2024版自建房施工合同范本

2024版自建房施工合同范本合同目錄第一章：合同基本信息1.1合同名稱1.2合同編號1.3簽訂日期第二章：工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模第三章：施工方資質(zhì)3.1施工方基本信息3.2施工方資質(zhì)證明3.3施工方信譽保證第四章：工程范圍與內(nèi)容4.1工程范圍4.2施工內(nèi)容4.3施工標準與要求第五章：工程質(zhì)量與驗收5.1工程質(zhì)量標準5.2驗收程序5.3質(zhì)量保證與維修第六章：工程工期6.1工期安排6.2工期延誤與提前6.3工期變更第七章：工程價款與支付7.1工程總價款7.2付款方式7.3付款時間表第八章：施工安全與環(huán)境保護8.1安全生產(chǎn)責任8.2環(huán)境保護措施8.3事故處理與責任第九章：合同變更與解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件9.3變更與解除的程序第十章：違約責任10.1違約定義10.2違約責任10.3違約賠償?shù)谑徽拢籂幾h解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決程序11.3法律適用與管轄第十二章：其他約定12.1附加條款12.2保密協(xié)議12.3通知與送達第十三章：簽字欄13.1甲方簽字13.2乙方簽字13.3簽訂時間13.4簽訂地點第十四章：附件14.1施工圖紙14.2工程量清單14.3其他相關(guān)文件合同編號______第一章：合同基本信息1.1合同名稱本合同全稱為《2024版自建房施工合同范本》。1.2合同編號本合同的編號為：______。1.3簽訂日期本施工合同的簽訂日期為：______年______月______日。第二章：工程概況2.1工程名稱本工程的名稱為：______。2.2工程地點本工程的地點位于：______。2.3工程規(guī)模本工程的規(guī)模為：建筑面積______平方米，結(jié)構(gòu)類型為______，層數(shù)為______層。第三章：施工方資質(zhì)3.1施工方基本信息施工方名稱：，法定代表人：，聯(lián)系電話：，注冊地址：。3.2施工方資質(zhì)證明施工方應(yīng)提供有效的資質(zhì)證書，包括但不限于建筑工程施工總承包資質(zhì)證書，證書編號：______。3.3施工方信譽保證施工方應(yīng)提供近三年內(nèi)無重大安全事故和質(zhì)量事故的信譽保證書。第四章：工程范圍與內(nèi)容4.1工程范圍本工程范圍包括但不限于：土建工程、水電安裝工程、室內(nèi)外裝修工程等。4.2施工內(nèi)容施工內(nèi)容具體包括：______。4.3施工標準與要求施工方應(yīng)嚴格按照國家及地方相關(guān)建筑施工標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量符合以下標準：______。第五章：工程質(zhì)量與驗收5.1工程質(zhì)量標準工程質(zhì)量應(yīng)達到國家現(xiàn)行的建筑工程施工質(zhì)量驗收標準。5.2驗收程序工程驗收程序包括：隱蔽工程驗收、分項工程驗收、竣工驗收等。5.3質(zhì)量保證與維修施工方應(yīng)提供工程質(zhì)量保證期為自竣工驗收合格之日起______年。在保證期內(nèi)，施工方應(yīng)對出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責無償維修。第六章：工程工期6.1工期安排本工程的總工期為自開工之日起______天。具體開工日期為：______年______月______日，竣工日期為：______年______月______日。6.2工期延誤與提前若因施工方原因?qū)е鹿て谘诱`，施工方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。若因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應(yīng)給予施工方相應(yīng)的工期順延。6.3工期變更若因不可抗力或其他非施工方原因需要變更工期，雙方應(yīng)協(xié)商確定新的工期安排，并簽訂工期變更協(xié)議。第七章：工程價款與支付7.1工程總價款本工程的總價款為人民幣（大寫）：______元整（￥______元）。7.2付款方式工程款的支付方式為：______。7.3付款時間表工程款的支付時間表如下：預(yù)付款：合同簽訂后______天內(nèi)支付總價款的______%；進度款：根據(jù)工程進度，分______次支付，每次支付總價款的______%；竣工款：工程竣工驗收合格后______天內(nèi)支付總價款的剩余部分。第八章：施工安全與環(huán)境保護8.1安全生產(chǎn)責任施工方應(yīng)嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工現(xiàn)場安全。施工方應(yīng)對施工過程中發(fā)生的安全事故承擔全部責任。8.2環(huán)境保護措施施工方應(yīng)采取有效措施，減少施工過程中對環(huán)境的影響，包括但不限于噪音控制、粉塵控制、廢棄物處理等。8.3事故處理與責任若發(fā)生安全事故，施工方應(yīng)立即采取救援措施，并及時通知甲方。施工方應(yīng)負責事故的調(diào)查、處理和賠償。第九章：合同變更與解除9.1合同變更條件合同的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。任何一方不得擅自變更合同內(nèi)容。9.2合同解除條件合同可在以下情況下解除：雙方協(xié)商一致；一方嚴重違反合同條款，且在收到對方書面通知后______天內(nèi)未能糾正；不可抗力事件導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。9.3變更與解除的程序合同的變更或解除應(yīng)遵循以下程序：一方提出變更或解除的書面請求；雙方協(xié)商并達成一致；簽訂書面變更或解除協(xié)議。第十章：違約責任10.1違約定義違約是指任何一方未能履行或未能完全履行合同規(guī)定的義務(wù)。10.2違約責任違約方應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同義務(wù)等。10.3違約賠償違約方應(yīng)賠償對方因違約行為而遭受的所有直接和間接損失。第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式雙方因本合同產(chǎn)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時，可提交至甲方所在地人民法院進行訴訟。11.2爭議解決程序爭議解決應(yīng)遵循以下程序：一方提出書面爭議通知；雙方進行協(xié)商；若協(xié)商不成，提交至人民法院。11.3法律適用與管轄本合同的解釋、適用及爭議解決均適用中華人民共和國法律。本合同的管轄法院為甲方所在地人民法院。第十二章：其他約定12.1附加條款雙方可根據(jù)實際情況，協(xié)商一致后增加附加條款。12.2保密協(xié)議雙方應(yīng)對在合同執(zhí)行過程中獲知的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密。12.3通知與送達合同中的通知應(yīng)以書面形式進行，并通過以下方式送達：郵寄至合同中指定的地址；通過電子郵件發(fā)送至指定的郵箱；通過傳真發(fā)送至指定的傳真號碼。第十三章：簽字欄13.1甲方簽字甲方代表簽字：______，簽字日期：______年______月______日。13.2乙方簽字乙方代表簽字：______，簽字日期：______年______月______日。13.3簽訂時間本施工合同的簽訂時間為：______年______月______日。13.4簽訂地點本施工合同的簽訂