位【答案】A21、分包工程開工前，安全監(jiān)理人員應(yīng)審查施工單位報送的“三類人員”的資格不包括（）。A.施工單位的主要負責(zé)人B.項目負責(zé)人C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.特殊工種作業(yè)人員【答案】D22、關(guān)于挖孔樁的適用情形，說法不正確的是（）。A.在無地下水或有少量地下水且較密實的土層或風(fēng)化巖層中，可以采用人工挖孔施工B.或機械成孔設(shè)備無法達到的區(qū)域，可以采用人工挖孔施工C.巖溶地區(qū)、采空區(qū)不宜采用人工挖孔施工D.樁徑或最小邊寬度小于1500mm時不得采用人工挖孔施工【答案】D23、軟土地區(qū)路堤施工期間，坡腳水平位移速率24h應(yīng)不大于（）mm。A.3B.5C.8D.10【答案】B24、橋臺的臺身砌筑砂漿或澆筑混凝土的強度達到設(shè)計強度的（）以上且背墻的防、排水滿足設(shè)計要求。A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】C25、監(jiān)理工程師進度控制中，工作任務(wù)涉及的循環(huán)階段包括（）。A.計劃—處理—實施—檢查B.計劃—實施—檢查—處理C.檢查—計劃—處理—實施D.實施—計劃—檢查—處理【答案】B26、摻灰處理膨脹土?xí)r，若土的天然含水率偏高，宜采用生石灰粉處置，摻石灰宜分兩次進行。拌和深度應(yīng)達到該層底部，拌和后的土塊粒徑應(yīng)小于（）mm。A.35B.36.5C.37.5D.38【答案】C27、按照年度施工產(chǎn)值配備專職安全生產(chǎn)管理人員，不足5000萬元的至少配備1名；5000萬元以上不足2億元的按每5000萬元不少于1名的比例配備;2億元以上的不少于（），且按專業(yè)配備。A.3名B.2名C.4名D.5名【答案】D28、現(xiàn)場應(yīng)急處置方案由施工單位技術(shù)負責(zé)人組織編寫，（）審核，（）審批。A.駐地監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師、駐地監(jiān)理工程師C.駐地監(jiān)理工程師、建設(shè)單位D.總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位【答案】A29、關(guān)于交工驗收階段安全監(jiān)理中檢測作業(yè)，道路、橋梁檢測車在高速公路、一級公路進行檢測時，當(dāng)行進速度低于（）km/h時，均應(yīng)按臨時定點或移動修復(fù)作業(yè)控制區(qū)布置，應(yīng)在檢測設(shè)備尾部安裝發(fā)光可變標(biāo)志牌，或按規(guī)定設(shè)置安全警戒區(qū)。A.20B.30C.50D.80【答案】C30、公路工程計量規(guī)則中第300章為（）。A.路基工程的計量B.路面工程的計量C.橋梁工程的計量D.隧道工程的計量【答案】B31、施工現(xiàn)場的人員辦理意外傷害保險和工傷保險，保險費應(yīng)由（）支付。A.建設(shè)單位B.施工單位C.監(jiān)理單位D.工程監(jiān)督機構(gòu)【答案】B32、水泥混凝土面層養(yǎng)護初期，人、畜、車輛不得通行，達到設(shè)計彎拉強度的（）后可允許與工程施工有關(guān)的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A33、根據(jù)公路照明設(shè)施設(shè)置區(qū)域不同公路照明設(shè)施可分為道路照明、管理業(yè)務(wù)及服務(wù)照明和（）等。A.室內(nèi)照明B.景觀照明C.裝飾照明D.大面積照明【答案】B34、對重大風(fēng)險制定動態(tài)監(jiān)測計劃，定期更新監(jiān)測數(shù)據(jù)，（）不少于1次，并單獨建檔。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C35、在提高產(chǎn)品或作業(yè)價值的主要途徑中，（）是最理想的提高價值的途徑。A.雙向型B.改進型C.節(jié)約型D.投資型【答案】A36、下列屬于水泥混凝土路面常見的病害有（）。A.坑槽B.龜裂C.車轍D.唧泥【答案】D37、根據(jù)《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》（2018年版）第八章“工程量清單計量規(guī)則”第100章的規(guī)定，安全生產(chǎn)費按投標(biāo)價的（）以總額為單位計量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B38、分項工程質(zhì)量評定合格不必符合的是（）。A.檢驗記錄應(yīng)完整B.評定資料應(yīng)完整C.實測項目應(yīng)合格D.外觀質(zhì)量應(yīng)滿足要求【答案】B39、噴射混凝土施工應(yīng)采用（）工藝。A.濕噴B.干噴C.半濕噴D.潮噴【答案】A40、焊工應(yīng)經(jīng)過考試，熟悉焊接工藝要求，取得資格證書后方可從事焊接工作。焊工停焊時間超過（）月，應(yīng)重新考核。A.3個B.5個C.6個D.9個【答案】C41、某項目建設(shè)期為3年，建設(shè)期內(nèi)每年年初貸款分別為300萬元、400萬元和500萬元，年利率為8%，按復(fù)利計息。若在運營期第5年末一次性償還貸款，則應(yīng)償還的本利和為（）萬元。A.1576.63B.2034.25C.2098.49D.2308.34【答案】B42、水泥混凝土面層養(yǎng)護初期，人、畜、車輛不得通行，達到設(shè)計彎拉強度的（）后可允許與工程施工有關(guān)的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A43、對高速公路和一級公路，水泥穩(wěn)定材料從裝車到運輸?shù)浆F(xiàn)場，時間不宜超過1h，超過2h應(yīng)（）。A.檢測合格后使用B.根據(jù)經(jīng)驗判斷后使用C.作為廢料處理D.直接使用【答案】C44、某銀行給企業(yè)貸款100萬元，年利率為4%，貸款年限3年，到期后企業(yè)一次性還本付息，利息按復(fù)利每半年計息一次，到期后企業(yè)應(yīng)支付給銀行的利息為（）萬元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B45、質(zhì)量管理體系審核由（）對體系各項活動進行客觀評價，這些人員應(yīng)獨立于被審核的部門和活動范圍。A.企業(yè)內(nèi)勝任的管理人員B.行業(yè)認可的審核人員C.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)D.外審專家【答案】A46、隧道圍巖為極硬巖，巖體完整，巨塊狀或巨厚層狀結(jié)構(gòu)，其圍巖基本質(zhì)量指標(biāo)為大于等于551MPa，該圍巖屬于（）級。A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅵ【答案】A47、真空預(yù)壓施工的第一步是（）。A.抽真空系統(tǒng)施工B.排水系統(tǒng)施工C.密封系統(tǒng)施工D.抽氣【答案】B48、下列關(guān)于士地使用權(quán)出讓的期限的說法.中，正確的是()。.A.居住用地70年B.工業(yè)用地50年C.教育用地40年D.旅游用地40年E.綜合用地50年【答案】A49、工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)（）。A.要求施工單位整改B.施工單位暫時停止施工C.及時報告建設(shè)單位D.及時向有關(guān)主管部門報告【答案】A50、某市采石場位于山腰，自2009年投產(chǎn)以來每年都排放一定數(shù)量的污水順山坡流到山下由農(nóng)民何陽承包的魚塘,由于對養(yǎng)魚影響不大，何陽一直未曾提出異議。2012年1月，采石場進行技術(shù)改造，擴大了生產(chǎn)規(guī)模,污水排放量成倍增長，何陽發(fā)現(xiàn)自己承包的魚塘頻繁出現(xiàn)死魚現(xiàn)象，要求采石場賠償損失，但采石場未予理睬。于是何陽找到市環(huán)保局解決問題。2012年3月，市環(huán)境監(jiān)理大隊經(jīng)監(jiān)測證實，采石場排放的污水符合排放標(biāo)準(zhǔn)，市環(huán)保局隨后給采石場下書面通知，要求采石場繳納排污費25萬元。同時，市環(huán)保局就采石場和何陽之間的民事糾紛作出行政調(diào)解處理決定：采石場賠償何陽經(jīng)濟損失12萬元。據(jù)此，請回答下列題。A.原告舉證B.由被告對排污行為與損害結(jié)果之間無因果關(guān)系舉證C.適用舉證責(zé)任倒置D.原告證明侵權(quán)事實，被告否認的，由被告負舉證責(zé)任【答案】B多選題（共30題）1、公路工程中使用的石灰的要求包括（）。A.高速公路和一級公路用石灰應(yīng)不低于I級技術(shù)要求B.高速公路和一級公路用石灰應(yīng)不低于II級技術(shù)要求C.二級公路用石灰應(yīng)不低于III技術(shù)要求D.二級以下公路應(yīng)不低于IV級技術(shù)要求E.高速公路和一級公路的基層宜采用磨細消石灰【答案】BC2、下列哪些說法符合我國民事訴訟法的辯論原則？A.辯論權(quán)的行使，不僅是在法庭辯論階段，而是貫穿于訴訟全過程B.未經(jīng)法庭辯論和質(zhì)證的證據(jù)，通常情況下不得作為法庭裁判的根據(jù)C.當(dāng)事人可以就案件的實體問題進行辯論，也可以就案件的程序問題進行辯論D.當(dāng)事人提交的書面答辯狀也屬辯論的一種形式【答案】ABCD3、關(guān)于隧道不良地段、特殊地段的施工的說法正確的有（）。A.不良地質(zhì)地段是指滑坡、崩塌、巖堆、偏壓地層、巖溶、高應(yīng)力、高強度地層、松散地層、軟土地段等不利于隧道工程施工的不良地質(zhì)環(huán)境B.特殊地質(zhì)地段是指膨脹地層，軟弱黃土地層，含水未固結(jié)圍巖，溶洞、斷層、巖爆、流沙等地段以及瓦斯和有害氣體溢出地層等C.黃土，系指土中黏土礦物成分主要由親水性礦物組成，同時具有吸水顯著膨脹軟化和失水收縮硬裂兩種特性，且具有濕脹干縮往復(fù)變形的高塑性黏性土D.膨脹土，是在干燥氣候條件下形成的一種具有褐黃、灰黃或黃褐等顏色，并有針狀大孔、垂直節(jié)理發(fā)育的特殊性土E.溶洞，是在巖溶水的溶蝕作用下，間有潛蝕和機械塌陷作用而造成的基本呈水平方向延伸的通道【答案】AB4、下列選項中，應(yīng)開展施工安全風(fēng)險評估的橋梁工程有（）。A.多跨或跨徑大于40m的石拱橋B.跨徑大于或等于140m的梁式橋C.特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程D.跨徑大于1000m的懸索橋E.跨徑大于240m的斜拉橋【答案】ABCD5、以下各選項，其中說法不正確的是：A.馮某與李某簽訂了借款協(xié)議，并將協(xié)議書經(jīng)公證處公證。公證書上寫明：如果債務(wù)人不履行義務(wù)，屆時可申請強制執(zhí)行。合同簽訂后，馮某如實履行了合同義務(wù)。但是，到了還款期，李某卻沒有還款。那么馮某以李某未履行合同義務(wù)為由，可以向李某住所地人民法院申請執(zhí)行該協(xié)議B.劉某訴張某一案經(jīng)B市H區(qū)人民法院一審終結(jié)，判決張某賠償劉某人民幣3900元。張某不服判決，向B市中級人民法院提起上訴，二審人民法院經(jīng)過審理，駁回了張某的上訴。經(jīng)查，劉某居住在D市X區(qū)，張某在B市C區(qū)的銀行有存款4000元。則本案的執(zhí)行人民法院是B市中級人民法院C.甲市人民法院依法執(zhí)行該市商標(biāo)管理局作出的行政處罰決定，經(jīng)查明，被執(zhí)行人金勝公司的財產(chǎn)在乙市，則甲市人民法院應(yīng)當(dāng)請求乙市人民法院的上級人民法院指定其執(zhí)行，而不能直接委托乙市人民法院執(zhí)行D.甲乙兩個公司因合同糾紛，到某仲裁委員會進行仲裁。裁決后，如果甲不履行仲裁裁決，那么乙可以向仲裁委員會所在地的人民法院申請執(zhí)行【答案】BCD6、下列選項中，屬于總體施工進度計劃內(nèi)容的有（）。A.工程項目的合同工期B.不同季節(jié)及氣溫條件下各項工程的時間安排C.完成各單位工程及各施工階段所需要的工期D.各單位工程及各施工階段需要完成的工程量及現(xiàn)金流動估算E.各單位工程及各施工階段所需要配備的人力和機械數(shù)量【答案】ACD7、危險源識別的方法包括（）。A.現(xiàn)場調(diào)查方法B.安全檢查表C.危險與可操作性研究D.故障樹分析E.訪談法【答案】ABCD8、下列不屬于進行試驗路段的主要目的的是（）。A.確定松鋪厚度B.確定土質(zhì)情況C.確定壓實工藝D.確定壓路機型號E.確定棄土位置【答案】B9、在執(zhí)行程序中，委托代理人的下列哪些行為應(yīng)當(dāng)有委托人的特別授權(quán)？()A.代為申請執(zhí)行B.代為放棄、變更民事權(quán)利C.代為進行執(zhí)行和解D.代為收取執(zhí)行款項【答案】BCD10、在公路工程施工過程中，加快施工進度的組織措施包括（）。A.采用先進的施工方法以減少施工過程的數(shù)量B.增加工作面，組織更多的專業(yè)施工隊C.改善勞動條件和外部配套條件D.增加勞動力和施工機械的數(shù)量E.改進施工工藝并實施強有力的調(diào)度【答案】BD11、橋梁基礎(chǔ)工程施工中，淺基礎(chǔ)一般可分為（）A.剛性擴大基礎(chǔ)B.單獨或聯(lián)合基礎(chǔ)C.條形基礎(chǔ)D.片筏和箱形基礎(chǔ)E.沉井基礎(chǔ)【答案】ABCD12、公路機電工程包括（）。A.公路監(jiān)控設(shè)施B.公路通信設(shè)施C.公路收費設(shè)施D.公路隧道機電設(shè)施E.公路消防設(shè)施【答案】ABCD13、下列屬于基本施工方式的是（）。A.平行流水作業(yè)法B.平行順序作業(yè)法C.流水作業(yè)法D.平行作業(yè)法E.依次作業(yè)法【答案】CD14、路基防護工程包括（）。A.植物防護B.坡面工程防護C.沿河路基防護D.直接防護E.間接防護【答案】ABC15、隧道洞口坍塌的原因包括（）。A.地質(zhì)條件不良B.土質(zhì)松散C.穩(wěn)定性差D.采用全斷面法開挖E.開挖隧道又破壞了原有的土體平衡狀態(tài)【答案】ABC16、檢驗是指通過測量、試驗等質(zhì)量檢測方法，將工程產(chǎn)品與其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相比較，并做出質(zhì)量評判的過程。檢驗可分為（）。A.全數(shù)檢驗B.抽樣檢驗C.部分檢驗D.隨機檢驗E.質(zhì)量檢驗【答案】AB17、關(guān)于施工準(zhǔn)備階段安全監(jiān)理，審查施工單位安全生產(chǎn)管理體系的說法，正確的有（）。A.將檢查結(jié)果向建設(shè)單位報備B.在施工單位提交交底核查申請后7天內(nèi)完成檢查工作C.檢查施工現(xiàn)場各種安全標(biāo)志和臨時設(shè)施的設(shè)置D.檢查.督促施工單位與總包單位之間簽訂的施工安全生產(chǎn)協(xié)議書E.檢查施工單位安全技術(shù)措施或文明施工措施費用的使用計劃【答案】AC18、高溫期施工水泥混凝土路面應(yīng)符合（）。A.避開中午高溫段B.夜間施工應(yīng)具有良好的照明工具C.拌合站的集料堆應(yīng)避開設(shè)置遮陽棚D.使用的水泥混凝土可摻適量的粉煤灰E.使用的水泥混凝土可摻適量的硅灰【答案】ABCD19、按照民事訴訟法的規(guī)定，法定不公開審理的民事案件有：()A.婚姻案件B.涉及個人隱私案件C.涉及商業(yè)秘密的案件D.涉及國家秘密案件【答案】BD20、在合同支付項目中，發(fā)包人先支付給承包人，在一定期間又要扣回的款項包括（）。A.索賠費用B.逾期付款違約金C.開工預(yù)付款D.質(zhì)量保證金E.材料、設(shè)備預(yù)付款【答案】C21、網(wǎng)絡(luò)計劃方法具有的特點包括（）。A.能夠充分反映各項工作之間的相互制約、相互依賴的關(guān)系B.可以區(qū)分關(guān)鍵工作和非關(guān)鍵工作，并能找關(guān)鍵線路C.它是一個定義明確的數(shù)學(xué)模型，計算方便，且便于用計算機計算D.能夠進行計劃的優(yōu)選比較，從而選擇最佳方案E.僅可用于控制項目施工進度【答案】ABCD22、出現(xiàn)下列哪種情況需要求施工單位重新修訂施工進度計劃（）。