2024年建設(shè)工程施工合同文本

?2024年建設(shè)工程施工合同文本合同編號：__________名稱：____________________地址：____________________法定代表人：______________聯(lián)系電話：________________名稱：____________________地址：____________________法定代表人：______________聯(lián)系電話：________________一、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點：____________________3.工程規(guī)模：____________________4.工程內(nèi)容：____________________5.工程總投資：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。二、合同工期1.工程開工日期：____年____月____日。2.工程竣工日期：____年____月____日。3.工程總工期：____天。三、工程質(zhì)量標準1.工程質(zhì)量應(yīng)達到國家建筑工程施工質(zhì)量驗收標準______級。2.乙方應(yīng)按照甲方提供的工程設(shè)計文件及施工圖紙進行施工，確保工程質(zhì)量符合約定標準。四、合同價款1.合同總價款：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.付款方式：按工程進度付款，具體付款比例和付款時間由雙方另行約定。五、乙方責任1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和合同約定，認真組織施工，確保工程質(zhì)量和安全。2.乙方應(yīng)按約定時間提交工程進度計劃，并確保按照計劃進行施工。3.乙方應(yīng)確保施工現(xiàn)場的整潔、安全，對施工現(xiàn)場進行合理布置，減少對周邊環(huán)境的影響。4.乙方應(yīng)按時提交工程結(jié)算報告，并按照甲方的要求提供相關(guān)資料。六、甲方責任1.甲方應(yīng)按照合同約定及時支付工程價款。2.甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理施工許可證等相關(guān)手續(xù)。3.甲方應(yīng)提供符合要求的施工圖紙、設(shè)計文件等技術(shù)資料。4.甲方應(yīng)按照合同約定進行工程驗收，并支付工程驗收費用。七、違約責任1.乙方未能按照約定時間完成工程，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付合同總價款__%的違約金。2.乙方未能按照約定質(zhì)量完成工程，甲方有權(quán)要求乙方進行整改，直至達到約定質(zhì)量標準。乙方應(yīng)承擔因此產(chǎn)生的全部費用。3.甲方未能按照約定時間支付工程價款，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付合同總價款__%的違約金。八、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格后失效。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：______________簽訂日期：____年____月____日乙方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：______________簽訂日期：____年____月____日特此說明，本合同文本僅供參考，具體合同內(nèi)容應(yīng)根據(jù)實際情況進行調(diào)整和完善。注意事項：1.權(quán)利義務(wù)明確：合同中應(yīng)明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于工期、質(zhì)量標準、付款方式等，確保雙方對合同條款有清晰的認識。2.違約責任：合同應(yīng)詳細規(guī)定違約責任，包括但不限于逾期完工、質(zhì)量不合格、款項支付逾期等情況的違約金計算方式和解決途徑。3.爭議解決方式：合同應(yīng)明確約定爭議解決的方式，如協(xié)商、調(diào)解或訴訟，并應(yīng)指定合同簽訂地或雙方商定的其他地點作為訴訟管轄地。4.合同生效與失效條件：合同應(yīng)明確生效和失效的條件，包括但不限于工程竣工驗收合格等。5.補充協(xié)議：對于合同中未涉及的事項，雙方應(yīng)簽訂補充協(xié)議，并確保補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。解決辦法：1.協(xié)商解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決。2.法律途徑：如協(xié)商不成，可依據(jù)合同約定的爭議解決方式，通過調(diào)解或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同（Contract）：指雙方或多方當事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.發(fā)包方（Employer）：指在建設(shè)工程合同中，委托承包方進行工程施工的一方當事人。3.承包方（Contractor）：指在建設(shè)工程合同中，接受發(fā)包方委托進行工程施工的一方當事人。4.違約金（LiquidatedDamages）：指雙方在合同中預(yù)先約定，當一方違約時，應(yīng)向另一方支付的賠償金額。5.擔保（Guarantee）：指為確保債務(wù)的履行，債務(wù)人或第三人提供的財產(chǎn)或信譽上的保證。6.訴訟（Lawsuit）：指當事人向法院提出請求，要求法院對爭議進行審理和判決的法律行為。7.管轄權(quán)（Jurisdiction）：指法院對特定案件進行審理和判決的權(quán)力。8.補充協(xié)議（SupplementaryAgreement）：指在原合同基礎(chǔ)上，對原合同內(nèi)容進行補充或修改的協(xié)議。特殊應(yīng)用場合及合同補充條款：1.環(huán)保要求嚴格的工程項目應(yīng)用場合：在城市居民區(qū)附近或者生態(tài)敏感區(qū)域進行的施工項目。補充條款：乙方應(yīng)采取有效措施降低噪音、揚塵等對周邊環(huán)境和居民生活的影響。例如：“為減少施工噪音，乙方需在規(guī)定時段內(nèi)使用低噪音設(shè)備，并在必要時設(shè)置隔音屏。對于產(chǎn)生的揚塵，乙方需定期灑水降塵，保持施工現(xiàn)場清潔?！?.文化遺產(chǎn)保護區(qū)域的施工應(yīng)用場合：在具有歷史文化價值的地區(qū)進行的施工項目。補充條款：乙方在施工過程中應(yīng)特別注意保護文化遺產(chǎn)。例如：“乙方在施工前，需對現(xiàn)場可能存在的文化遺產(chǎn)進行詳細調(diào)查，并采取保護措施。如發(fā)現(xiàn)任何文物，應(yīng)立即停止施工，并報告相關(guān)部門。”3.涉及危險品或特殊材料的施工應(yīng)用場合：涉及到易燃易爆物品或特殊化學材料的施工項目。補充條款：乙方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和采取特殊的安全措施。例如：“乙方必須持有相關(guān)的危險品運輸和處理資質(zhì)，所有操作人員均需接受專業(yè)培訓。施工現(xiàn)場應(yīng)配備相應(yīng)的消防設(shè)備和應(yīng)急處理措施?！焙贤韪郊斜恚?.工程設(shè)計文件和施工圖紙包括但不限于建筑圖紙、結(jié)構(gòu)圖紙、電氣圖紙等。2.乙方資質(zhì)證明文件包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、安全生產(chǎn)許可證等