產品承攬加工合同范本（16篇）

第產品承攬加工合同范本（16篇）

產品承攬加工合同范本（通用16篇）

產品承攬加工合同范本篇1

甲方：(定做方)

乙方(承攬方)附加身份證復印件

加工___，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：

一、甲方權利和義務

1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/M2)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

二、違約條款

1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/M2)的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期月，200年月日起至200年月日止。

本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。

五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。

承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽)：_________法定代表人(簽)：_________

地址：_________地址：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

產品承攬加工合同范本篇2

發(fā)包方：________________（以下簡稱甲方）

承包方：________________（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條：標的

乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________________元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。

第二條：制作書架的數量、規(guī)格、價格（價款單位：每個/人民幣________________元）計取

注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條：加工制作與安裝的要求

1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。

2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。

3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高________年________月________日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條書架安裝及驗收與售后服務

①、乙方對制作的書架進行安裝；

②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在________日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除________％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

③、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；

④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

第七條：結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。

②、乙方交貨后5日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的`60％。

③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。

④、剩余的合同標的額0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條：甲方違約責任

①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；

②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。

第九條：乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；

②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。

第十條：糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當地人民法院起訴。

第十一條：附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

發(fā)包方（全稱）：________________

________年________月________日

承包方（全稱）：________________

________年________月________日

產品承攬加工合同范本篇3

承攬方：__縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：__縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于_____年_____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款_____元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：_____年_____月_____日至_____月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計_____元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按_____元計算，共計_____元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_____元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二，甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：__縣木具廠（蓋章）

乙方：__縣百貨公司

日期：

產品承攬加工合同范本篇4

承攬方：_____________

身份證號：_____________

電話：_____________

定作方：_____________家具有限公司

法定代理人：_____________

電話：_____________

_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：加工產品及工價(見產品清單)

第二條：加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)

第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發(fā)現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改意見。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方公司生產部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);

第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。

第八條：其他約定

1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。

2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

第九條：承攬方的違約責任

1、承攬方未按合同規(guī)定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責)，經過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規(guī)定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;

3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;

4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。

第十條：定作方公司的責任

1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等;

第十一條：糾紛的處理

合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。

本合同自_______年___月___日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;

定作方(代表人)________________________

簽訂地點：_____________

_______年___月___日

承攬方(代表人)：________________________

簽訂地點：_____________

_______年___月___日

產品承攬加工合同范本篇5

委托方：____________________(以下簡稱甲方)

加工方：____________________(以下簡稱乙方)

依據《_____________》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內容

本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

四、加工量、單價及總金額

1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規(guī)范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采用的定價方式結算。

五、運輸方式：需方自提，運費自負。

六、結算、付款及付款方式

1、本合同簽訂后萬元為定金，____________________萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

3、如甲方在現場安裝時發(fā)現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

七、雙方責任甲方責任

1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下

乙方責任

1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。

八、質量驗收

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

2、質量異議期限：甲方收到產品后如發(fā)現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責任

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

十一、其他約定

1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)

甲方：_______________________(蓋章)乙方：_______________________

_______年_______月_______日

產品承攬加工合同范本篇6

訂立合同雙方：

承攬方：________縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：________縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二，甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的'違約金。

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：________（蓋章）

代表人：________（簽名）

地址：________

電話：________

開戶銀行：________

帳號：________

乙方：________

代表人：________

地址：________

電話：________

開戶銀行：________

帳號：________

________年________月________日

產品承攬加工合同范本篇7

定作人：______________________合同編號：______________________

承攬人：______________________簽訂地點：______________________

第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限簽訂時間：

項目名稱及內容計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限

單價總金額

合計人民幣金額(大寫):￥：

(注：空格如不夠用，可以另接。)

第二條技術標準、質量要求：

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：

第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：

第五條承攬人使用的材料由提供。材料的檢驗方法：

第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵?/p>

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：

第八條結算方式及期限：

第九條定作人在年月日前交定金(大寫)：元。

第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果：

第十二條違約責任：

第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的，提交廣州仲裁委員會仲裁;。

第十四條其他約定事項：

廣州市工商行政管理局監(jiān)印

定作人(章)：______________________

住所：______________________

法定代表人：______________________

居民身份證號碼：______________________

委托代理人：______________________

電話：______________________

開戶銀行：______________________

賬號：______________________

郵政編碼：______________________承攬人(章)：______________________

住所：______________________

法定代表人：______________________

居民身份證號碼：______________________

委托代理人：______________________

電話：______________________

開戶銀行：______________________

賬號：______________________

郵政編碼：______________________

鑒(公)證意見：______________________

經辦人：_______________________

鑒(公)證機關(章)______________________

年月日

產品承攬加工合同范本篇8

合同編號：_____________

簽訂日期：_____________

定作方：(以下簡稱甲方)_____________

承攬方：(以下簡稱乙方(yifang))_____________

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

第一條加工成品

品名：_____________貨號：_____________面料：_____________

顏色：_____________尺碼：_____________

第二條服裝數量

1、計量單位：_____________

2、數量：_____________

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱數量質量：

提供日期：_____________單價：_____________總金額：_____________

第四條服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方(yifang)在生產過程中，發(fā)現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在__2_天時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在__2__內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條報酬

1、加工單價：______________

2、總金額(元)：______________

第七條包裝方式

內用______________，外用______________包裝，包裝費由_______________方承擔。

第八條服裝交付

1、交貨地：_____________

2、產品的交(提)貨期限：______________。

第九條服裝驗收

1.驗收期間：______________。

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

驗收包括：商品的外觀質量、規(guī)格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的'驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

第十條定金/預付貨款

(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

第十一條報酬結算

1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內，一次付清合同約定的全部款項;

第十二條留置權

如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條違約責任

1、甲方的違約責任

(1)制作中途未經過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責任

(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。

未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十七條爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定

本合同經雙方簽字后于_年_月_日起生效。合同執(zhí)行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。

甲方：______________

乙方：______________

法定代表人:___________

法定代表人:___________

___年___月___日

產品承攬加工合同范本篇9

需方：（甲方）

供方：（乙方）

合同編號：

簽訂日期：年月日

為了規(guī)范建筑門窗購銷行為，保護供需雙方合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)，明確雙方技術經濟責任，保證工程建設正常進行，經甲、乙雙方協(xié)商，一致同意簽訂本合同，以便共同遵守。

1、建筑門窗用途概況

工程名稱：_____________________建筑結構：__________________工程地址：_____________________使用層次：__________________。

2、建筑門窗供應要求

2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。

2.2交貨點詳細地址：____________________________________。

2.3其它要求：___________________________________________。

3、結算和付款方式

3.1結算方式：___________________________________________。

3.2付款方式與期限：____________________________________________。

4、技術要求

4.1乙方供應的產品應嚴格執(zhí)行并符合__________標準，（標準名稱代號）_________________。

4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。

4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。

5、驗收標準、方法及提出異議期限

5.1驗收標準，按該產品的國家標準驗收，如尚無國家標準的'則按行業(yè)標準或已經主管部門備案的企業(yè)標準驗收。

5.2甲方在驗收時，如發(fā)現產品的品種、型號、規(guī)格、顏色和質量不合規(guī)定，應妥善保管，并在天內向乙方提出書面異議；在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降的，不得提出異議。

5.3如發(fā)現產品有嚴重質量問題，甲方應在48小時內向上海市建材業(yè)質量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報告，同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失，由乙方按違約責任承擔。

6、違約責任

6.1甲、乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定的各項條款，如合同一方違約，由違約方承擔責任，并參照合同法有關條款及雙方的約定，向對方償付違約部分貨款的％的違約金。

6.2如另行商定責任賠償規(guī)定的，應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。

7、解決爭議的方式

7.1本合同在履行過程如產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。

8、其他約定事項

8.1乙方在門窗運抵交貨點后，甲方應提從堆放場地，并及時做好相應的驗收工作，如出現問題應及時協(xié)商解決。

8.2乙方如遇特殊原因不能正常供貨時，應提前天通知甲方協(xié)商解決，否則造成后果乙方負責。

8.3甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時，應及時主動通知乙方協(xié)商解決，否則造成后果由甲方負責。

8.4如遇人為不可抗拒因素（如臺風、洪水等）和其他不可預見事故發(fā)生而不能履行合同時，免除承擔違約責任。

8.5其他約定：

9、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方印章后生效，如有未盡事宜，須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。

本合同一式五份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，上海市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。

甲方：乙方：

單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）

產品承攬加工合同范本篇10

合同編號：_________

訂立合同雙方：_________

定作人：（以下簡稱甲方）_________

定作人法定代表（負責）人：_________簽約人：_________

定作人承辦單位：_________聯絡人：_________聯系電話：_________

定作人機構地址：_________傳真電話：_________

承攬人：（以下簡稱乙方）_________

承攬人法定代表（負責）人：_________簽約人：_________

承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________生產報刊亭許可證明：_________

承攬人機構地址：_________聯系人：_________聯系電話：_________

銀行開戶許可證：_________開戶行：_________帳戶：_________

根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

第二條制作報刊亭的數量、規(guī)格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）

1、

2、

3、

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條加工、制作與安裝、要求

1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；

②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，_____年內免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；

④、乙方承諾對甲方使用的`報刊亭進行終身維護。

第七條結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。

②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。

④、剩余的合同標的額5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金；

②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出

補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：_________乙方：_________

簽約人：_________簽約人：_________

簽約地點：_________簽約日期：_________

產品承攬加工合同范本篇11

合同編號：_________________

訂立合同雙方：_________________

定作人：_________________(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：_________________簽約人：_________________

定作人承辦單位：_________________聯絡人：_________________聯系電話：_________________

定作人機構地址：_________________傳真電話：_________________

承攬人：_________________(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負責)人：_________________簽約人：_________________

承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________________生產報刊亭許可證明：_________________

承攬人機構地址：_________________聯系人：_________________聯系電話：_________________

銀行開戶許可證：_________________開戶行：_________________賬戶：_________________

根據《_________________》以及我國現行的有關法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

第二條制作報刊亭的數量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)

1、

2、

3、

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條加工、制作與安裝、要求

1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質)制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;

②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會_____;

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出

補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：_________________乙方：_________________

簽約人：_________________簽約人：_________________

簽約地點：_________________簽約日期：________年________月________日

產品承攬加工合同范本篇12

甲方：______________

乙方：______________

甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。

第二條：質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：

1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執(zhí)行。

（1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

（2）合格模具定義：

①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖；

②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；

③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。

2、驗收方法（標準）：

①按甲方的圖紙和技術要求執(zhí)行。

②模具結構必須符合模具結構圖紙。

3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

第三條：原材料來源

1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

第四條：交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

貨款結算時間及方法：_____________________。

付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

第六條：技術資料提供及保管：

1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協(xié)議》執(zhí)行。

第七條：質量異議/違約責任：

1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。

3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協(xié)議執(zhí)行。

第八條：其他：

1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

2、雙方簽訂的'技術協(xié)議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款（3）規(guī)定執(zhí)行。

4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。

5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。

6、本合同委托項目，乙方不得轉發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協(xié)商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

第十條：合同生效、附件

2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權利不可轉讓。

4、本合同附件資料具有同等法律效力。

第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，由雙方進行協(xié)商調解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十二條：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方：______________乙方：______________

日期：______________日期：______________

產品承攬加工合同范本篇13

合同編號：__________________

定做人：____________

承攬人：____________

第一條承攬項目：____________________________________________________

第二條技術標準、質量要求：__________________________________________

第三條承攬人使用的材料由____人提供。

材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：

______________________________________________________________________

第四條定作人提供技術資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________

第五條承攬人發(fā)現定作人提供的圖樣、技術要求不合理的，應在____日內向定作人提出書面異議。

定作人應在收到書面異議后的_______日內答復。

第六條定作人允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;

可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________

第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________________________

第八條工作成果交付的期限、方式及地點：__________________________________

第九條工作成果驗收標準、方法和期限：____________________________________

第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：____________________________

第十一條定作人應在____年___月__日前向承攬人______元。

第十二條結算方式及期限：________________________________________________

第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。

第十四條本合同解除的條件：

定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________

________________________________________________

第十五條定作人違約責任：_________________________________________

承攬人違約責任：___________________________________________________

第十六條合同爭議的解決方式：

本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;

協(xié)商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：

提交_________仲裁委員會仲裁;

依法向_______人民法院起訴。

第十七條其他約定事項：_______________________________________

第十八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

定作人：________________

營業(yè)執(zhí)照號碼：__________________

法定代表人：____________________

電話：__________________________

開戶銀行：______________________

賬號：__________________________

承攬人：________________

營業(yè)執(zhí)照號碼：__________________

法定代表人：____________

電話：__________________________

開戶銀行：______________________

賬號：__________________________

簽約日期：_______年_____月____日

簽約地點：______________________

產品承攬加工合同范本篇14

承攬方：_________

定作方：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費

定作物名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質量要求：_________

計量單位：_________

數量：_________

加工費：_________

單位總價：_________

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

材料名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質量要求：_________

計量單位：_________

數量：_________

單價：_________

總價：_________

圖紙、技：_________

術資料及：_________

交付時間：_________

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱：_________

交付時間：_________

交付地點：_________

交付數量：_________

包裝要求：_________

檢驗方法：_________

運輸方法：_________

運費承擔：

第六條加工費結算辦法與時間_________。

第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;

乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。

乙方不履行合同的，無權請求返還定金。

甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;

不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;

經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;

乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。

本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行