零星施工合同書

零星施工合同書一、合同背景本合同由甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）就零星施工事宜達成以下協(xié)議。二、合同條款項目描述甲方委托乙方進行下述零星施工項目：[項目描述]。具體工作內(nèi)容包括但不限于：[工作內(nèi)容]。費用與付款方式2.1乙方應按照以下定價標準收取費用：人工費：[人工費用]材料費：[材料費用]其他費用：[其他費用]2.2甲方應在以下時間和方式支付費用給乙方：[支付時間][支付方式][支付比例][其他支付約定]工期3.1本項目的施工期限為：[工期]。3.2若因乙方原因導致施工延期的，乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切費用和責任。質(zhì)保條款4.1自乙方完成施工交付后，質(zhì)保期為[質(zhì)保期]個月。4.2在質(zhì)保期內(nèi)，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方施工存在質(zhì)量問題，甲方有權要求乙方進行返工，并承擔由此產(chǎn)生的費用。違約責任5.1若甲方或乙方未履行本合同約定的任何義務，應承擔違約責任，并賠償對方因此產(chǎn)生的損失。5.2對于因不可抗力原因造成的合同履行障礙，雙方應及時溝通并協(xié)商解決方案，避免進一步損失。三、知識產(chǎn)權和保密條款知識產(chǎn)權1.1甲方在合同簽署之前已經(jīng)擁有的相關知識產(chǎn)權，包括但不限于專利權、商標權、著作權等，不受本合同約束。1.2甲方不得侵犯乙方在施工過程中所使用的任何相關知識產(chǎn)權。1.3乙方在履行合同過程中所發(fā)現(xiàn)或創(chuàng)造的技術成果和知識產(chǎn)權，應歸屬于乙方。保密條款2.1雙方在履行本合同過程中可能了解到對方的商業(yè)秘密和技術秘密，包括但不限于商業(yè)計劃、財務信息、技術方案等，雙方應對此類信息嚴格保密。2.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將涉及到的商業(yè)秘密和技術秘密向任何第三方披露。四、爭議解決管轄法院本合同的成立、效力、解釋和履行，適用中國法律。雙方一致同意由本合同履行地的人民法院管轄。仲裁若雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，爭議應提交中國仲裁委員會按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均具有約束力。五、其他條款通知雙方之間的通知應以書面形式進行，并通過掛號郵寄或快遞方式發(fā)送到以下地址：甲方地址：乙方地址：雙方可通過以上地址進行變更通知。變更與解除2.1未經(jīng)雙方書面同意，本合同不得進行任何變更或解除。2.2雙方可在履行過程中協(xié)商變更或解除本合同，但應以書面形式記錄并獲得雙方確認后方可生效。六、合同簽署