裝修承攬合同

裝修承攬合同

寫合同是一件特別須要專業(yè)學(xué)問的事情，在寫合同的時(shí)候須要留意的條款有許多，那么什么樣的合同模板稱得上是專業(yè)呢？以下是合同屋我為大家?guī)淼摹堆b修承攬合同》，希望能夠幫助到正在找尋這方面內(nèi)容的您。

托付單位(甲方)：

承攬單位(乙方)：

為規(guī)范裝飾裝潢施工，愛護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益愛護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的詳細(xì)狀況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點(diǎn)：__________________________________。

3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

4.工程承包方式：雙方商定實(shí)行下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人供應(yīng)裝修主要材料;

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖實(shí)行下列第____________種方式供應(yīng)：

(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并供應(yīng)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

(2)發(fā)包人托付承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).

6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，供應(yīng)方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項(xiàng)目托付給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整，大寫金額：圓整(附報(bào)價(jià)清單)。

二、施工時(shí)間

工程期限日，時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。

三、甲方工作

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)實(shí)行愛護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好打算工作。

2、辦理工程施工所須要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順當(dāng)進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

3、供應(yīng)符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

4、參加工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

5、施工期間仍舊須要部分運(yùn)用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的愛護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)留意為施工供應(yīng)各種便利條件。

6、根據(jù)約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其擔(dān)當(dāng)?shù)母鞣N稅費(fèi)。

四、乙方工作

1.參與有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和安排交甲方審定確認(rèn)。

2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行平安施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

4.愛護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場、隱藏工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)須要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)剛好并賜予其必要的打算時(shí)間。

6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整齊，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行愛護(hù)。

五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)

1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方運(yùn)用或保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢驗(yàn)證明。

六、工程款付款方式如下表：

付款時(shí)間

付款百分比

金額

合同簽訂后開工前二至五天

50%

施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)

40%

竣工驗(yàn)收一個(gè)月后

10%

七、違約責(zé)任：

1、由于甲方緣由導(dǎo)致延期開工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方緣由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

八、質(zhì)保期

乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)修理。

九、其他：

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方須要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一樣后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì)申請仲裁。

我舉薦

房屋裝修承攬合同模板

隨著住宅建設(shè)的飛速發(fā)展,很多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求。那么簽訂房屋裝修承攬合同須要留意什么呢?以下是在合同屋我為大家整理的房屋裝修承攬合同范文，感謝您的觀賞。

房屋裝修承攬合同范文一

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一樣，本著同等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

2、分項(xiàng)工程單價(jià)：1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按綻開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。

3、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算

4、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個(gè)月。

三、甲方責(zé)任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應(yīng)工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由甲方供應(yīng)并保證質(zhì)量;

3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)平安、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等懲罰;

6、甲方項(xiàng)目部依據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工支配，乙方應(yīng)當(dāng)聽從甲方支配及管理。

三、乙方責(zé)任

1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格根據(jù)施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任;

2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程須要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé);

3、乙方要保證材料利用率，不得奢侈、破壞，不得更換甲方供應(yīng)的原材料;

4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工平安等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、平安施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴(yán)格根據(jù)甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必需平整光滑(即壓光)。

3、須要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適。

4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必需噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任;

7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任;

8、甲方在運(yùn)用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員修理，超過3日乙方未進(jìn)行修理的，甲方可另請他人，費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)。

五、平安施工與檢查

1、乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進(jìn)行平安教化，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按平安標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)甲方的平安制度與施工流程工作，實(shí)行必需的平安防護(hù)措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)，并擔(dān)當(dāng)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;

3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的平安制度和平安規(guī)定，對于違反項(xiàng)目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的懲罰。

六、違約責(zé)任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;

2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方緣由造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方擔(dān)當(dāng)，以簽證單為依據(jù);因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除;

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一樣，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導(dǎo)致本合同無法接著履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一樣，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：乙方(手印)：

地址：地址：

法定代表人：身份證號(復(fù)印件附后)

本合同簽約代表人：電話

房屋裝修承攬合同范文二

甲方(定作人)：乙方(承攬人)：住址：住址：身份證號碼：身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)同等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的平安教化，嚴(yán)格管理，遵守平安操作，平安施工，為施工人員配備平安帽、平安繩、平安網(wǎng)等平安用具。由于乙方人員的有意或過失引起的平安事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。

2、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。依據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。

3、詳細(xì)裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟閱歷，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等全部勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資酬勞由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日起先建設(shè)，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。

2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)覺乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)覺質(zhì)量問題的，乙方必需剛好進(jìn)行免費(fèi)修理。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣元。

2、付款時(shí)間：第一次付款在施工起先后工程過半支付其次次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。

3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

四、違約責(zé)任

1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方緣由導(dǎo)致使合同無法履行的，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者實(shí)行消極怠工和延誤工期等做法犯難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約金元。

3、在乙方無違約行為的狀況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)違約金

五、爭議解決方法

1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必需共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

此協(xié)議

甲方簽字：乙方簽字：

年月日年月日

房屋裝修承攬合同范文三

甲方：

乙方：

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，年月日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著同等自愿，協(xié)商一樣的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點(diǎn)及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

工程項(xiàng)目：____________________________________。

工程價(jià)款及付款方式：

1.本工程總價(jià)為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計(jì)費(fèi))，乙方才進(jìn)場施工。

3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________供應(yīng)。

四、材料供應(yīng)：

關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采納____方式供應(yīng)材料。

a.本工程所需材料由甲方供應(yīng)，甲方供應(yīng)的材料必需符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方供應(yīng)的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn)，如發(fā)覺甲方供應(yīng)的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)剛好通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行擔(dān)當(dāng)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。

b.本工程材料由乙方供應(yīng)，所供應(yīng)的材料必需符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗(yàn)。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：

施工要符合平安要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn)，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗(yàn)收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從年月日到年月日，如因甲方的緣由導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展或則不行抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。

六、違約責(zé)任

1.由于甲方緣由導(dǎo)致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方緣由導(dǎo)致工程延期竣工,乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前運(yùn)用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方依據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)覺依據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)剛好通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等緣由造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項(xiàng)目增加，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對乙方進(jìn)行賠償。

3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)阻礙乙方的正常工作，如阻礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。

5.乙方施工須要甲方幫助的，甲方有幫助的義務(wù)。甲方不履行幫助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行幫助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

地點(diǎn)：地點(diǎn)：

電話：電話：

年月日年月日

工程裝修承攬合同范本

托付單位(甲方)：

承攬單位(乙方)：

為規(guī)范裝飾裝潢施工，愛護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益愛護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的詳細(xì)狀況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點(diǎn)：__________________________________。

3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

4.工程承包方式：雙方商定實(shí)行下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人供應(yīng)裝修主要材料;

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖實(shí)行下列第____________種方式供應(yīng)：

(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并供應(yīng)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

(2)發(fā)包人托付承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).

6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，供應(yīng)方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項(xiàng)目托付給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整，大寫金額：圓整(附報(bào)價(jià)清單)。

二、施工時(shí)間

工程期限日，時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。

三、甲方工作

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)實(shí)行愛護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好打算工作。

2、辦理工程施工所須要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順當(dāng)進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

3、供應(yīng)符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

4、參加工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

5、施工期間仍舊須要部分運(yùn)用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的愛護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)留意為施工供應(yīng)各種便利條件。

6、根據(jù)約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其擔(dān)當(dāng)?shù)母鞣N稅費(fèi)。

四、乙方工作

1.參與有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和安排交甲方審定確認(rèn)。

2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行平安施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

4.愛護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場、隱藏工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)須要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)剛好并賜予其必要的打算時(shí)間。

6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整齊，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行愛護(hù)。

五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)

1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方運(yùn)用或保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢驗(yàn)證明。

六、工程款付款方式如下表：

付款時(shí)間

付款百分比

金額

合同簽訂后開工前二至五天

50%

施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)

40%

竣工驗(yàn)收一個(gè)月后

10%

七、違約責(zé)任：

1、由于甲方緣由導(dǎo)致延期開工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方緣由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

八、質(zhì)保期

乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)修理。

九、其他：

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方須要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一樣后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì)申請仲裁。托付方(甲方)：承攬單位(乙方)：

代表人：代表人：

日期：日期：

地址：地址：

電話：電話：

傳真：傳真：

家居裝修承攬合同范本

托付單位(甲方)：

承攬單位(乙方)：

為規(guī)范裝飾裝潢施工，愛護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益愛護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的詳細(xì)狀況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點(diǎn)：__________________________________。

3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

4.工程承包方式：雙方商定實(shí)行下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人供應(yīng)裝修主要材料;

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖實(shí)行下列第____________種方式供應(yīng)：

(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并供應(yīng)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

(2)發(fā)包人托付承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).

6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，供應(yīng)方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項(xiàng)目托付給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整，大寫金額：圓整(附報(bào)價(jià)清單)。

二、施工時(shí)間

工程期限日，時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。

三、甲方工作

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)實(shí)行愛護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好打算工作。

2、辦理工程施工所須要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順當(dāng)進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

3、供應(yīng)符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

4、參加工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

5、施工期間仍舊須要部分運(yùn)用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的愛護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)留意為施工供應(yīng)各種便利條件。

6、根據(jù)約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其擔(dān)當(dāng)?shù)母鞣N稅費(fèi)。

四、乙方工作

1.參與有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和安排交甲方審定確認(rèn)。

2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行平安施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

4.愛護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場、隱藏工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)須要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)剛好并賜予其必要的打算時(shí)間。

6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整齊，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行愛護(hù)。

五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)

1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方運(yùn)用或保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢驗(yàn)證明。

六、工程款付款方式如下表：

付款時(shí)間

付款百分比

金額

合同簽訂后開工前二至五天

50%

施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)

40%

竣工驗(yàn)收一個(gè)月后

10%

七、違約責(zé)任：

1、由于甲方緣由導(dǎo)致延期開工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方緣