工程施工清包服務合同書2024年版

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

工程施工清包服務合同書2024年版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3甲方乙方定義第二條工程施工內容2.1工程施工范圍2.2工程施工標準2.3工程施工時間第三條雙方權利與義務3.1甲方權利與義務3.2乙方權利與義務第四條工程質量及驗收4.1工程質量標準4.2驗收程序及時間4.3工程質量爭議處理第五條工程款項及支付方式5.1工程總價款5.2工程進度款支付5.3工程尾款支付第六條工期延誤及賠償6.1工期延誤責任6.2工期延誤賠償標準第七條合同變更及解除7.1合同變更條件7.2合同解除條件第八條違約責任及賠償8.1違約責任認定8.2違約賠償標準第九條爭議解決方式9.1爭議解決途徑9.2爭議解決時間第十條保密條款10.1保密內容10.2保密期限第十一條法律適用及爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決第十二條其他約定12.1甲方特殊要求12.2乙方服務承諾第十三條合同的生效、變更和解除13.1合同生效條件13.2合同變更條件13.3合同解除條件第十四條附則14.1合同附件14.2合同修訂歷史第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××公司地址：×××市×××區(qū)×××路×××號1.2乙方名稱：×××工程有限公司地址：×××市×××區(qū)×××路×××號1.3甲方：指具有合法資格和能力的合同當事人，即項目業(yè)主或投資人。乙方：指具有合法資格和能力的合同當事人，即承包商或施工方。第二條工程施工內容2.1工程施工范圍：包括但不限于土建、水電安裝、裝修、園林綠化等工程項目。2.2工程施工標準：按照國家和行業(yè)相關標準、規(guī)范及設計圖紙要求進行施工。2.3工程施工時間：根據項目計劃，自合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止。第三條雙方權利與義務3.1甲方權利與義務（1）按照合同約定及時支付工程款項。（2）提供施工場地、水源、電源等施工條件。（3）協調解決施工過程中的相關問題，確保工程順利進行。（4）對乙方施工過程中的違法行為有權提出批評、制止并要求整改。3.2乙方權利與義務（1）按照合同約定完成工程施工，并保證工程質量。（2）遵守國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行安全生產規(guī)定，確保施工安全。（3）按照約定的時間和質量要求完成工程，不得延誤。（4）對施工過程中的質量問題負責整改，并承擔相應責任。第四條工程質量及驗收4.1工程質量標準：符合國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范及設計要求。4.2驗收程序及時間：工程完成后，乙方應向甲方提供完整的施工資料和驗收報告。甲方應在收到驗收報告后七個工作日內組織驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收合格證書。4.3工程質量爭議處理：如雙方對工程質量存在爭議，應共同委托具有資質的檢測機構進行檢測。檢測費用由責任方承擔。如檢測結果表明工程質量存在問題，乙方應負責整改并承擔相應責任。第五條工程款項及支付方式5.1工程總價款：人民幣×××萬元（大寫：人民幣×××萬元整）5.2工程進度款支付：按照工程進度，甲方應按照乙方提交的進度款支付申請及時支付進度款。5.3工程尾款支付：工程驗收合格后，甲方應在七個工作日內支付尾款。第六條工期延誤及賠償6.1工期延誤責任：由于乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應責任。6.2工期延誤賠償標準：每延誤一天，乙方應向甲方支付工程總價款的千分之一作為賠償金。第七條合同變更及解除7.1合同變更條件：合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，雙方可協商變更合同內容。7.2合同解除條件：合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，導致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協商解除合同。第八條違約責任及賠償8.1違約責任認定：違反合同約定的一方應承擔違約責任。8.2違約賠償標準：違約方應向守約方支付違約金，違約金為合同總價款的5%。第九條爭議解決方式9.1爭議解決途徑：雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決時間：自爭議發(fā)生之日起三個月內解決。第十條保密條款10.1保密內容：雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、經營信息等。10.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同解除或終止之日起兩年。第十一條法律適用及爭議解決11.1法律適用：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條其他約定12.1甲方特殊要求：乙方應按照甲方的特殊要求進行施工，具體要求詳見附件一。12.2乙方服務承諾：乙方承諾按照合同約定完成工程施工，并保證工程質量。第十三條合同的生效、變更和解除13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同變更條件：合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，雙方可協商變更合同內容。13.3合同解除條件：合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，導致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協商解除合同。第十四條附則14.1合同附件：本合同附件包括附件一：甲方特殊要求；附件二：施工圖紙；附件三：工程量清單。14.2合同修訂歷史：本合同如有修訂，修訂內容應以書面形式簽訂，并作為本合同的有效組成部分。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：甲方特殊要求詳細要求和說明：本附件應詳細列出甲方對于工程施工的各項特殊要求，包括但不限于材料品牌、施工工藝、質量標準等。乙方應根據甲方特殊要求進行施工，并保證工程質量符合要求。附件二：施工圖紙詳細要求和說明：本附件應包含工程施工所需的全部施工圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等。乙方應按照施工圖紙進行施工，確保工程順利進行。附件三：工程量清單詳細要求和說明：本附件應詳細列出工程施工所需的各項材料、工程量及價格。乙方應根據工程量清單進行施工，并按照約定的價格支付工程款項。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未按照合同約定完成工程施工。2.乙方未按照約定時間完成工程。3.工程質量不符合合同約定。4.乙方未按照約定支付工程款項。責任認定標準：1.乙方未按照合同約定完成工程施工的，乙方應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的5%。2.乙方未按照約定時間完成工程的，每延誤一天，乙方應向甲方支付工程總價款的千分之一作為賠償金。3.工程質量不符合合同約定的，乙方應負責整改并承擔相應責任。4.乙方未按照約定支付工程款項的，乙方應向甲方支付逾期付款的利息，利率為中國人民銀行同期貸款利率的兩倍。示例說明：假設乙方由于自身原因導致工程進度延誤，根據合同約定，乙方應向甲方支付違約金。具體計算方式為：工程總價款為100萬元，延誤時間為10天，則乙方應支付違約金為100萬元5%=5萬元。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.合同履行：