起訴書房屋買賣合同范本

第起訴書房屋買賣合同范本

起訴書房屋買賣合同范本1

原告：_________________姓名，性別，出生___年___月___日，民族，文化程度，籍貫，工作單位，住址，身份證號碼，聯(lián)系電話;

被告：_________________姓名，性別，出生___年___月___日，民族，文化程度，籍貫，工作單位，住址，身份證號碼，聯(lián)系電話;

訴訟請求：_________________

一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同，并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。

二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_______________元，違約金_______________元/天，(___年___月___日-___年___月___日)逾期7個月，(按銀行同期貸款利率計算)。

三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金，共計人民幣_______________元(大寫：_________________)。

四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來的損失_______________元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。

五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內(nèi)的一切相關(guān)費用由被告承擔(dān)。

事實與理由

原告與被告系商品房買賣合同關(guān)系。原告于20_____年_____月_____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》，原告購買被告開發(fā)的紅橋區(qū)咸陽路南端東側(cè)龍悅花園_____樓_____門_______________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權(quán)利義務(wù)進行了詳細約定。原告于20_____年_____月_____日將首付款人民幣_______________元，于20_____年_____月_____日將貸款人民幣_______________元付于被告帳戶，合計總房款_______________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定，該商品房應(yīng)于___年___月___日前驗收合格并交付使用，但由于被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準(zhǔn)許交付使用證》，導(dǎo)致至今20年_____月_____日，原告不能合法入住。被告的'行為構(gòu)成了嚴(yán)重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應(yīng)支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。

依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額;第十七條損失賠償額標(biāo)準(zhǔn)：_________________逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布20xx年房屋租賃市場指導(dǎo)租金的通知》中《紅橋區(qū)20xx年住宅房屋指導(dǎo)租金》06-05邵公莊新區(qū)22元/月/建筑平方米，以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自___年___月___日至___年___月___日的違約金為人民幣_______________元。此致

_______________人民法院

具狀人：______________起訴書房屋買賣合同范本2

原告：______________，男，____族，__________年____月____日出生，住__________縣________________，身份證號：________________，電話：__________________

被告：________________

住所地：________________

法定代表人：__________________

訴訟請求：

1、請求判令被告向原告支付延遲交房違約金_____________元;

2、本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。

事實及理由：

_________年_________月_________日，原告與被告簽訂了一份《商品房買賣合同》，合同約定：_________________被告將位于________________小區(qū)住宅房一套出售給原告;房屋單價為_________元每平方米，_________平方米，總價_________元;同時特別約定，被告應(yīng)于_________年_________月_________日前向原告交付該住宅房;如延遲交房，按照已收價款的銀行同期商業(yè)銀行貸款利率計算的延遲期間的利息，向乙方支付違約金。隨后，原告按照被告的要求，以按揭貸款的方式付清了房款，原告付清全部房款后，一直等待被告按期交房，但被告將交房日期一拖再托，直至_________年_________月_________日才向原告交付房屋，延遲交房天數(shù)達_________天。

原告認為，被告延遲交房的行為，違反了雙方所簽訂的《商品房買賣合同》，給原告造成了巨大的'經(jīng)濟損失。為維護原告的合法權(quán)益，特訴至貴委員會，請求依法支持原告的仲裁請求!此致

_______________區(qū)人民法院

具狀人：_________________

_____年_____月_____日起訴書房屋買賣合同范本3

原告：__________，男/女

_______年______月_____日出生

身份證號：_____________________

住址：_________________________

聯(lián)系電話：____________________

被告：__________男/女

_______年______月_____日出生

身份證號：_____________________

住址：_________________________

聯(lián)系電話：____________________

案由：房屋買賣合同糾紛

訴訟請求：

1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣合同》義務(wù)，將________________________的房屋所有權(quán)過戶給原告

2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣________元

3、本案訴訟費及其它相關(guān)費用由被告承擔(dān)。

事實與理由：

_______年_____月_____日，原告經(jīng)_______________公司介紹，與被告簽訂了關(guān)于_______________的'《房屋買賣合同》，并于當(dāng)日交付了購房定金人民幣________元。

雙方同意，被告應(yīng)配合原告在合同簽訂后_______月內(nèi)(即________年_____月_____日前)辦理完畢該房屋過戶事宜，原告亦多次催促被告履行合同義務(wù)，進行網(wǎng)簽及后續(xù)房屋過戶事宜，被告均以各種借口予以拖延，導(dǎo)致該房屋至今未辦理任何過戶手續(xù)。按照約定，被告拖延逾期辦理過戶手續(xù)視為違約，被告應(yīng)支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣_________元.

原告購買本房屋是為年底結(jié)婚作為婚房使用，被告遲遲不履行房屋過戶義務(wù)已經(jīng)給原告造成了諸多損失，無奈之下訴至法院，請求法庭依法判決被告按照合同履行義務(wù)，將房屋過戶給原告，并賠償原告損失，以維護原告的合法權(quán)益。此致

____________區(qū)人民法院

原告：_________________

日期：_________________

起訴書房屋買賣合同范本4

原告：__________，男，_____族，________年________月________日出生，住____________________，電話：________________.

被告：___________，男，_____族，________年________月________日出生，住____________________，電話：________________.

訴訟請求：

1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證

2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金

3、請求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。

事實與理由：

原、被告雙方于________年________月________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應(yīng)當(dāng)于________年________月________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到____