【含附件】地坪施工合同

【含附件】地坪施工合同-PAGE【含附件】地坪施工合同-PAGE地坪施工合同合同編號：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據(jù)《合同法》、《建筑法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行地坪施工事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同條款：第一條工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內容：地坪施工，包括但不限于地坪基層處理、地坪鋪設、地坪涂料施工等。第二條工程質量及標準2.1工程質量：乙方應按照國家現(xiàn)行建筑標準和行業(yè)規(guī)范進行施工，確保工程質量達到優(yōu)良標準。2.2工程標準：乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙、設計文件及有關技術規(guī)范進行施工。第三條工程期限3.1工程期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2工期延誤：如因乙方原因導致工期延誤，乙方應向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日按合同總價款的_______%計算。第四條工程價款及支付方式4.1工程價款：本工程合同總價款為人民幣_______元（大寫：_______元整）。4.2支付方式：（1）預付款：甲方在合同簽訂后_______個工作日內支付乙方合同總價款的_______%作為預付款。（2）進度款：乙方完成合同約定的工程進度后，甲方應按照實際完成工程量的_______%支付進度款。（3）結算款：工程完工驗收合格后，甲乙雙方根據(jù)實際完成的工程量進行結算，甲方應在驗收合格后_______個工作日內支付至合同總價款的_______%。（4）質保金：甲方在工程完工驗收合格后_______個工作日內，扣除質保金（合同總價款的_______%）后支付剩余款項。質保金在質保期滿后無息退還乙方。第五條材料供應5.1材料供應：乙方應根據(jù)工程需要，自行采購符合國家標準和甲方要求的材料。5.2材料質量：乙方提供的材料必須符合國家現(xiàn)行標準和甲方要求，否則甲方有權要求乙方更換。第六條工程變更6.1工程變更：在施工過程中，如甲方要求變更施工內容、材料等，甲乙雙方應另行簽訂書面變更協(xié)議。6.2變更價款：因工程變更導致合同價款增減的，甲乙雙方應按照實際變更情況協(xié)商確定。第七條工程驗收7.1工程驗收：工程完工后，乙方應向甲方提交相關驗收資料，甲方應在_______個工作日內組織驗收。7.2驗收合格：驗收合格后，甲乙雙方簽署工程驗收報告。7.3驗收不合格：驗收不合格的，乙方應在甲方指定的時間內整改，直至驗收合格。第八條質量保證8.1質量保證期：自工程驗收合格之日起計算，質量保證期為_______年。8.2質量問題：在質量保證期內，如出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到甲方通知后_______個工作日內免費修復。第九條違約責任9.1甲方違約：甲方未按合同約定支付工程款項的，應向乙方支付違約金，違約金計算方式為：每日按應付款項的_______%計算。9.2乙方違約：乙方未按合同約定完成工程，或工程質量不符合約定的，應向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日按合同總價款的_______%計算。第十條爭議解決10.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向工程所在地人民法院提起訴訟。第十一條其他約定11.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。11.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______法定代表人（或授權代表）：_______法定代表人（或授權代表）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日簽訂日期：_______年_______月_______日一、五種特殊的應用場合及注意事項1.家庭裝修場景：小明家要裝修新房，需要找個靠譜的地坪施工隊。注意事項：要找個信譽好的施工隊，別讓裝修成了鬧心事兒。合同里得寫清楚工期，避免施工隊拖拖拉拉。另外，材料得用好的，別圖便宜用劣質材料，對身體不好。驗收時要仔細，確保地坪質量過關。2.辦公樓翻新場景：老李的公司辦公樓年久失修，需要進行地坪翻新。注意事項：這種工程量大，得找個有經(jīng)驗的施工隊。合同里得明確付款方式和工期，避免施工隊中途加價或者延誤工期。另外，辦公樓人流量大，施工期間要做好安全措施，確保員工安全。3.商場裝修場景：張老板的商場要裝修，吸引更多顧客。注意事項：商場人流量大，施工時間最好選擇在夜間或者商場歇業(yè)時進行。合同里得明確施工期間的安全責任，避免發(fā)生意外。商場地坪要求高，得用耐磨、防滑的材料，確保顧客安全。4.工業(yè)廠房建設場景：王老板新建一個工業(yè)廠房，地坪施工要牢固耐用。注意事項：工業(yè)廠房地面承受壓力大，地坪施工要求高。合同里得明確地坪的承載能力和使用壽命，避免后期出現(xiàn)問題。另外，施工期間要做好防火、防爆措施，確保工人安全。5.展覽館翻新場景：李館長負責的展覽館要進行地坪翻新，以迎接新的展覽。注意事項：展覽館對地坪的美觀度要求高，得找個有創(chuàng)意的施工隊。合同里得明確地坪的顏色、圖案等要求，避免施工隊做出來的效果不滿意。另外，展覽館展品貴重，施工期間要做好防護措施，確保展品安全。二、實際操作過程中可能遇到的問題及解決辦法1.施工隊拖延工期解決辦法：在合同里明確工期，并約定違約金。一旦施工隊拖延工期，甲方可以要求施工隊支付違約金，以督促施工隊按時完成工程。2.施工隊使用劣質材料解決辦法：在合同里明確材料要求，并約定驗收標準。甲方可以在施工過程中隨時檢查材料，一旦發(fā)現(xiàn)劣質材料，可以要求施工隊立即更換。3.施工過程中發(fā)生安全事故解決辦法：在合同里明確安全責任，并要求施工隊做好安全措施。一旦發(fā)生安全事故，甲方可以要求施工隊承擔相應責任。4.施工隊完工后地坪出現(xiàn)問題解決辦法：在合同里明確質量保證期，并約定維修責任。一旦地坪在質量保證期內出現(xiàn)問題，甲方可以要求施工隊免費維修。三、原始合同所需的詳細附件1.施工圖紙：甲方提供的施工圖紙，包括地坪鋪設、涂料施工等細節(jié)。2.設計文件：甲方提供的設計文件，包括地坪顏色、圖案等要求。3.材料清單：乙方提供的材料清單，包括材料品牌、規(guī)格、數(shù)量等。4.工程進度表：乙方提供的工程進度表，包括各階段施工時間、完成情況等。5.驗收報告：甲乙雙方簽署的工程驗收報告，包括驗收時間、驗收結果等。6.質量保證書：乙方提供的質量保證書，包括質量保證期限、維修責任等。7.安全施工方案：乙方提供的安全施工方案，包括安全措施、應急預案等。8.變更協(xié)議：如發(fā)生工程變更，甲乙雙方簽署的變更協(xié)議，包括變更內容、變更價款等。9.付款憑證：甲方支付工程款的憑證，包括付款金額、付款時間等。10.違約金支付憑證：如發(fā)生違約，違約方支付違約金的憑證，包括違約金金額、支付時間等。地坪施工合同真?zhèn)ゴ?，質量工期都管啦。甲方乙方要平等，自愿公平講誠信。工程概況要明確，地點內容別漏了。質量標準要達標，優(yōu)良工程笑哈哈。工程期限要寫清，延誤違約金算明。價款支付方式多，預付進度結算清。材料供應乙方管，質量必須得過硬。工程變更要協(xié)商，價款變更別急啦。工程驗收要認真，合格報告要簽字。質量保證期要長，出了問題有人扛。違約責任要分明，甲方乙方都安穩(wěn)。爭議解決走法律，法院判決別怕事。五種