氟碳漆勞務(wù)施工合同范本

氟碳漆勞務(wù)施工合同范本第一篇范文：合同編號(hào)：[具體編號(hào)]甲方（發(fā)包方）：[甲方全稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方（承包方）：[乙方全稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方擁有位于[工程地點(diǎn)]的[工程名稱]項(xiàng)目，需要進(jìn)行氟碳漆施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就氟碳漆勞務(wù)施工事宜達(dá)成以下合同條款：一、工程概述1.1工程名稱：[工程名稱]1.2工程地點(diǎn)：[工程地點(diǎn)]1.3工程內(nèi)容：甲方委托乙方進(jìn)行氟碳漆施工，具體施工范圍和內(nèi)容見(jiàn)附件一。二、合同價(jià)格2.1本合同的勞務(wù)施工費(fèi)用為人民幣[金額]元整（大寫(xiě)：[金額]元整），詳見(jiàn)附件二。2.2乙方在合同簽訂后[時(shí)間內(nèi)]內(nèi)向甲方提交施工預(yù)算，經(jīng)甲方確認(rèn)后據(jù)此進(jìn)行施工。3.1本工程的工期為[工期天數(shù)]天，自乙方進(jìn)場(chǎng)之日起計(jì)算。3.2乙方應(yīng)按約定的工期完成施工，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工方案和技術(shù)要求進(jìn)行施工，保證施工質(zhì)量。4.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件三，乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合該標(biāo)準(zhǔn)。五、付款方式5.1甲方在乙方提交完整的工程資料并經(jīng)驗(yàn)收合格后[時(shí)間內(nèi)]內(nèi)支付合同價(jià)款的[比例]%。5.2剩余的[比例]%合同價(jià)款，在質(zhì)保期滿且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后[時(shí)間內(nèi)]內(nèi)支付。六、違約責(zé)任6.1乙方如未按約定時(shí)間完成施工，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：[具體計(jì)算方式]6.2甲方如未按約定時(shí)間支付合同價(jià)款，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金計(jì)算方式為：[具體計(jì)算方式]七、爭(zhēng)議解決7.1對(duì)于因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[具體機(jī)構(gòu)]進(jìn)行調(diào)解或仲裁。8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[時(shí)間]年。8.2除非雙方書(shū)面同意，任何一方不得將本合同的全部或部分權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：[具體日期]附件一：施工范圍和內(nèi)容附件二：勞務(wù)施工費(fèi)用明細(xì)表附件三：工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)甲方（發(fā)包方）：[甲方全稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方（承包方）：[乙方全稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]丙方（第三方）：[丙方全稱]地址：[丙方地址]聯(lián)系電話：[丙方聯(lián)系電話]鑒于甲方擁有位于[工程地點(diǎn)]的[工程名稱]項(xiàng)目，需要進(jìn)行氟碳漆施工，經(jīng)甲方審慎選擇，確定乙方為施工方，丙方為第三方質(zhì)量監(jiān)督及保障服務(wù)提供方。為確保工程質(zhì)量、工期及合同履行，甲乙丙三方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款：一、工程概述1.1工程名稱：[工程名稱]1.2工程地點(diǎn)：[工程地點(diǎn)]1.3工程內(nèi)容：甲方委托乙方進(jìn)行氟碳漆施工，丙方提供質(zhì)量監(jiān)督及保障服務(wù)，具體施工范圍和內(nèi)容見(jiàn)附件一。二、合同價(jià)格及支付2.1乙方勞務(wù)施工費(fèi)用為人民幣[金額]元整（大寫(xiě)：[金額]元整），詳見(jiàn)附件二。2.2丙方服務(wù)費(fèi)用為人民幣[金額]元整（大寫(xiě)：[金額]元整），詳見(jiàn)附件三。2.3甲方在合同簽訂后[時(shí)間內(nèi)]內(nèi)向乙方支付合同價(jià)款的[比例]%。2.4甲方在乙方提交完整的工程資料并經(jīng)驗(yàn)收合格后[時(shí)間內(nèi)]內(nèi)支付合同價(jià)款的[比例]%。2.5丙方在提供服務(wù)并經(jīng)驗(yàn)收合格后[時(shí)間內(nèi)]內(nèi)，甲方應(yīng)支付丙方服務(wù)費(fèi)用的[比例]%。3.1本工程的工期為[工期天數(shù)]天，自乙方進(jìn)場(chǎng)之日起計(jì)算。3.2乙方應(yīng)按約定的工期完成施工，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)督4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工方案和技術(shù)要求進(jìn)行施工，保證施工質(zhì)量。4.2丙方作為第三方，負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合甲方要求及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。4.3工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件三，乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合該標(biāo)準(zhǔn)。五、甲方權(quán)利及利益保障5.1甲方有權(quán)對(duì)乙方施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，要求乙方按照合同約定進(jìn)行施工。5.2甲方有權(quán)要求丙方提供工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，并對(duì)丙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.3甲方在支付合同價(jià)款前，有權(quán)對(duì)工程進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行審核，如不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方整改或返工。5.4甲方在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)乙方有違約行為，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。六、乙方及丙方的違約及限制條款6.1乙方如未按約定時(shí)間完成施工，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：[具體計(jì)算方式]6.2丙方如未按約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：[具體計(jì)算方式]6.3乙方及丙方如發(fā)生違約行為，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方及丙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1對(duì)于因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[具體機(jī)構(gòu)]進(jìn)行調(diào)解或仲裁。8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[時(shí)間]年。8.2除非三方書(shū)面同意，任何一方不得將本合同的全部或部分權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。8.3本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________丙方（蓋章）：______________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________丙方代表（簽名）：______________簽訂日期：[具體日期]附件一：施工范圍和內(nèi)容附件二：勞務(wù)施工費(fèi)用明細(xì)表附件三：工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)附件四：丙方服務(wù)內(nèi)容和要求第三方介入的意義和目的：丙方作為第三方主體，介入本合同的目的是為了確保工程質(zhì)量，提供專業(yè)的質(zhì)量監(jiān)督及保障服務(wù)。丙方的介入能夠增加甲方對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度的控制，減少甲方在施工過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，保障甲方的權(quán)益。甲方為主導(dǎo)的目的和意義：第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝勞務(wù)施工合同范本甲方（發(fā)包方）：[甲方全稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方（承包方）：[乙方全稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]丙方（第三方）：[丙方全稱]地址：[丙方地址]聯(lián)系電話：[丙方聯(lián)系電話]鑒于甲方擁有位于[工程地點(diǎn)]的光伏發(fā)電系統(tǒng)項(xiàng)目，需要進(jìn)行安裝施工，經(jīng)甲方審慎選擇，確定乙方為施工方，丙方為第三方質(zhì)量監(jiān)督及安全保障服務(wù)提供方。為確保工程質(zhì)量、工期及合同履行，甲乙丙三方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款：一、工程概述1.1工程名稱：[工程名稱]1.2工程地點(diǎn)：[工程地點(diǎn)]1.3工程內(nèi)容：甲方委托乙方進(jìn)行光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝施工，丙方提供質(zhì)量監(jiān)督及安全保障服務(wù)，具體施工范圍和內(nèi)容見(jiàn)附件一。二、合同價(jià)格及支付2.1乙方安裝施工費(fèi)用為人民幣[金額]元整（大寫(xiě)：[金額]元整），詳見(jiàn)附件二。2.2丙方服務(wù)費(fèi)用為人民幣[金額]元整（大寫(xiě)：[金額]元整），詳見(jiàn)附件三。2.3甲方在合同簽訂后[時(shí)間內(nèi)]內(nèi)向乙方支付合同價(jià)款的[比例]%。2.4甲方在乙方完成安裝施工并經(jīng)驗(yàn)收合格后[時(shí)間內(nèi)]內(nèi)支付合同價(jià)款的[比例]%。2.5丙方在提供服務(wù)并經(jīng)驗(yàn)收合格后[時(shí)間內(nèi)]內(nèi)，甲方應(yīng)支付丙方服務(wù)費(fèi)用的[比例]%。3.1本工程的工期為[工期天數(shù)]天，自乙方進(jìn)場(chǎng)之日起計(jì)算。3.2乙方應(yīng)按約定的工期完成施工，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)督4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工方案和技術(shù)要求進(jìn)行施工，保證施工質(zhì)量。4.2丙方作為第三方，負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合甲方要求及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。4.3工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件三，乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合該標(biāo)準(zhǔn)。五、乙方權(quán)利及利益保障5.1乙方有權(quán)要求甲方提供完整的施工圖紙和技術(shù)文件，以確保施工的順利進(jìn)行。5.2乙方有權(quán)要求丙方提供工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，并對(duì)丙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.3乙方在支付合同價(jià)款前，有權(quán)對(duì)工程進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行審核，如不符合約定，乙方有權(quán)要求甲方整改或返工。5.4乙方在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)甲方有違約行為，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。六、甲方及丙方的違約及限制條款6.1甲方如未按約定時(shí)間支付合同價(jià)款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：[具體計(jì)算方式]6.2丙方如未按約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：[具體計(jì)算方式]6.3甲方及丙方如發(fā)生違約行為，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方及丙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1對(duì)于因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[具體機(jī)構(gòu)]進(jìn)行調(diào)解或仲裁。8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[時(shí)間]年。8.2除非三方書(shū)面同意，任何一方不得將本合同的全部或部分權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。8.3本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________丙方（蓋章）：______________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：____