房屋建筑合同范本模板

房屋建筑合同范本模板合同編號：__________地址：聯系方式：地址：聯系方式：第一條工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程規(guī)模：________________1.4工程預算：________________第二條甲方義務2.1甲方應按照合同約定提供施工場地，確保乙方施工順利進行。2.2甲方應提供施工所需的設計圖紙及相關技術資料，并保證圖紙及資料的準確性。2.3甲方應按照合同約定支付工程款項，不得無故拖延或拒付。第三條乙方義務3.1乙方應按照合同約定的施工標準和質量要求，完成施工任務。3.2乙方應按照合同約定的工期完成施工，不得無故延期。3.3乙方應按照合同約定承擔施工過程中的安全責任，確保施工安全。3.4乙方應按照合同約定承擔施工過程中的環(huán)保責任，確保施工環(huán)保。第四條工程價款及支付4.1乙方向甲方提交工程預算，甲方審核確認后，雙方簽訂《工程預算確認書》。4.2甲方按照合同約定的付款節(jié)點和金額向乙方支付工程款項。4.3工程完成后，乙方應向甲方提交工程結算報告，甲方審核確認后，按照合同約定的付款節(jié)點和金額向乙方支付尾款。第五條工期延誤5.1因甲方原因導致工期延誤的，乙方有權要求甲方支付違約金，具體金額雙方協商確定。5.2因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。第六條合同的解除和終止6.1在合同履行過程中，如一方嚴重違約，另一方有權解除合同。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，依法履行合同。8.2雙方在合同履行過程中，應遵守社會公德，尊重對方合法權益。8.3合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.工程設計圖紙及相關技術資料2.工程預算確認書3.工程結算報告4.施工許可證5.環(huán)保審批文件6.施工安全方案7.施工合同副本二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：未按約定時間支付工程款項提供的施工場地不符合合同要求設計圖紙及相關技術資料不準確或遲延提供2.乙方違約行為：未按約定標準質量和工期完成施工施工過程中出現安全事故或環(huán)保問題未按約定支付工程款項違約行為的認定：違約行為根據合同條款和相關法律法規(guī)進行認定。違約方需承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中指定的房屋建筑的發(fā)起方。2.乙方：指合同中指定的房屋建筑的施工方。3.工程款項：指根據合同約定，甲方支付給乙方的建筑施工費用。4.工期：指合同約定的乙方完成施工的時間期限。5.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：及時溝通，確定延誤原因。根據合同條款協商延長工期。確定額外費用及賠償責任。2.設計變更：雙方協商一致后進行設計變更。變更后的設計圖紙應及時提供給乙方。根據變更后的設計重新確定工程預算和工期。3.工程質量問題：立即停工，由乙方負責修復。乙方應承擔修復費用和延誤期間的損失。重新驗收，確保質量符合合同要求。五、所有應用場景：1.新建住宅房屋的建筑施工。2.商業(yè)建筑物的翻新和擴建。3.公共設施的建設工程。4.任何需要按照合同條款進行的房屋建筑項目。注意事項：合同各方在簽訂合同時應仔細閱讀合同條款，確保自身權益。