2024送變電工程施工合同范本

2024送變電工程施工合同范本合同編號(hào)：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為電力工程的投資者和建設(shè)單位，乙方為電力工程的施工單位，雙方為了保障電力工程的順利進(jìn)行，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程投資：__________二、工程承包范圍2.1乙方承包本工程的全部施工任務(wù)，包括但不限于：__________2.2乙方負(fù)責(zé)本工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、施工、調(diào)試、驗(yàn)收等工作。三、工程工期3.1合同約定的工期為：__________3.2乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的工期完成工程的施工。四、工程質(zhì)量4.1乙方應(yīng)當(dāng)保證本工程的質(zhì)量符合：__________4.2乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。五、工程造價(jià)5.1乙方向甲方報(bào)價(jià)為：__________5.2乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的價(jià)格完成工程的施工。六、付款方式及進(jìn)度6.2乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的進(jìn)度向甲方提供進(jìn)度報(bào)告，以便甲方支付工程款。七、違約責(zé)任7.1乙方未按照約定的工期完成工程的，應(yīng)當(dāng)按照違約部分工程造價(jià)的__________向甲方支付違約金。7.2甲方未按照約定的進(jìn)度支付工程款的，應(yīng)當(dāng)按照遲延支付部分工程造價(jià)的__________向乙方支付違約金。八、爭(zhēng)議解決8.1對(duì)于本合同的履行發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：

1.工程設(shè)計(jì)圖紙

2.工程量清單

3.施工方案

4.材料設(shè)備采購(gòu)合同

5.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

6.付款憑證

7.進(jìn)度報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：

1.乙方未按照約定的工期完成工程，視為違約。

2.甲方未按照約定的進(jìn)度支付工程款，視為違約。

3.乙方未按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，視為違約。

4.乙方未按照約定提供進(jìn)度報(bào)告，視為違約。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指電力工程的投資者和建設(shè)單位。

2.乙方：指電力工程的施工單位。

3.工期：指合同約定的完成工程的時(shí)間。

4.工程質(zhì)量：指工程符合約定的標(biāo)準(zhǔn)。

5.工程造價(jià)：指工程的總價(jià)值。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：

1.遇到工期延誤：雙方協(xié)商調(diào)整工期，必要時(shí)甲方同意乙方申請(qǐng)的延期。

2.遇到工程質(zhì)量問(wèn)題：乙方立即整改，直至符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.遇到付款延誤：甲方立即支付應(yīng)付款項(xiàng)，按遲延支付部分工程造價(jià)的違約金賠償乙方。

4.遇到施工方案變更：雙方協(xié)商一致后修改施工方案。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：

1.適用于各類送變電工程的建設(shè)。

2.