住宅裝修工程承攬合同2024版

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

精品住宅裝修工程承攬合同2024版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方主體信息1.2委托方主體信息1.3合同相關(guān)術(shù)語(yǔ)定義第二條工程概述2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程內(nèi)容2.4工程預(yù)算第三條合同金額及支付方式3.1合同金額3.2支付方式3.3支付時(shí)間及條件第四條工程期限4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3延期條款第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)5.2質(zhì)量驗(yàn)收程序5.3質(zhì)量保修期限第六條雙方責(zé)任及義務(wù)6.1承攬方責(zé)任及義務(wù)6.2委托方責(zé)任及義務(wù)第七條變更及解除合同7.1變更條件7.2解除合同條件7.3變更及解除合同的程序第八條違約責(zé)任8.1承攬方違約責(zé)任8.2委托方違約責(zé)任第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)9.3訴訟時(shí)效第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約保密條款第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同變更條件11.3合同終止條件第十二條其他條款12.1不可抗力12.2法律適用12.3合同附件第十三條合同爭(zhēng)議的解決13.1爭(zhēng)議解決的途徑13.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)13.3爭(zhēng)議解決的時(shí)效第十四條合同的解除和終止14.1合同解除的條件14.2合同終止的條件14.3合同解除和終止后的處理第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方主體信息承攬方全稱：X裝修工程有限公司法人代表：X注冊(cè)地址：X營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：X1.2委托方主體信息委托方全稱：X家庭法人代表：X（或業(yè)主本人）注冊(cè)地址：X1.3合同相關(guān)術(shù)語(yǔ)定義1.3.1精品住宅：指按照高標(biāo)準(zhǔn)、高品質(zhì)要求進(jìn)行裝修的住宅。1.3.2工程承攬：指承攬方根據(jù)委托方的要求，對(duì)精品住宅進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等全面裝修工程。1.3.3工程預(yù)算：指雙方確認(rèn)的工程總造價(jià)，包括設(shè)計(jì)費(fèi)、施工費(fèi)、材料費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等。第二條工程概述2.1工程名稱：X精品住宅裝修工程2.2工程地點(diǎn)：X市X區(qū)X街道X號(hào)2.3工程內(nèi)容：包括但不限于室內(nèi)設(shè)計(jì)、裝修施工、材料采購(gòu)、家具定制、燈光音響設(shè)備安裝、軟裝搭配等。2.4工程預(yù)算：人民幣X元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰玖拾玖元整）。第三條合同金額及支付方式3.1合同金額：人民幣X元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰玖拾玖元整）。3.2支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬、支票、現(xiàn)金等方式。3.3支付時(shí)間及條件：（1）合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，委托方支付設(shè)計(jì)費(fèi)的30%；（2）設(shè)計(jì)完成后，委托方支付設(shè)計(jì)費(fèi)的60%；（3）工程開工后，委托方支付施工費(fèi)的30%；（4）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，委托方支付施工費(fèi)的30%；（5）工程竣工驗(yàn)收合格后，委托方支付剩余的40%的費(fèi)用。第四條工程期限4.1工程開工日期：雙方確認(rèn)的開工日期。4.2工程竣工日期：根據(jù)工程量和施工進(jìn)度，雙方協(xié)商確定的竣工日期。4.3延期條款：（1）如因不可抗力因素導(dǎo)致工程延期，雙方協(xié)商解決；（2）如承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，承攬方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（3）如委托方原因?qū)е鹿こ萄悠?，委托方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)：國(guó)家和行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。5.2質(zhì)量驗(yàn)收程序：（1）工程竣工后，承攬方組織自檢；（2）自檢合格后，委托方進(jìn)行驗(yàn)收；（3）委托方驗(yàn)收合格后，雙方共同簽署工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.3質(zhì)量保修期限：按照國(guó)家和行業(yè)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六條雙方責(zé)任及義務(wù)6.1承攬方責(zé)任及義務(wù)：（1）按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和期限完成工程；（2）保證工程質(zhì)量，提供合格的工程；（3）對(duì)工程的保密信息進(jìn)行保密；（4）遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得損害委托方的合法權(quán)益。6.2委托方責(zé)任及義務(wù)：（1）按照合同約定的時(shí)間和方式支付合同款項(xiàng)；（2）提供施工場(chǎng)地，保障施工順利進(jìn)行；（3）對(duì)工程的保密信息進(jìn)行保密；（4）遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得損害承攬方的合法權(quán)益。第八條違約責(zé)任8.1承攬方違約責(zé)任（1）如承攬方未按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和期限完成工程，應(yīng)向委托方支付違約金，違約金為合同金額的0.5%；（2）如承攬方工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)承擔(dān)整改費(fèi)用，并支付違約金，違約金為整改費(fèi)用的20%；（3）如承攬方泄露委托方的保密信息，應(yīng)支付違約金，違約金為合同金額的1%；（4）如承攬方違反法律法規(guī)，導(dǎo)致工程被有關(guān)部門查處，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并支付違約金，違約金為合同金額的1%。8.2委托方違約責(zé)任（1）如委托方未按照合同約定的時(shí)間和方式支付合同款項(xiàng)，應(yīng)向承攬方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的0.5%；（2）如委托方提供的施工場(chǎng)地不符合合同約定的條件，導(dǎo)致工程延期或增加費(fèi)用，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并支付違約金，違約金為延期或增加費(fèi)用的20%；（3）如委托方泄露承攬方的保密信息，應(yīng)支付違約金，違約金為合同金額的1%；（4）如委托方違反法律法規(guī)，導(dǎo)致工程被有關(guān)部門查處，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并支付違約金，違約金為合同金額的1%。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式：雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：X市X區(qū)人民法院。9.3訴訟時(shí)效：雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害之日起一年內(nèi)向人民法院提起訴訟。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)秘密等。10.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。10.3違約保密條款：如任何一方違反保密條款，泄露對(duì)方的保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，違約金為泄露信息所造成的損失的200%。第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件：合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。11.2合同變更條件：合同履行過(guò)程中，雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更合同。11.3合同終止條件：（1）工程竣工驗(yàn)收合格，雙方簽署工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，合同即終止；（2）如一方違約，對(duì)方可以解除合同；（3）如因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方可以解除合同。第十二條其他條款12.1不可抗力：如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無(wú)法履行或延期履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。12.2法律適用：本合同適用中華人民共和國(guó)法律。12.3合同附件：本合同附件包括合同圖紙、工程預(yù)算書、設(shè)計(jì)方案等。第十三條合同爭(zhēng)議的解決13.1爭(zhēng)議解決的途徑：雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。13.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)：X市X區(qū)人民法院。13.3爭(zhēng)議解決的時(shí)效：雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害之日起一年內(nèi)向人民法院提起訴訟。第十四條合同的解除和終止14.1合同解除的條件：（1）如一方違約，對(duì)方可以解除合同；（2）如因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方可以解除合同。14.2合同終止的條件：（1）工程竣工驗(yàn)收合格，雙方簽署工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，合同即終止；（2）如一方違約，對(duì)方可以解除合同；（3）如因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方可以解除合同。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：合同圖紙?jiān)敿?xì)描述：包含住宅的平面圖、立面圖、剖面圖等，以及裝修設(shè)計(jì)的效果圖和施工圖。附件2：工程預(yù)算書詳細(xì)描述：詳細(xì)列出工程的所有材料、工程量及費(fèi)用，包括設(shè)計(jì)費(fèi)、施工費(fèi)、材料費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等。附件3：設(shè)計(jì)方案詳細(xì)描述：包含住宅裝修的設(shè)計(jì)理念、風(fēng)格、材料選擇、色彩搭配等詳細(xì)內(nèi)容。附件4：材料樣品冊(cè)詳細(xì)描述：列出所有用于裝修的材料樣品，包括材質(zhì)、顏色、尺寸等詳細(xì)信息。附件5：施工進(jìn)度計(jì)劃詳細(xì)描述：詳細(xì)列出工程的施工進(jìn)度，包括各階段的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間及施工內(nèi)容。附件6：工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告詳細(xì)描述：包含工程竣工后的驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員等信息。附件7：保密協(xié)議詳細(xì)描述：詳細(xì)列出雙方需要保密的信息內(nèi)容，以及違反保密協(xié)議的違約責(zé)任。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為1：未按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和期限完成工程責(zé)任認(rèn)定：向委托方支付違約金，違約金為合同金額的0.5%。示例說(shuō)明：如果承攬方由于自身原因?qū)е鹿こ萄悠?，未能在約定的竣工日期前完成工程，則構(gòu)成違約。違約行為2：工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任認(rèn)定：承擔(dān)整改費(fèi)用，并支付違約金，違約金為整改費(fèi)用的20%。示例說(shuō)明：如果承攬方完成的工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，需要返工整改，則構(gòu)成違約。違約行為3：泄露委托方的保密信息責(zé)任認(rèn)定：支付違約金，違約金為合同金額的1%。示例說(shuō)明：如果承攬方未經(jīng)許可，向第三方泄露了委托方的商業(yè)秘密，則構(gòu)成違約。違約行為4：違反法律法規(guī)，導(dǎo)致工程被有關(guān)部門查處責(zé)任認(rèn)定：承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并支付違約金，違約金為合同金額的1%。示例說(shuō)明：如果承攬方在施工過(guò)程中，違反相關(guān)法律法規(guī)，導(dǎo)致工程被勒令停工，則構(gòu)成違約。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：法律名詞1：不可抗力解釋：不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。應(yīng)用：在本合同中，如因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或延期履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。法律名詞2：合同金額解釋：合同金額是指雙方約定的工程總造價(jià)，包括設(shè)計(jì)費(fèi)、施工費(fèi)、材料費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等。應(yīng)用：合同金額在合