2023年消防工程施工合同協(xié)議范文

第頁共頁2023年消防工程施工合同協(xié)議范文消防工程施工合同協(xié)議甲方：【甲方公司全稱】乙方：【乙方公司全稱】鑒于甲方擁有相應(yīng)的資質(zhì)和技術(shù)能力，并對消防工程施工有豐富的經(jīng)驗，乙方希望與甲方合作進行消防工程施工，雙方遵守《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平、公正的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：第一條項目名稱和工程地址1.1項目名稱：【工程名稱】；1.2工程地址：【工程地址】；第二條項目概況2.1項目概況：【簡要描述工程的規(guī)模、用途、建筑性質(zhì)等】；2.2工期：本施工合同自【日期】起生效，工程完工時間約為【具體天數(shù)】個工作日；2.3工程造價估算：本項目的造價估算約為【具體金額】人民幣；2.4合同總價：本合同總價為【具體金額】人民幣。第三條甲方的權(quán)利和義務(wù)3.1甲方有權(quán)根據(jù)工程施工進展，要求乙方配合提供相應(yīng)的施工計劃、進度報告等相關(guān)文件；3.2甲方有權(quán)對乙方施工過程進行監(jiān)督，并要求乙方按照工程質(zhì)量標準進行施工；3.3甲方有權(quán)按照本合同約定的付款方式和時間付款；3.4甲方負責提供工程所需的相關(guān)資料、技術(shù)文件等，并按時提供場地和施工相關(guān)的支持；3.5甲方應(yīng)保證工程相關(guān)部門的審批手續(xù)完備，確保施工可以按照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的要求進行。第四條乙方的權(quán)利和義務(wù)4.1乙方應(yīng)按照雙方達成的施工計劃和工程造價，按時、按質(zhì)完成本次消防工程施工；4.2乙方有權(quán)接受甲方對施工過程的監(jiān)督，并根據(jù)甲方的要求進行調(diào)整；4.3乙方負責購買、提供施工所需的材料、設(shè)備，并保證其質(zhì)量符合國家相關(guān)標準；4.4乙方應(yīng)保證施工人員符合國家相關(guān)資質(zhì)要求，并具備相應(yīng)的安全意識和施工經(jīng)驗；4.5乙方應(yīng)做好工程施工過程中的安全防護工作，確保施工過程安全、無事故；4.6乙方負責陳述施工完成后的工程驗收，并進行相應(yīng)的整改，確保工程質(zhì)量符合要求；4.7乙方負責辦理工程竣工驗收手續(xù)，并保證相關(guān)驗收文件、證書的完備。第五條施工合同價款與付款方式5.1本合同總價為【具體金額】人民幣，合同價款包含了一切與工程相關(guān)的費用，包括但不限于人員工資、材料采購費、設(shè)備租賃費、運輸費等費用；5.2乙方可根據(jù)工程的實際進度，向甲方提出分次付款要求；5.3甲方應(yīng)在乙方提出付款要求后的【具體天數(shù)】個工作日內(nèi)，將應(yīng)付款項以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給乙方；5.4乙方應(yīng)提供相應(yīng)的進度報告、材料清單等文件作為付款依據(jù)；5.5合同價款結(jié)算完畢后，甲方將支付最后一筆進度款，并進行工程結(jié)算。第六條竣工及驗收6.1乙方應(yīng)在工期內(nèi)完成工程，待工程竣工后，甲方及相關(guān)部門將進行工程質(zhì)量驗收；6.2如驗收結(jié)果不合格，甲方將向乙方提出整改要求，并由乙方按要求進行整改；6.3整改期限為【具體天數(shù)】個工作日，如乙方未能按時整改，甲方將有權(quán)采取相應(yīng)措施，并索賠相應(yīng)損失；6.4工程竣工驗收合格后，甲方將予以驗收，并辦理相關(guān)驗收手續(xù)，同時支付尾款。第七條違約責任7.1雙方均應(yīng)嚴格按照本合同約定履行各自的義務(wù)，任一方違反合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任；7.2若因甲方原因致使工程停工、延誤，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任；7.3若因乙方原因致使工程停工、延誤，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，并賠償甲方因此所遭受的損失。第八條爭議解決8.1因本合同引起的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，應(yīng)提交有管轄權(quán)的人民法院解決；8.2該爭議解決方式不影響雙方在本合同履行過程中的繼續(xù)履行義務(wù)。第九條合同的變更和終止9.1雙方一致同意，本合同任何條款的變更或補充，應(yīng)由雙方簽署書面協(xié)議；9.2本合同解除或終止，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽署書面解除或終止協(xié)議。第十條合同附件10.1本合同附件包括但不限于以下文件：（1）工程施工圖紙；（2）工程交底文件；（3）施工組織設(shè)計文件；（4）工程預(yù)算；（5）監(jiān)理機構(gòu)意見；（6）其他雙方認為需要附屬于本合同的文件。第十一條其他條款11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗收完畢并結(jié)算完畢之日終止；11.2本合同文本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；11.3本合同如需變更或補充，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議，變