工期延誤的責(zé)任分配與合同條款

工期延誤的責(zé)任分配與合同條款合同編號：__________甲方：__________乙方：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程總價：__________1.5工程工期：__________二、工期延誤的責(zé)任分配（1）每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價款的萬分之五的違約金；（1）每延誤一天，甲方應(yīng)向乙方支付逾期支付金額的千分之二的違約金；2.3雙方應(yīng)共同努力，確保工程按合同約定的工期順利進行。如因不可抗力或其他雙方認(rèn)可的原因?qū)е鹿こ坦て谘诱`，雙方應(yīng)協(xié)商確定工期延誤的處理方案。三、合同條款3.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行合同約定的各項條款。3.2甲乙雙方應(yīng)相互配合，確保工程質(zhì)量、安全、進度等目標(biāo)的實現(xiàn)。3.3甲乙雙方應(yīng)保守合同和工程相關(guān)的商業(yè)秘密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。3.4甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。3.5本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。四、其他約定4.1甲乙雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。4.2甲乙雙方在合同履行過程中，如遇政策調(diào)整、市場變化等特殊情況，應(yīng)友好協(xié)商，共同制定相應(yīng)的調(diào)整方案。4.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程預(yù)算書3.工程進度計劃4.甲方支付憑證5.乙方施工資質(zhì)證明6.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)7.不可抗力證明文件8.雙方簽訂的保密協(xié)議9.工程變更協(xié)議10.爭議解決協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按合同約定工期完成工程，認(rèn)定為違約行為。2.甲方未按合同約定時間和金額支付乙方工程進度款，認(rèn)定為違約行為。3.甲方未按合同約定提供施工條件，導(dǎo)致乙方無法按時完成工程，認(rèn)定為違約行為。4.乙方未按合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，認(rèn)定為違約行為。5.不可抗力或其他雙方認(rèn)可的原因?qū)е鹿こ坦て谘诱`，不認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包人：指甲方，負責(zé)工程項目的投資、組織、管理和監(jiān)督。2.承包人：指乙方，負責(zé)工程項目的施工、設(shè)備安裝和調(diào)試。3.工期延誤：指工程實際完成時間超過合同約定的完成時間。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工程進度計劃，并根據(jù)實際情況協(xié)商工期延誤的處理方案。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定進行整改或返工，并支付相應(yīng)的違約金。3.付款爭議：解決辦法：雙方按照合同約定的付款條款和時間履行付款義務(wù)，如發(fā)生爭議，可通過協(xié)商或法律途徑解決。4.施工條件不足：解決辦法：甲方應(yīng)按照合同約定提供合格的施工條件，如未能提供，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。5.不可抗力事件：解決辦法：雙方按照合同約定的不可抗力條款處理，必要時可協(xié)商調(diào)整工期和工程進度。五、所有應(yīng)用場景：1.建筑工程施工合同2.設(shè)備安裝工程合同3.裝修裝飾工程合同