承建工程項目合同書(2024版)

承建工程項目合同書(2024版)合同編號：__________合同各方：全稱：____________________________地址：____________________________法定代表人：______________________聯(lián)系電話：________________________全稱：____________________________地址：____________________________法定代表人：______________________聯(lián)系電話：________________________鑒于：2.承攬方具備本項目所需的資質(zhì)、技術(shù)能力和經(jīng)驗，愿意承擔本項目的建設(shè)；3.雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，協(xié)商一致，訂立本合同。第一條項目范圍與內(nèi)容1.1本項目范圍包括但不限于：____________（具體項目內(nèi)容）。1.2承攬方應(yīng)按照本合同約定的技術(shù)標準、質(zhì)量要求及進度安排完成本項目。第二條技術(shù)標準與質(zhì)量要求2.1承攬方應(yīng)按照委托方提供的技術(shù)要求和標準完成本項目，確保項目質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。2.2項目驗收標準：____________（具體驗收標準）。第三條合同價格與支付方式3.1本合同總價款為人民幣____________元（大寫：____________________________元整），幣種為人民幣。3.2委托方應(yīng)按照本合同約定的付款進度向承攬方支付合同價款。3.3付款進度及金額：____________（具體付款進度及金額）。第四條工期與進度安排4.1本項目預計工期為____________個月。4.2承攬方應(yīng)按照約定的進度安排完成本項目，如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第五條保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴格保密。5.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。6.2承攬方如未按照約定的技術(shù)標準、質(zhì)量要求完成項目，委托方有權(quán)要求承攬方返工、整改，并有權(quán)要求賠償因此造成的損失。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他條款8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________簽訂日期：____________________（本頁面僅為合同模板，實際合同內(nèi)容需根據(jù)雙方實際情況和需求進行填寫和完善。）一、附件列表：1.工程項目詳細說明2.技術(shù)要求和標準文檔3.項目驗收標準及方法4.工程設(shè)計圖紙和施工方案5.合同價款支付證明及進度計劃6.保密協(xié)議7.補充協(xié)議（如有）二、違約行為及認定：1.未按約定時間完成項目：未按照合同約定的工期和進度安排完成工程項目。2.項目質(zhì)量不符合要求：未達到合同約定的技術(shù)標準、質(zhì)量要求。3.泄露商業(yè)秘密：未履行保密義務(wù)，導致對方商業(yè)秘密泄露。4.未按約定支付價款：未按照合同約定的付款進度和金額支付合同價款。5.其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：具備相應(yīng)資質(zhì)、技術(shù)能力和經(jīng)驗，承擔工程項目建設(shè)的乙方。2.委托方：尋求承攬方承擔工程項目建設(shè)的甲方。3.工期：工程項目預計完成的時間。4.違約金：違反合同約定的一方應(yīng)向守約方支付的違約賠償金。5.商業(yè)秘密：不為公眾所知悉，具有商業(yè)價值并經(jīng)雙方確認的秘密信息。6.質(zhì)量要求：合同約定的工程項目應(yīng)達到的技術(shù)標準和質(zhì)量標準。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：提前制定應(yīng)對措施，如增派人力、調(diào)整施工計劃等，確保項目按期完成。2.質(zhì)量問題：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改，必要時進行返工，確保項目質(zhì)量符合要求。3.支付糾紛：嚴格按照合同約定的付款進度和金額進行支付，如有爭議，及時協(xié)商解決。4.保密泄露：加強保密意識，簽訂保密協(xié)議，對涉密信息進行加密存儲和傳輸。5.合同糾紛：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應(yīng)用場景：1.建設(shè)工程項目，如房