防盜門工程承攬合同范本

防盜門工程承攬合同范本合同編號：__________鑒于委托方需要對位于__________的防盜門工程進行承攬，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就防盜門工程的承攬事宜達成如下協(xié)議：第一條工程內(nèi)容1.1本工程為__________類型的防盜門工程，包括但不限于門體安裝、門禁系統(tǒng)調(diào)試、安門鎖等。1.2工程地點為：__________。1.3工程規(guī)模：__________平方米。1.4工程預(yù)算：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。第二條工程期限本工程的工期自雙方簽訂本合同之日起算，預(yù)計竣工日期為__________年__________月__________日。如因特殊情況導(dǎo)致工程延期，雙方可另行協(xié)商確定延期時間。第三條質(zhì)量標(biāo)準3.1承包方應(yīng)按照我國相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準及合同約定的技術(shù)要求進行施工。3.2工程質(zhì)量應(yīng)達到__________等級標(biāo)準。3.3工程驗收合格后，委托方應(yīng)向承包方支付合同約定的工程款。第四條費用及支付4.1委托方應(yīng)按照本合同約定的預(yù)算支付工程款。4.2工程進度達到__________%時，委托方應(yīng)支付相應(yīng)的工程進度款。4.3工程驗收合格后，委托方應(yīng)在驗收報告出具之日起__________日內(nèi)向承包方支付尾款。4.4支付方式為：__________。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同總價款的__________%。5.2承包方如未按照約定的質(zhì)量標(biāo)準完成工程，應(yīng)承擔(dān)返工、維修等費用，并支付違約金。5.3委托方如未按照約定時間支付工程款，應(yīng)承擔(dān)逾期付款的違約金，違約金計算方式為：__________。第六條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項支付完畢之日終止。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.防盜門工程設(shè)計圖紙2.防盜門產(chǎn)品說明書及技術(shù)參數(shù)3.工程預(yù)算明細表4.工程進度計劃表5.質(zhì)量驗收標(biāo)準和方法6.付款憑證及轉(zhuǎn)賬記錄7.工程驗收報告8.雙方簽署的補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.委托方未按約定時間支付工程款，視為違約。2.承包方未按約定進度完成工程，視為違約。3.承包方工程質(zhì)量未達到約定標(biāo)準，視為違約。4.雙方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行，視為違約。5.任何一方違反合同保密條款，泄露對方商業(yè)秘密，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.委托方：指承擔(dān)防盜門工程的一方。2.承包方：指承擔(dān)防盜門工程施工的一方。3.工程款：指根據(jù)合同約定，委托方支付給承包方的工程費用。4.工程進度款：指根據(jù)工程進度，委托方支付給承包方的相應(yīng)款項。5.違約金：指違約方應(yīng)支付給對方的一種經(jīng)濟賠償。6.質(zhì)量驗收標(biāo)準：指雙方約定的衡量工程質(zhì)量的依據(jù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，如有額外費用，由違約方承擔(dān)。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：承包方負責(zé)返工、維修，并支付違約金。3.付款糾紛：解決辦法：核實付款金額及進度，如有異議，可通過協(xié)商或法律途徑解決。4.合同爭議：解決辦法：友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑物的防盜門工程承攬。2.適用于需要