彩鋼板噴漆合同范本大全

彩鋼板噴漆合同范本大全第一篇彩鋼板噴漆合同范本大全第一篇一、訂立合同雙方：

購貨單位：（以下簡稱甲方）

供貨單位：（以下簡稱乙方）

依照《_合同法》和國家相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在彩鋼板購銷過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同。如有補充協(xié)議視為同本合同具有同等法律效力。

具體內(nèi)容如下：

二、合同總價及結(jié)算方式：

1：合同單價：

2：結(jié)算方式：

三、合同生效條例：

1：合同訂立時間：_______年_______月_______日

2：本合同自雙方簽字蓋章，預(yù)付款到位起生效。

4：本合同共一式兩份，雙方各執(zhí)一（壹）份。

四、公司戶名及帳號：

公司戶名：

帳號：____________________________

開戶行：____________________________

甲方：（簽字）乙方：（簽字）

簽訂日期：_______年_______月_______日

彩鋼板噴漆合同范本大全第二篇供方（全稱）：____________________________

買方:賣方：

上訴人(原審被告)北京中新聯(lián)數(shù)碼科技股份有限公司，住所地北京市海淀區(qū)翠微路2號院內(nèi)實驗樓411-412房間。

法定代表人俞敏，董事長。

委托代理人張克云，男，1962年12月26日出生，漢族，北京中新聯(lián)數(shù)碼科技股份有限公司法律顧問，現(xiàn)住北京市海淀區(qū)翠微路2號院內(nèi)實驗樓411-412房間。

委托代理人張春雨，男，1960年2月9日出生，漢族，北京中新聯(lián)數(shù)碼科技股份有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，住北京市西城區(qū)東口袋胡同2號。

被上訴人(原審原告)北京金視光盤有限公司，住所地北京市海淀區(qū)杏石路30號。

法定代表人李小健，董事長。

委托代理人張永軍，北京市博金律師事務(wù)所律師。

委托代理人藍(lán)曉東，北京市博金律師事務(wù)所律師。

上訴人北京中新聯(lián)數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡稱中新聯(lián)公司)因與被上訴人北京金視光盤有限公司(以下簡稱金視光盤公司)加工合同糾紛一案，不服北京市海淀區(qū)人民法院海民初第12041號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年11月26日受理后，依法組成由法官陰虹擔(dān)任審判長，法官寧勃、常潔參加的合議庭公開進(jìn)行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

金視光盤公司在一審中起訴稱：XX年8月至XX年1月期間，中新聯(lián)公司委托金視光盤公司加工光盤。金視光盤公司按照要求完成了光盤加工，中新聯(lián)公司應(yīng)支付加工費總計285元，其中母盤加工費254900元，光盤加工費30元。雙方簽署款項確認(rèn)書后，中新聯(lián)公司支付了200000元加工費。中新聯(lián)公司尚拖欠加工費共計85元未支付。金視光盤公司訴至法院，請求判令：1、中新聯(lián)公司支付光盤復(fù)制加工費85元;2、中新聯(lián)公司賠償利息損失，從XX年4月1日開始計算至XX年4月1日，以欠款本金為基數(shù)，按照銀行同期貸款利率計算;3、由中新聯(lián)公司并承擔(dān)本案的案件受理費。

中新聯(lián)公司在一審中答辯稱：雙方簽署的確認(rèn)書的數(shù)額是屬實的，但是確認(rèn)書的時間與金視光盤公司的數(shù)額的不相符。支付的50000元與抵消的150000元，數(shù)額也是屬實的。中新聯(lián)公司欠金視光盤公司的款項是按照加工費抵消的，還有82560元應(yīng)該抵消，所以中新聯(lián)公司的欠款應(yīng)該是2473元。關(guān)于違約金，由于金視光盤公司的損失是不存在的，因此不存在損失賠償?shù)膯栴}。

一審法院審理查明：XX年9月至XX年1月期間，金視光盤公司與中新聯(lián)公司存在加工承攬關(guān)系，中新聯(lián)公司委托金視光盤公司加工光盤。金視光盤公司履行合同后，中新聯(lián)公司尚有部分加工費未付。XX年3月30日，金視光盤公司與中新聯(lián)公司共同簽署款項確認(rèn)書，確認(rèn)合同總貨款為285元，中新聯(lián)公司尚欠金視光盤公司加工費235元未付。

一審法院判決認(rèn)為：金視光盤公司與中新聯(lián)公司存在加工承攬關(guān)系，雙方雖然未簽訂書面合同，但存有實際履行行為，所設(shè)立的加工承攬關(guān)系為當(dāng)事人真實意思表示，未違反國家法律或行政法規(guī)的強制性規(guī)定，該院確認(rèn)有效。

金視光盤公司交付了定作物，中新聯(lián)公司已與金視光盤公司共同簽署的款項確認(rèn)書，確認(rèn)了中新聯(lián)公司的欠款數(shù)額，中新聯(lián)公司應(yīng)該在款項確認(rèn)后予以付款。中新聯(lián)公司未按確認(rèn)書支付加工費，已構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。金視光盤公司請求支付加工費于法有據(jù)，該院予以支持。

關(guān)于中新聯(lián)公司提出由于金視光盤公司的損失是不存在的，因此金視光盤公司認(rèn)為不存在損失賠償?shù)膯栴}一節(jié)，該院認(rèn)為，中新聯(lián)公司存在遲延付款的違約行為，造成了金視光盤公司資金利息損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，該院對該抗辯不予認(rèn)可。

金視光盤公司僅請求XX年4月1日至XX年4月1日之間利息，屬于自愿放棄權(quán)利的行為，該院對此不持異議。綜上所述，該院依據(jù)《_合同法》第八條、第一百零九條，《_民事訴訟法》第一百三十條第一款及有關(guān)法律之規(guī)定，判決：中新聯(lián)公司于判決生效之日起十日內(nèi)給付金視光盤公司加工費八萬五千零三十二元七角五分及利息損失(自二○○六年四月一日起至二○○七年四月一日止，以未付加工費為基數(shù)，按照中國人民銀行同期貸款利率計算)。

中新聯(lián)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提出上訴。其主要上訴理由為：一、一審審理程序違法。本案雖然經(jīng)過開庭審理，但只是以簡易方式進(jìn)行，并未組成合議庭，也未經(jīng)過合議庭審理，故程序違法;二、中新聯(lián)公司在簽署款項確認(rèn)書時，要求就確認(rèn)的欠款可以在中新聯(lián)公司給金視光盤公司加工光盤的加工費中抵消，這符合雙方的利益。事實上，在簽署了款項確認(rèn)書之后，金視光盤公司又委托中新聯(lián)公司加工了光盤，且發(fā)生了82560元的加工費，因此，中新聯(lián)公司不再欠金視光盤公司85元加工費。綜上，請求二審法院撤銷一審判決，將本案發(fā)回重審或者依法改判。

金視光盤公司服從一審法院判決。

本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

另查，金視光盤公司認(rèn)可雙方在簽署款項確認(rèn)書之后，中新聯(lián)公司又支付了15萬元的加工費。

以上事實，還有雙方當(dāng)事人在本院審理期間的詢問筆錄在案佐證。

本院認(rèn)為：金視光盤公司與中新聯(lián)公司雖然未簽訂書面合同，但雙方之間已經(jīng)形成了事實上的加工承攬合同關(guān)系，該加工承攬合同關(guān)系系雙方當(dāng)事人的真實意思表示，其內(nèi)容未違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，應(yīng)屬有效。雙方于XX年3月20日所簽署的款項確認(rèn)書系對雙方之間債權(quán)債務(wù)的確認(rèn)，中新聯(lián)公司應(yīng)該按照款項確認(rèn)書確認(rèn)的數(shù)額向金視光盤公司支付加工費。中新聯(lián)公司主張金視光盤公司尚欠其加工費應(yīng)屬另一法律關(guān)系，應(yīng)另案解決。此外，一審適用普通程序，開庭進(jìn)行審理，且各方當(dāng)事人均在開庭筆錄上簽確認(rèn)，故一審審理并不存在程序違法問題。中新聯(lián)公司的上訴理由不能成立，其上訴請求，本院不予支持。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，應(yīng)予維持。依照《_民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

一審案件受理費二千零五十元，由北京中新聯(lián)數(shù)碼科技股份有限公司負(fù)擔(dān)(于本判決生效后七日內(nèi)交至一審法院)。

二審案件受理費二千零五十元，由北京中新聯(lián)數(shù)碼科技股份有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

本判決為終審判決。

審判長陰虹

代理審判員寧勃

代理審判員常潔

二○○九年十二月十五日

書記員譚崢

彩鋼板噴漆合同范本大全第三篇甲方：

乙方：湖北大班木業(yè)有限公司

甲方問乙方訂制家具（仿古沙發(fā)）一批，為明確雙方責(zé)任及權(quán)益，根據(jù)《合同法》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商制定合同如下：

一、訂制內(nèi)容：沙發(fā)白坯半成品和油漆成品加工，以雙方認(rèn)定的樣品為準(zhǔn)。

二、合作形式：甲方向乙方訂制加工沙發(fā)一批，甲方提供原生態(tài)板材，約計五十個立方米，乙方負(fù)責(zé)白坯半成品及油漆成品加工。

三、乙方根據(jù)甲方提供的沙發(fā)樣品及件數(shù)核算實際用料方數(shù)。

四、甲方加工件數(shù)：五套沙發(fā)（1+2+3）+2

五、合同加工單價：壹套單價1元，總價60000元，含油漆輔料，大寫陸萬元整。

六、付款方式：甲方在合同簽定之日起向乙方支付加工費總額的50%作為之前開支費用，余款在提貨之前付清。

七、交貨方式：㈠、乙方在收到甲方款之日起開始計算，四十五日伍套全部交貨。乙方在收到通知之日，一日不提貨，甲方收取乙方倉庫存放費，按每天百元計算，依此類推，到提貨日期止，算清現(xiàn)金。㈡付清加工費余額，一次性提貨。

八、交貨地點：甲方自提。

九、雙方發(fā)生爭議：雙方的協(xié)商，協(xié)商不成的則可向有管轄權(quán)的人民法院訴訟。

十、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，一經(jīng)簽訂具有法律效力，雙方必須共遵守，合同條款至雙方完成后自行終止。甲方（簽章）：乙方（簽章）：

代表（簽章）：代表（簽章）：

電話：電話：

日期：日期：

備注：沙發(fā)件數(shù)：單人位五把，雙人位五把，肆人位五把。小茶幾五把，大茶幾五件。

彩鋼板噴漆合同范本大全第四篇甲方：

乙方：

一，制作內(nèi)容：

乙方根據(jù)甲方提供的泡沫實型及材質(zhì)要求制造鑄鐵件或鑄鋼件（以下統(tǒng)稱鑄件）。具體內(nèi)容請參看甲方提供的各項目的清單。

二，技術(shù)要求：

1，請參看甲乙雙方簽訂的《鑄件技術(shù)協(xié)議》。

2，如甲方有特殊技術(shù)要求，甲方提前以電子郵件或傳真的方式通知乙方，作為本合同

的附件，乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求進(jìn)行制作，以確保甲方所需品質(zhì)。

三，鑄造費用及結(jié)算：

1，F(xiàn)C300：元/噸

2，F(xiàn)CD600：元/噸

3，ICD-5：元/噸

4，MoCr：元/噸

5，G50CRMO4：元/噸

6，F(xiàn)GS600-3A：元/噸

7，以上價格含17%的增值稅，含乙方運至甲方的費用。

8，付款方式：以月結(jié)方式支付。甲方在收到乙方的鑄件后，通知乙方，乙方開具17%

的增值稅發(fā)票，甲方在收到增值稅發(fā)票后的三個月內(nèi)以銀行承兌或現(xiàn)金付清款項。

四，交貨周期：

1，乙方在收到甲方泡沫實型后，15個工作日內(nèi)將鑄件分批次送至甲方公司。甲方在甲方現(xiàn)場驗收，甲方可來人到乙方公司內(nèi)驗收(因自然災(zāi)害或人無可抗拒造成鑄件延期甲乙雙方另議,不含運輸日期)。

2，由于乙方的原因造成交貨延誤，以每遲交貨一天罰該批鑄件總額的3‰的款項

五，品質(zhì)保證：

乙方鑄件如在品質(zhì)上有問題，甲方應(yīng)以照片形式通知乙方，乙方應(yīng)立即派人員進(jìn)行處理。如因乙方鑄件品質(zhì)不良造成甲方損失，乙方應(yīng)對甲方的損失進(jìn)行賠償，賠償金額由甲乙雙方協(xié)商決定。

六，重量：

雙方執(zhí)行：稱重誤差千分之三為正常范圍

七，合同有效期：

1、自雙方簽章后，本合同生效，有效期至年月日。

2、本合同生效后，雙方之前所簽訂的《鑄件制造合同》均作廢，雙方之前所簽訂《鑄件技術(shù)協(xié)議》及其它關(guān)于質(zhì)量要求的協(xié)議同樣有法律效力。

3、今后合作中，甲方如對價格作出調(diào)整必須在保麗龍模型送出前通知乙方，否則視為同意此合同價格；乙方如對價格作出調(diào)整必須在保麗龍模型到達(dá)乙方工廠前通知甲方。否則視為同意此合同價格；

八，其它事項

雙方友好協(xié)商執(zhí)行合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，必要時雙方可嚴(yán)格按《合同法》處理本

合同本合同糾紛由甲方所在地人民法院管轄，

九，本合同經(jīng)雙方簽署蓋章后生效。合同雙方各持一份正本。

甲方:XXXX有限公司乙方：XXXX有限公司

甲方代表人（簽章）：乙方代表人（簽章）：

簽署日期：簽署日期：

彩鋼板噴漆合同范本大全第五篇甲方：（以下簡稱甲方）_______________乙方：（以下簡稱乙方）_______________

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，本著互利互惠的原則，依據(jù)《_合同法》、《_建筑法》及其它有關(guān)法律行政法規(guī)，甲乙雙方就彩鋼板制作事宜達(dá)成一致，訂立本合同。

一、產(chǎn)品規(guī)格：_______________

二、工程造價：_______________

三、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)：

乙方嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求施工，確保達(dá)到合格。

四、雙方責(zé)任：

1、甲方按合同規(guī)定時間向乙方撥付工程款；

2、乙方須嚴(yán)格按合同約定及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，精心組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品合格，按約定日期向甲方提供產(chǎn)品。

五、貨款結(jié)算及付款方式：

1、合同簽訂后預(yù)付合同總價的30%，作為定金。甲方如逾期不取貨，乙方有權(quán)將貨處理，定金不退。

2、產(chǎn)品出廠前，甲方必須將支票或承兌匯票面額不低于合同總價預(yù)留給乙方；

3、產(chǎn)品全部運至甲方所指定地點（運費另計）或甲方將產(chǎn)品全部自運完畢后，將余款一次性結(jié)清。

六、違約責(zé)任：雙方簽訂合同后，嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行，任何一方違約，按照合同法索賠。

七、合同爭議解決方式：

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

1、提交仲裁委員會仲裁；

2、依法向人民法院起訴。

八、其他事項：

1、若發(fā)生自然災(zāi)害不可抗力之因素，工期順延。

2、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至付清全部貨款失效。

甲方：_______________乙方：_______________

法定代表人：_______________法定代表人：_______________

或授權(quán)代理人：_______________或授權(quán)代理人：_______________

日期：_______________年_______________月_______________日日期：_______________年_______________月_______________日

彩鋼板噴漆合同范本大全第六篇建設(shè)單位(甲方)：

施工單位(乙方)：

合同編號：

合同簽訂地點：

根據(jù)_《合同法》、《建筑法》、《建筑工程管理條例》、《民法通則》等相關(guān)法律、法規(guī)為明確雙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致訂立本合同。

第一條、工程項目

1.工程名稱及地點:吉林市桐海碳素有限公司吉林市哈達(dá)開發(fā)區(qū)。

2.工程內(nèi)容：甲方委托乙方負(fù)責(zé)桐海碳素有限公司廠房一、廠房二、辦公樓的屋面鋼結(jié)構(gòu)和彩鋼板的制作與安裝(含廠房一、廠房二吊車梁的制作安裝)。

工程面積：

全部材料按圖紙要求采用Q235鋼制造，防腐采用醇酸防銹漆一道。

3.工程總造價(不含稅)為:大寫￥小寫￥。

4.工程單價：詳見價格表(附件一)

5.工期要求：土建完工后，乙方具備施工條件后，天內(nèi)安裝完畢。(工期從乙方正式進(jìn)駐開始施工之日起算，到乙方通知甲方驗收之日止，工程驗收及決算時間均不算在工期內(nèi))

第二條、施工準(zhǔn)備

一、甲方:

1.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場準(zhǔn)備工作，保證施工用場地平整，道路暢通，物料及暫設(shè)用場地和施工用水電。

2.組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會審，協(xié)調(diào)解決有關(guān)技術(shù)問題。

二、乙方:

1.負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行圖紙的審閱和放樣。

2.按照甲乙雙方約定和工期要求、質(zhì)量要求組織施工。

3.遵守各項管理規(guī)定。

4.根據(jù)甲方排定的工期組織各單位工程的施工。

第三條、施工期限及簽證

一、如遇下列情況,經(jīng)乙方通知甲方，甲方應(yīng)在接到通知后8個小時內(nèi)簽字同意工期順延，如甲方接到乙方通知后超過8個小時不予簽字，視為同意乙方順延工期。

1.按照施工準(zhǔn)備規(guī)定,不能提供圖紙、符合合同約定的施工場地和水電，影響施工，造成停工累計超過8小時的，按每8小時順延一天計算。

2.不屬于包干范圍內(nèi)的設(shè)計變更，追加工程或由于甲方的原因而影響進(jìn)度時，工程順延時間另行協(xié)商;

3.進(jìn)場后，發(fā)現(xiàn)工地現(xiàn)場不具備施工條件、無法正常施工或缺少許可證件的，工期順延至具備進(jìn)場施工條件和領(lǐng)取施工許可證時。

4.由于建筑單位提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)確或基礎(chǔ)工程不符合設(shè)計要求導(dǎo)致施工進(jìn)行困難或暫停，工期順延至前述障礙消除時;

5.因建筑單位代表簽證不及時而影響下一道工序施工的，自應(yīng)簽而未簽之日起至影響消除日止，工期順延;

6.未按合同約定的時間和金額足額支付工程款的，工期順延至按約定金額支付時;

7.因人力不可抗拒的因素而延誤工期及國家強制性規(guī)范要求停止作業(yè)的，工期順延;

8.非施工單位施工的前一工序未完成，導(dǎo)致施工單位停工等待的，工期順延;

9.合同和法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他可以順延工期的情況。

二、雙方派駐工地代表，負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證及檢查、檢測，但檢查、檢測不得影響施工正常進(jìn)行。如影響施工，檢驗不合格的，影響施工的費用和損失由乙方承擔(dān)，檢驗合格的則由甲方承擔(dān)，并順延工期。

第四條、工程款支付及結(jié)算

1、該合同簽訂后，二日內(nèi)首付工程材料款(鋼結(jié)構(gòu)及彩鋼板)，計人民幣￥萬元整;乙方正式開工一個月后，支付萬元;工程驗收合格后支付萬元;余款(余款最好不要超過總工程款的30%)于交付合格后3個月內(nèi)結(jié)清。無質(zhì)保金。(應(yīng)按進(jìn)度支付工程款，原付款方式太不安全，尾款數(shù)額太大，進(jìn)度款的支付時間頻率可根據(jù)工期長短修改)

2、全部貨款不含稅。

第五條、法律責(zé)任

1.因施工造成工程質(zhì)量不符合國家規(guī)定的，乙方負(fù)責(zé)無償修理或者返工，由此造成逾期交付的，由乙方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的后果責(zé)任。

2.甲方未能按照合同規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，竣工日期得以順延并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

3.如甲方未按合同約定的時間足額支付工程進(jìn)度款，每遲延一日，按工程總價款的萬分之五支付違約金。

第六條、附則

1.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份。

2.本合同自雙方代表簽字，加蓋公章即生效。

3.本合同簽訂后，甲乙雙方如需對工程提出修改或增減時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的的補充合同。費用雙方協(xié)商另行計費。

4.工程結(jié)束后在施工方提出驗收報告后一周內(nèi)甲方應(yīng)組織人員進(jìn)行工程的驗收工作，愈期則視為工程合格。

5.工程驗收合格后，乙方應(yīng)在7日內(nèi)提出工程決算，甲方收到工程決算單通知后，應(yīng)在7日內(nèi)與乙方進(jìn)行決算，逾期不予決算，視為同意乙方的決算數(shù)額。

6.質(zhì)保期：一年