鋼結構工程承包合同簡易

PAGE6 鋼結構工程承包合同發(fā)包方（全稱）：（以下簡稱甲方）承包方（全稱）：（以下簡稱乙方）依據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》和《建設工程質量管理條例》。甲方與乙方在平等、自愿、公平和誠實信用的原則基礎上經過認真磋商，本著嚴謹、風險共擔的精神訂立本合同。第一條工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、工程內容：4、承包方式：5、合同工期：6、工程質量標準：第二條工程合同造價雙方確定本工程合同造價：叁拾萬元整（￥：300000元）。2、合同（結算）造價的其它調整因素：2.1、甲方確認的施工圖紙外簽證；2.2、因合同雙方的某一方違約，由此發(fā)生的費用。3、本合同（結算）造價的組成應包含了完成本工程相應分部分項施工內容和合同約定的涉及安全、質量、場容場貌管理、文明標化工地等要求所需的全部費用。第三條質量標準與施工現(xiàn)場達標要求1、質量標準1.1、工程質量必須達到行業(yè)質量檢驗評定標準的優(yōu)良條件，在此基礎上雙方約定本工程應按行業(yè)優(yōu)良標準施工。1.2、乙方承接的工程完工后，在做好自檢整改的基礎上通知甲方組織驗收。2、施工現(xiàn)場達標要求2.1、本工程施工現(xiàn)場乙方按“施工現(xiàn)場安全生產保證體系DBJ08-903-98”的標準組織施工。3、設計及驗收規(guī)范·《建筑鋼結構焊接規(guī)程》（GBJ81—2002）；·《建筑核載規(guī)范》（GB50009—2001）；·《建筑抗震規(guī)范》（GB50011—2001）；·《門式鋼架輕型房屋鋼結構技術規(guī)程》（CECS102：2002）；·《冷彎薄壁鋼設計規(guī)范》（GB50018—2002）；·《鋼結構設計規(guī)范》（GB50017—2003）；·《鋼結構工程施工及驗收規(guī)范》（GB50205—2001）；·《輕型鋼結構設計規(guī)程》（DBJ08—68—97）；其他現(xiàn)行國家建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程。第四條項目代表1、甲方駐工地代表：，聯(lián)系電話：；2、乙方駐工地代表：，聯(lián)系電話：；項目經理是雙方指定的工程負責人，按照合同的約定，全面行使合同約定的權利，履行合同約定的義務，承擔合同約定的職責。第五條權利和義務1、甲方權利和義務1.1、及時進行技術、質量、安全的交底，按照有關施工規(guī)范、合同的規(guī)定組織工程的隱蔽工程的驗收；1.2、組織工程的施工圖紙會審，進行技術交底，審批乙方提交的施工方案；1.3、審定批準工程的施工進度計劃，審定乙方提交的工程統(tǒng)計報表（驗工月報）；1.4、按照有關施工規(guī)范、合同的規(guī)定組織工程的質量驗收，考評乙方在工程管理中的技術水平、質量等級、安全意識及施工能力，為續(xù)簽或終止合同提供依據(jù)；1.5、針對乙方的技術、質量、安全、施工進度、文明措施及落實情況，按照合同的有關約定作出相應的制約措施；1.6、在工程竣工驗收通過后，審核并接收乙方提交的完整的各類經濟技術資料及工程竣工資料檔案；1.7、審定乙方的工程結算，及時按照合同的約定支付工程款。2、乙方權利和義務2.1乙方進入施工現(xiàn)場前必須向甲方提供乙方的施工人員花名冊；2.2、乙方必須為從事危險作業(yè)的自有職工辦理意外傷害保險；2.3、工程開工前乙方的技術負責人、質量負責人及安全負責人必須到達本工程的管理崗位上；2.4、乙方必須自行完成合同約定工程內容，乙方不得將此工程轉包或再分包；2.5、乙方必須按照甲方的要求編制相應工程的施工組織計劃（施工方案），并按甲方批準確認后的施工方案及施工進度計劃實施施工；2.6乙方必須及時對工程質量及工序工作面辦理交接驗收；2.7乙方必須接受合同的其他約定或甲方的指令，并服從甲方轉發(fā)的建設單位、監(jiān)理的指令。第六條實施安保體系與標化、文明工地的標準及要求1、乙方保證施工現(xiàn)場符合國家“健康、安全、環(huán)境”等管理標準的有關規(guī)定。2、乙方進入施工現(xiàn)場，必須嚴格遵守“安全生產六大紀律”，認真落實“安全技術十項措施”和“施工現(xiàn)場防火須知”。3、施工中乙方所發(fā)生的工傷事故（包括傷亡事故），乙方原因造成的，由乙方負責搶修、護理及善后處理，費用由乙方負擔。4、乙方的特殊工種施工人員必須持有勞動局頒發(fā)的特殊工種操作證。第七條施工和工期順延1、乙方應該在開工前一周提供本工程的施工組織設計和進度計劃，經甲方項目經理或工地負責人確認后方可組織施工。2、雙方約定工期順延條件：2.1、工程量變化（超過合同價的10%）和重大設計變更（按業(yè)主要求）；2.2、不可抗力；2.3、延期支付工程款；2.4、合同另外約定或甲方同意。第八條質量驗收1、工程的質量應達到雙方約定，質量驗收標準為現(xiàn)行國家施工規(guī)范及其驗收標準。2、合同約定工程竣工后，乙方對已竣工的工程須自檢，自檢通過后通知甲方驗收，甲方在建設單位、監(jiān)理驗收確認通過后即以簽字認可。乙方應將準備齊全的施工資料移交甲方。3、雙方對工程質量驗收有爭議的，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。如雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。第九條工程款支付合同簽訂后七天內支付合同總價的30%，鋼結構工程完工后付到總工程款的95%，余5%工程款作為工程保修金，完工之日起一年后，7天內付清。第十條合同的終止權利1、因下述事項發(fā)生，甲方可行使終止合同權利：1）因乙方原因造成施工工期延誤，超過合同工期并且乙方無有效措施確保甲方約定施工工期的；2）乙方有轉包行為；3）因乙方的責任發(fā)生重大質量事故或安全事故；4）偷工減料；5）乙方不能履行合同規(guī)定的義務的；6）乙方違反國家法律法規(guī)的規(guī)定。因上述事項使甲方行使終止合同權利的，乙方應承擔相應的違約責任。因下述事項發(fā)生，乙方可行使終止合同權利1）因甲方原因造成施工工期延誤，超過合同工期并且甲方無有效措施確保乙方約定施工工期的；2）因甲方的責任發(fā)生重大質量事故或安全事故；3）甲方不能履行合同規(guī)定的義務的；4）甲方違反國家法律法規(guī)的規(guī)定。因上述事項使乙方行使終止合同權利的，甲方應承擔相應的違約責任。第十一條違約責任1、乙方必須全面（實際）履行雙方約定的乙方應履行的各項職責和要求，否則甲方可以按照規(guī)定終止合同。2、如果是甲方支付工程款不到位等因素致使工期延誤，甲方應按合同總價的千分之二支付違約金給乙方；3、未按施工組織設計或施工規(guī)范組織施工，造成工程質量、安全事故的，乙方應負全部賠償責任。第十二條爭議因工程施工、質量評定、結算問題及資金支付等產生爭議時，雙方依據(jù)合同規(guī)定進行協(xié)商，協(xié)商不成的提請人民法院裁決，或直接向原告訴訟方人民法院提起訴訟。第十三條其他1、本合同正本二份，雙方各執(zhí)一份。2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程結束，工程款結清后即告終止。3.發(fā)票提供總工程款的80%。4、其他