(完整版)建設工程施工合同(-綜合單價)正規(guī)范本(通用版)

建設工程施工合同(-綜合單價)1.引言本合同是由承包人（簡稱甲方）和發(fā)包人（簡稱乙方）根據(jù)《合同法》和其他相關法律法規(guī)，就某建設工程的施工進行協(xié)商并簽訂的合同。2.合同概述2.1合同目的本合同的目的是明確雙方在建設工程施工過程中的權利和義務，保障合同的履行和工程的順利進行。2.2工程范圍本合同所述的建設工程范圍包括但不限于：工程名稱：（填入具體工程名稱）工程地質(zhì)：（填入具體工程地質(zhì)）2.3特殊約定（在這里列出雙方對于合同的特殊約定，如工期、變更、支付方式等。）3.合同條款3.1合同價格3.1.1綜合單價本合同基于綜合單價的原則進行計價，雙方就不同工程量因素和工程部位給出相應的綜合單價。3.1.2單價調(diào)整本合同中的綜合單價應根據(jù)施工過程中的實際情況進行調(diào)整。雙方應根據(jù)實際工程量和工程部位的變動，按照約定的調(diào)整方式進行單價的調(diào)整。3.2工程進度和工期3.2.1工程進度計劃在合同簽訂后，甲方應提交工程進度計劃，并經(jīng)乙方確認后執(zhí)行。工程進度計劃應包括工程各階段的時間節(jié)點、工序安排等內(nèi)容。3.2.2工期保證甲方應保證按照工程進度計劃完成工程，并確保按時交付乙方。3.3竣工驗收3.3.1竣工驗收標準工程的竣工驗收應符合國家相關標準和法規(guī)的要求，甲方應保證施工質(zhì)量符合合同約定。3.3.2竣工文件甲方在工程竣工后，應向乙方提交竣工文件，包括但不限于竣工圖紙、竣工質(zhì)量報告等。3.4保證和擔保甲方應提供履約保證金/履約保函，以確保其履行合同義務的能力。乙方在甲方違約或未履行合同義務的情況下，有權依法采取相應的救濟措施。3.5違約責任3.5.1甲方違約如甲方未按合同約定履行義務，乙方有權要求甲方承擔違約責任，包括但不限于違約金的支付、追究其法律責任等。3.5.2乙方違約如乙方未按合同約定支付工程款項，甲方有權要求乙方承擔違約責任，并可以采取相應的法律措施進行維權。4.合同變更任何一方如需變更合同內(nèi)容，需提前書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見后方可生效。5.合同解除5.1解除原因任何一方發(fā)現(xiàn)對方嚴重違約或出現(xiàn)無法履行合同的情況時，有權向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知。5.2解除后的權利和義務合同解除后，雙方應根據(jù)解除協(xié)議中的約定，處理好已經(jīng)履行或未履行的義務和權益。6.爭議解決任何與本合同有關的爭議或糾紛，在協(xié)商不成的情況下，雙方均有權向相關仲裁機構(gòu)申請仲裁。7.合同生效本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程驗收合格并交付乙方后終止。8.附則8.1合同份數(shù)及件本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。合同件與原件具有同等的法律效力。8.2未盡事宜本合同未盡事宜由雙方另行協(xié)商并簽署補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.3適用法律本合同適用法律。8.4爭議管轄雙方在履行本合同過程中產(chǎn)生的爭議，應由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，提交有管轄權的人民法院解決。為本合同的完整版，雙方應認真履行合同義務，確保工程的順利進行和合同的有效