二級建造師考試《法規(guī)》題庫100題含答案卷1157

二級建造師考試《法規(guī)》題庫100題含答案」157

1.題型：單選題

確定建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用，應(yīng)包括在（）內(nèi)。

A建設(shè)單位編制的工程概算

B建設(shè)單位編制的投資估算

C施工單位編制的投標(biāo)報價

D施工單位編制的工程預(yù)算

答案

A

解析

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，建設(shè)單位在編制工程概算時，應(yīng)當(dāng)確定建

設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用。故A選項正確。

2.題型：單選題

在承攬合同中，承攬人的義務(wù)不包括（）。

A通知和保密

B依法賠償損失

C材料檢驗

D接受監(jiān)督檢查和妥善保管工作成果

答案

B

3.題型：單選題

下列關(guān)于建設(shè)單位申請領(lǐng)取施工許可證應(yīng)具備的法定條件的表述中，錯誤的是

（）。

A需要拆遷的，已取得房屋拆遷許可證

B有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施

C工程所需的消防設(shè)計按規(guī)定審核合格

D建設(shè)資金已經(jīng)落實

答案

A

4.題型：單選題

甲、乙兩人在某建筑公司的工地工作。某日上班時，甲因疏忽大意，操作不當(dāng)，致

乙右臂傷殘。有關(guān)該事件的下列表述中，正確的是（）。

A即使乙不能從事原來的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍不得

解除與乙的勞動合同

B乙所受損失應(yīng)向甲要求賠償

C建筑公司因此解除與乙的勞動合同，應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知乙

D建筑公司在對乙作出相應(yīng)經(jīng)濟賠償?shù)那疤嵯驴梢越獬c乙的勞動合同

答案

A

解析

《勞動合同法》第四十二條規(guī)定："勞動者有下列情形之一的，用人單位不得依

據(jù)本法第四十條、第四十一條的規(guī)定解除勞動合同：（一）患職業(yè)病或者因工負傷

并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；（二）患病或者負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)

的；（三）女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；（四）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他

情形?！庇纱丝芍獞?yīng)選A,而B、C、D是錯誤的。本題中乙是因工負傷，應(yīng)由建筑

公司承擔(dān)責(zé)任。

5.題型：單選題

施工合同履行過程中出現(xiàn)以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約責(zé)任的是（）*

A施工過程中發(fā)生罕見洪災(zāi)，導(dǎo)致工期延誤

B施工過程中遭遇梅雨季節(jié)，導(dǎo)致工期延誤

C施工企業(yè)的設(shè)備損壞，導(dǎo)致工期延誤

D施工企業(yè)遲延施工遭遇泥石流，導(dǎo)致工期延誤

答案

A

6.題型：單選題

()是權(quán)利人在債務(wù)人不履行到期債務(wù)或者發(fā)生當(dāng)事人約定的實現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)的情

形，依法享有就擔(dān)保財產(chǎn)優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。A

所有權(quán)B

用益物權(quán)C

擔(dān)保物權(quán)D

處分權(quán)

考點

2Z201041物權(quán)的主要種類和與土地相關(guān)的物權(quán)

解析

擔(dān)保物權(quán)是權(quán)利人在債務(wù)人不履行到期債務(wù)或者發(fā)生當(dāng)事人約定的實現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)的

情形，依法享有就擔(dān)保財產(chǎn)優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。

考點：擔(dān)保物權(quán)。

7.題型：多選題

設(shè)區(qū)的市人大及常委會根據(jù)本市的具體情況，在不同相關(guān)法律法規(guī)相抵觸的前提

下，可以對()等方面的事項制定地方性法規(guī)。*

A歷史文化保護

B城鄉(xiāng)建設(shè)與管理

C稅收基本制度

D環(huán)境保護

E民事基本制度

答案

A,B,D

解析

設(shè)區(qū)的市的人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)本市的具體情況和實際需要，在不

同憲法、法律、行政法規(guī)和本省、自治區(qū)的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，可以對城

鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護、歷史文化保護等方面的事項制定地方性法規(guī)，設(shè)區(qū)的市

的地方性法規(guī)須報省、自治區(qū)的人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)后施行。

8.題型：多選題

下列解決糾紛的文書中，具有強制約束力、可以作為執(zhí)行依據(jù)的法律文書包括

（）O

A當(dāng)事人自愿達成的和解協(xié)議

B仲裁機構(gòu)制作的依法由人民法院執(zhí)行的生效仲裁裁決書

C公證機關(guān)依法作出的賦予強制執(zhí)行效力的公證債權(quán)文書

D人民法院制作的發(fā)生法律效力的民事判決書

E人民法院制作的發(fā)生法律效力的民事裁定書

答案

B,C,D,E

解析

執(zhí)行根據(jù)主要有：（1）人民法院制作的發(fā)生法律效力的民事判決書、裁定書以

及生效的調(diào)解書等；（2）人民法院作出的具有財產(chǎn)給付內(nèi)容的發(fā)生法律效力的刑

事判決書、裁定書；（3）仲裁機構(gòu)制作的依法由人民法院執(zhí)行的生效仲裁裁決

書、仲裁調(diào)解書；（4）公證機關(guān)依法作出的賦予強制執(zhí)行效力的公證債權(quán)文書；

（5）人民法院作出的先予執(zhí)行的裁定、執(zhí)行回轉(zhuǎn)的裁定以及承認并協(xié)助執(zhí)行外國

判決、裁定或裁決的裁定；（6）我國行政機關(guān)作出的法律明確規(guī)定由人民法院執(zhí)

行的行政決定；（7）人民法院依督促程序發(fā)布的支付令等。

9.題型：多選題

下列合同中，屬于無效合同的有（）0

A一方以欺詐、脅迫手段訂立的合同，損害國家利益的合同

B惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益的合同

C以合法形式掩蓋非法目的的合同

D損害社會公共利益的合同

E違反法律、行政法規(guī)規(guī)定的合同

答案

A,B,C,D

10.題型：單選題

按照建筑節(jié)能的有關(guān)規(guī)定，合同約定由建設(shè)單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、

采暖制冷系統(tǒng)和照明設(shè)備的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)保證其符合（）要求.

A施工圖設(shè)計文件

B建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)

C企業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)

D民用建筑節(jié)能條例

答案

A

11.題型：單選題

甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行開始后，甲與乙達成和解協(xié)議。

和解協(xié)議約定：將80萬元債務(wù)減少為70萬元，協(xié)議生效之日起一個月內(nèi)還清。協(xié)

議生效1個月后，乙公司并未履行協(xié)議約定。下列做法中正確的是（）。

A甲就乙違反協(xié)議的行為，向乙所在地法院提起民事訴訟

B有法院執(zhí)行和解協(xié)議

C由法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行

D甲向法院申請恢復(fù)原判決的執(zhí)行

答案

D

12.題型：單選題

2014年3月.取得建造師資格證書的王某受聘并注冊于甲公司.2015年6月工作單位

變動后變更注冊于乙公司，其變更后的注冊有效期到（）止.

A2017年3月

B2017年6月

C2018年3月

D2018年6月

答案

A

13.題型：單選題

因監(jiān)理工程師錯誤指令導(dǎo)致施工現(xiàn)場暫時停工的，如果合同中沒有單獨約定，則

（）。*

A由建設(shè)單位做好現(xiàn)場防護，建設(shè)單位承擔(dān)所需費用

B由施工單位做好現(xiàn)場防護，監(jiān)理單位承擔(dān)所需費用

C由建設(shè)單位做好現(xiàn)場防護，施工單位承擔(dān)所需費用

D由施工單位做好現(xiàn)場防護，建設(shè)單位承擔(dān)所需費用

答案

D

解析

施工單位應(yīng)當(dāng)做好現(xiàn)場防護，所需費用由責(zé)任方承擔(dān)，或者按照合同約定執(zhí)行。

注意責(zé)任方的確認原則。

14.題型：單選題

下列事項中，屬于專利保護對象的是（）。[2015]A

施工企業(yè)的名稱或標(biāo)志B

施工企業(yè)編制的投標(biāo)文件C

施工企業(yè)編制的施工方案D

施工企業(yè)發(fā)明的新技術(shù)

考占

2Z201062建設(shè)工程知識產(chǎn)權(quán)的常見種類、保護和侵權(quán)責(zé)任

解析

我國《專利法》保護的是發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)。

考點：專利權(quán)。

15.題型：單選題

建設(shè)工程施工合同發(fā)承包雙方協(xié)議選擇國內(nèi)某仲裁機構(gòu)后，承包人需要人民法院確

認該仲裁協(xié)議效力的應(yīng)由()中級人民法院辦理。

A仲裁協(xié)議簽訂地

B某仲裁機構(gòu)所在地

C建設(shè)工程所在地

D承包人住所地

答案

B

16.題型：單選題

某建設(shè)工程施工合同簽訂于2011年3月1日，合同約定工程開工、竣工日期分別

為2011年3月10日和2012年10月1日，后工程于2012年10月20日竣工驗收

合格，現(xiàn)承包人欲行使工程價款優(yōu)先受償權(quán)，其最遲必須行使的時間期限是

()O

A2013年4月1日

B2013年10月1日

C2013年4月20日

D2013年10月20日

答案

C

解析

建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限是6個月，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程

合同約定的竣工之日起計算。本題中雖然約定了竣工日期，但工程竣工驗收合格之

日即2012年10月20日是實際的竣工日期，因此以該日期再加6個月。故選項C

正確。

17.題型：單選題

根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》要求，施工單位對所使用的施工起重機械，應(yīng)在安

全檢驗合格有效期屆滿前()向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。

A5天

B10天

C15天

D1個月

答案

D

解析

根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》要求，施工單位對所使用的施工起重機械，應(yīng)在

安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。

18.題型：多選題

某大型水利設(shè)施建設(shè)項目業(yè)主與某銀行簽訂了《借款合同》。銀行的主要義務(wù)有

()°

A按約定提供借款

B按照實際用途使用借款

C按期歸還本金和利息

D提供擔(dān)保

E按照規(guī)定不得預(yù)扣利息

答案

A,E

解析

貸款人的主要義務(wù)是提供借款和不得預(yù)扣利息。貸款人應(yīng)當(dāng)按照合同約定提供借

款。貸款人未按照約定的日期、數(shù)額提供借款，造成借款人損失，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

借款的利息不得預(yù)先在本金中扣除。利息預(yù)先在本金中扣除的，應(yīng)當(dāng)按照實際借款

數(shù)額返還借款并計算利息。

19.題型：單選題

監(jiān)理人應(yīng)按時到場并對隱蔽工程及其施工工藝、材料和工程設(shè)備進行檢查。監(jiān)理人

未按時檢查，也未提出延期要求的，（）說法正確。A

視為隱蔽工程檢查合格B

承包人不得自行完成覆蓋工作C

承包人自行覆蓋的，監(jiān)理人有權(quán)拒絕簽字確認D

監(jiān)理人事后重新檢查合格的，工期順延，費用承包人承擔(dān)

考點

2Z207024施工質(zhì)量檢驗和返修的規(guī)定

解析

本題考查的是施工質(zhì)量檢驗制度。監(jiān)理人未按時進行檢查，也未提出延期要求的，

視為隱蔽工程檢查合格，承包人可自行完成覆蓋工作，并作相應(yīng)記錄報送監(jiān)理人，

監(jiān)理人應(yīng)簽字確認。監(jiān)理人事后對檢查記錄有疑問的，可按約定重新檢查。

考點：強化隱蔽工程質(zhì)量檢查

20.題型：單選題

下列關(guān)于國家對施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染防治規(guī)定的表述中，正確的是（）。A

規(guī)定施工場地周邊環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)B

規(guī)定使用機械設(shè)備可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染必須申報C

禁止夜間進行污染嚴(yán)重的落后設(shè)備實行登記制度D

對環(huán)境噪聲污染嚴(yán)重的落后設(shè)備實行登記制度

考點

2Z205011施工現(xiàn)場噪聲污染防治的規(guī)定

解析

原文是施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染的防治：建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；使

用機械設(shè)備可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染須申報的規(guī)定；禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染

施工作業(yè)的規(guī)定；政府監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查的規(guī)定。

考點：使用機械設(shè)備可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染須申報的規(guī)定

21.題型：單選題

下列關(guān)于噪聲污染防治的說法中，錯誤的是（）。

A在醫(yī)院、學(xué)校等附近，禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)

B因燃氣管道搶修、搶險作業(yè)可以在夜間連續(xù)作業(yè)

C特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須有縣級以上人民政府或者其有關(guān)主管部門的證明

D建設(shè)工程必須夜間施工的，施工單位應(yīng)在開工15日以前向建設(shè)主管部門申報

答案

D

解析

答案D

《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間

進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求或

者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須有縣級以上人

民政府或者其有關(guān)主管部門的證明。以上規(guī)定的夜間作業(yè)，必須公告附近居民。故

選項D錯誤。

22.題型：單選題

甲公司授權(quán)其采購員去采購乙公司的某產(chǎn)品100件，采購員拿著甲公司的空白合同

書與乙公司訂立了購買200件某產(chǎn)品的合同，由此發(fā)生糾紛后，應(yīng)當(dāng)采取的處理方

式是（）□

A甲公司支付100件產(chǎn)品的貨款

B甲公司可以向乙公司無償退貨

C由乙公司交付100件產(chǎn)品，甲公司支付相應(yīng)的貨款

D由乙公司交付200件產(chǎn)品，甲公司支付相應(yīng)的貨款

答案

D

23.題型：多選題

下列工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)中，屬于強制性標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

A勘察、規(guī)劃、設(shè)計等通用的綜合標(biāo)準(zhǔn)

B施工、驗收等重要的通用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

C重要的通用的試驗和評定方法等標(biāo)準(zhǔn)

D通用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標(biāo)準(zhǔn)

E重要的通用的信息管理標(biāo)準(zhǔn)

答案

A,B,C,D

24.題型：單選題

招標(biāo)項目設(shè)有標(biāo)底的，招標(biāo)人應(yīng)在（）時公布.

A開標(biāo)時

B評標(biāo)時

C公示中標(biāo)候選人時

D發(fā)出中標(biāo)通知書時

答案

A

25.題型：多選題

下列建設(shè)工程項目中，依法必須進行招標(biāo)的項目有（）。

A高鐵干線施工項目

B建筑面積8500平方米的學(xué)校

C亞洲開發(fā)銀行貸款項目

D電信樞紐工程

E施工企業(yè)自建自用的工程，且該施工企業(yè)資質(zhì)等級符合工程要求的

答案

A,B,C,D

解析

《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定了在中華人民共和國境內(nèi)必須進行招標(biāo)的工程建設(shè)項目，包

括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采

購，這些項目是：大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項

目；全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；使用國際組織或者外國

政府貸款、援助資金的項目。

26.題型：單選題

設(shè)計單位在編制設(shè)計文件時，應(yīng)結(jié)合實際情況，考慮施工安全作業(yè)和安全防護的需

要，為施工單位制定（）提供技術(shù)保障。

A安全防護措施

B安全操作規(guī)程

C施工方案

D專項施工方案

答案

A

解析

本就是一道關(guān)于設(shè)計單位安全責(zé)任的問題，根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)

定，設(shè)計單位應(yīng)考慮施工安全操作和防護的需要，對涉及施工安全的重點部位和環(huán)

節(jié)在設(shè)計文件中注明，對防范生產(chǎn)安全事故提出指導(dǎo)意見，還應(yīng)當(dāng)結(jié)合建設(shè)工程的

具體特點和實際情況，考慮施工安全作業(yè)和安全防護的需要，為施工單位制定安全

防護措施提供技術(shù)保障。故選擇A。

27.題型：單選題

張某與某施工單位簽訂了一份為期3年的勞動合同，合同中約定的生效時間為

2013年3月10日，為了考查張某是否具有相應(yīng)的工作能力，合同約定了試用期,

則試用期最長截止于（）。

A2013年4月10日

B2013年6月10日

C2013年9月C日

D2014年3月10日

答案

C

28.題型：多選題

根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，下列民事訴訟案件，一般由基層人民法院管轄的有

（）O

A婚姻、繼承糾紛

B人身損害賠償

C名譽權(quán)糾紛

D勞動爭議糾紛

E施工合同糾紛

答案

A,B,C,D

29.題型：多選題

下列屬于工程監(jiān)理依據(jù)的有（）o

A建設(shè)工程施工承包合同

B建筑法

C工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文

D與所監(jiān)理工程有關(guān)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)

E設(shè)計文件

答案

A,B,C,E

解析

監(jiān)理工作的主要依據(jù)是：（1）法律、法規(guī)，如《建筑法》、《合同法》、《建設(shè)

工程質(zhì)量管理條例》等；（2）有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》以及

建設(shè)工程承包合同中確認采用的推薦性標(biāo)準(zhǔn)等；（3）設(shè)計文件，施工圖設(shè)計等設(shè)計

文件既是施工的依據(jù)，也是監(jiān)理單位對施工活動進行監(jiān)督管理的依據(jù)；（4）建設(shè)工

程承包合同，監(jiān)理單位據(jù)此監(jiān)督施工單位是否全面履行合同約定的義務(wù)。

30.題型：單選題

甲與乙訂立了一份水泥購銷合同，約定甲向乙交付200噸水泥，貨款5萬元，乙向

甲支付定金1萬元，如任何一方不履行合同應(yīng)交付違約金1.5萬元。乙計劃去法

院起訴進行索賠，則下列訴訟請求中，不能夠獲得法院支持的是（）。

A要求甲雙倍返還定金2萬元

B要求甲支付違約金1.5萬元

C要求甲支付違約金1.5萬元，同時返還定金1萬元

D要求甲雙倍返還定金2萬元，同時支付違約金1.5萬元

答案

D

解析

【內(nèi)容考查】本題考查的是違約金和定金

【選項分析】

債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債

務(wù)的，無權(quán)要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定

金。

當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者

定金條款。

31.題型：多選題

根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定，下列施工合同履行過程中發(fā)生的情形，當(dāng)事人可以單

方解除合同的有（）。

A發(fā)生泥石流將擬建工廠選址覆蓋

B由于報價失誤，施工單位在訂立合同后表示無力履行

C建設(shè)單位延期支付工程款，經(jīng)催告后同意提供擔(dān)保

D施工組織不力，導(dǎo)致工期延誤，使該項目已無投產(chǎn)價值

E施工單位未經(jīng)建設(shè)單位同意，擅自更換了現(xiàn)場技術(shù)人員

答案

A,B,D

32.題型：多選題

當(dāng)事人達成調(diào)解協(xié)議，人民法院可以不制作調(diào)解書的有（）o

A調(diào)解和好的離婚案件

B調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件

C能夠即時履行的案件

D約定期限的賠償協(xié)議

E其他不需要制作調(diào)解書的案件

答案

A,B,C,E

33.題型：單選題

因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行其他建設(shè)工程作業(yè)的，必須經(jīng)核

定公布該文物保護單位的人民政府批準(zhǔn)，在批準(zhǔn)前應(yīng)當(dāng)征得上一級人民政府()

部門同意。

A文物行政

B建設(shè)主管

C文物保護

D城鄉(xiāng)規(guī)劃

答案

A

34.題型：多選題

根據(jù)《建設(shè)工程施工許可管理辦法》，下列工程項目無需申請施工許可證的是

()o*

A北京故宮修繕工程

B長江汛期搶險工程

C工地上的工人宿舍

D某私人投資工程

E部隊導(dǎo)彈發(fā)射塔

答案

A,B,C,E

解析

以下工程不需要辦理施工許可證

1、國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程

《建筑工程施工許可管理辦法》第2條，所謂的限額以下的小型工程指的是：工程

投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程。同時，該《辦

法》也進一步作出了說明，省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門可以根

據(jù)當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，對限額進行調(diào)整，并報國務(wù)院建設(shè)行政主管部門備案。

2、作為文物保護的建筑工程

《建筑法》第83條規(guī)定：”依法核定作為文物保護的紀(jì)念建筑物和古建筑等的修

繕，依照文物保護的有關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。"

3、搶險救災(zāi)等工程

《建筑法》規(guī)定，搶險救災(zāi)及其他臨時性房屋建筑和農(nóng)民自建低層住宅的建筑活

動，不適用于本法

4、按照國務(wù)院規(guī)定的權(quán)限和程序批準(zhǔn)開工報告的建筑工程

5、軍用房屋建筑

《建筑法》第84條明確規(guī)定：”軍用房屋建筑工程建筑活動的具體管理辦法，由國

務(wù)院、中央軍事委員會依據(jù)本法制定。

35.題型：單選題

()是產(chǎn)生裁判書的過程。A

審判程序B

執(zhí)行程序C

審批程序D

仲裁程序

考點

2Z208024民事訴訟時的審判和執(zhí)行程序

解析

審判程序是產(chǎn)生裁判書的過程，執(zhí)行程序是實現(xiàn)裁判書內(nèi)容的過程。

考點：民事訴訟的執(zhí)行程序

36.題型：單選題

關(guān)于人身保險合同和財產(chǎn)保險合同的說法，不正確的是()。

A在合同的有效期內(nèi)，保險標(biāo)的的危險程度顯著增加的，被保險人應(yīng)當(dāng)按照合同約

定及時通知保險人

B保險人對人身保險的保險費，不得用訴訟方式要求投保人支付

C人身保險合同的投保人不可以為受益人

D建設(shè)工程項目同時由多家保險公司承保的，應(yīng)當(dāng)按照約定的比例分別向不同的保

險公司提出索賠要求

答案

C

解析

人身保險合同的投保人可以為受益人。

37.題型：單選題

在招標(biāo)投標(biāo)過程中，投標(biāo)人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的，應(yīng)當(dāng)（）。*

A撤回投標(biāo)

B提高投標(biāo)保證金額

C撤銷投標(biāo)

D及時書面告知招標(biāo)人

答案

D

解析

投標(biāo)人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的，應(yīng)當(dāng)及時書面告知招標(biāo)人。投標(biāo)人

不再具備資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件或者其投標(biāo)影響招標(biāo)公正性的，

其投標(biāo)無效。

38.題型：多選題

建筑工程一切險的保險期終止時間可能是（）日。

A工程動工

B全部工程驗收合格

C工程所有人實際占有全部工程

D設(shè)備運抵工地

E保修期滿

答案

B,C

解析

建筑工程一切險的保險責(zé)任自保險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設(shè)備

運抵工地之日起始，至工程所有人對部分或全部工程簽發(fā)完工驗收證書或驗收合

格，或工程所有人實際占用或使用或接收該部分或全部工程之時中止，以先發(fā)生者

為準(zhǔn)。

39.題型：多選題

《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》規(guī)定，超過一定規(guī)模的危險性較大的

分部分項工程專項方案，應(yīng)當(dāng)由施工單位組織召開專家論證會，根據(jù)論證報告修改

完善專項方案，并經(jīng)（）簽字后，方可組織實施。A

設(shè)計單位總工程師B

施工單位技術(shù)負責(zé)人C

項目總監(jiān)理工程師D

建設(shè)單位項目負責(zé)人E

施工單位總經(jīng)理

考點

2Z206031編制安全技術(shù)措施專項施工方案安全技術(shù)交底規(guī)定

解析

《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》第9條規(guī)定，超過一定規(guī)模的危險性

較大的分部分項工程專項方案應(yīng)當(dāng)由施工單位組織召開專家論證會。第12條規(guī)

定，施工單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)論證報告修改完善專項方案，并經(jīng)施工單位技術(shù)負責(zé)人、項

目總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位項目負責(zé)人簽字后，方可組織實施。因此，正確選項為

B、C、D

考點：安全專項施工方案的審核

40.題型：單選題

施工單位在施工中未采取專項保護措施，給毗鄰建筑物造成損害。建設(shè)行政主管部

門不能給予的處罰是（）。

A責(zé)令賠償損失

B罰款

C責(zé)令停業(yè)

D責(zé)令限期改正

答案

A

41.題型：單選題

《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法》規(guī)定，

二級和二級以下建筑施工總承包資質(zhì)企業(yè)配置專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于

()oA

2人B

3人C

4人D

6人

考點

2Z206021施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任

解析

原文是《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法》

第8條規(guī)定，建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)專職安全生產(chǎn)管理人員的配備應(yīng)滿足

下列要求，并應(yīng)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、設(shè)備管理和生產(chǎn)需要予以增加：建筑施工總承

包資質(zhì)序列企業(yè)：特級資質(zhì)不少于6人；一級資質(zhì)不少于4人；二級和二級以下資

質(zhì)企業(yè)不少于3人。因此，正確選項為B。

考點：專職安全生產(chǎn)管理人員的配備要求

42.題型：單選題

關(guān)于仲裁裁決執(zhí)行效力的說法，正確的是()。*

A一方當(dāng)事人不履行仲裁裁決的，另一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)向作出裁決的仲裁機構(gòu)申請執(zhí)

行

B仲裁裁決只在國內(nèi)生效

C當(dāng)事人申請執(zhí)行仲裁裁決的案件，由被執(zhí)行人所在地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的基

層人民法院管轄

D申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間為2年

答案

D

解析

A錯誤，仲裁裁決作出后，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行裁決。一方當(dāng)事人不履行的，另一方

當(dāng)事人可以依照我國《民事訴訟法》的規(guī)定，向人民法院申請執(zhí)行。B錯誤，仲裁

裁決在所有《承認和執(zhí)行外國仲裁裁決公約》締約國或者地區(qū)，均可以得到承認和

執(zhí)行。C錯誤，根據(jù)我國最高人民法院的相關(guān)司法解釋，當(dāng)事人申請執(zhí)行仲裁裁決

案件，由被執(zhí)行人所在地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的中級人民法院管轄。D正確，申

請仲裁裁決強制執(zhí)行必須在法律規(guī)定的期限內(nèi)提出（按照《民事訴訟法》的規(guī)定，

申請執(zhí)行的期間為2年）。申請執(zhí)行時效的中止、中斷，適用法律有關(guān)訴訟時效中

止、中斷的規(guī)定。申請仲裁裁決強制執(zhí)行的2年期間，自仲裁裁決書規(guī)定履行期限

或仲裁機構(gòu)的仲裁規(guī)則規(guī)定履行期間的最后1日起計算。仲裁裁決書規(guī)定分期履行

的，依規(guī)定的每次履行期間的最后1日起計算。

43.題型：單選題

對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案稱為（）。

A發(fā)明

B實用新型

C外觀設(shè)計

D設(shè)計方案

答案

B

解析

實用新型是措對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案

44.題型：單選題

（）提供的地質(zhì)、測量、水文等勘察成果必須真實、準(zhǔn)確。A

建設(shè)單位B

施工單位C

設(shè)計單位D

勘察單位

考點

2Z207032勘察、設(shè)計單位相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)

解析

勘察單位提供的地質(zhì)、測量、水文等勘察成果必須真實、準(zhǔn)確。

考點：勘察單位提供的勘察成果必須真實、準(zhǔn)確.

45.題型：單選題

關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）o

A由施工企業(yè)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測

B檢測機構(gòu)有義務(wù)監(jiān)制材料、構(gòu)配件和設(shè)備

C質(zhì)量檢測報告經(jīng)建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位確認后，由建設(shè)單位負責(zé)歸檔

D檢測機構(gòu)應(yīng)建立檔案管理制度，并單獨建立檢測不合格項目臺賬

答案

D

解析

質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)由工程項目建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測。委托

方與被委托方應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同。

檢測報告經(jīng)建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位確認后，由施工單位歸檔。

檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立檔案管理制度，并應(yīng)當(dāng)單獨建立檢測結(jié)果不合格項目臺賬。

46.題型：多選題

根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標(biāo)準(zhǔn)》，下列選項中可被認定為施

工單位承攬業(yè)務(wù)不良行為的有（）o

A相互串通投標(biāo)

B在施工中偷工減料

C以他人的名義投標(biāo)

D將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包

E不履行承包合同義務(wù)情節(jié)嚴(yán)重的

答案

A,C,D,E

47.題型：單選題

《工傷保險條例》的規(guī)定，職工因工死亡，其近親屬可以從工傷保險基金領(lǐng)取一次

性工亡補助金為（）。

A上年度統(tǒng)籌地區(qū)職工平均工資的20倍

B上年度職工本人平均工資的20倍

C上年度全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的20倍

D上年度統(tǒng)籌地區(qū)職工平均工資的10倍

答案

C

解析

《工傷保險條例》的規(guī)定，職工因工死亡，其近親屬可以從工傷保險基金領(lǐng)取一

次性工亡補助金為上年度全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的20倍。

48.題型：多選題

關(guān)于訴訟時效中止的說法，正確的有（）。*

A導(dǎo)致訴訟時效中止的事由必須發(fā)生在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)

B自中止時效的原因消除之日起滿6個月，訴訟時效期間屆滿

C自中止時效的原因消除之日起，訴訟時效期間重新計算

D權(quán)利人起訴至法院將導(dǎo)致訴訟時效中止

E訴訟時效中止的事由包括不可抗力和其他障礙

答案

A,B,E

49.題型：單選題

下列關(guān)于評標(biāo)委員會的組成和工作的說法中，正確的是（）o

A評標(biāo)委員會人數(shù)為5人以上的單數(shù)，其中技術(shù)經(jīng)濟等方面的專家不少于三分之二

B評標(biāo)人員名單在評標(biāo)報告完成前保密

C評標(biāo)委員會不能要求投標(biāo)人澄清問題

D評標(biāo)委員會不能否決所有的投標(biāo)

答案

A

50.題型：單選題

土方作業(yè)階段，采取灑水、覆蓋等措施，達到作業(yè)區(qū)目測揚塵高度小于（）米,

不擴散到場區(qū)外。

A0.5

B1.0

C1.2

D1.5

答案

D

51.題型：單選題

關(guān)于施工企業(yè)法人與項目經(jīng)理部法律關(guān)系的說法，正確的是（）。[2014]A

項目經(jīng)理部具備法人資格B

項目經(jīng)理是企業(yè)法人授權(quán)在建設(shè)工程施工項目上的管理者C

項目經(jīng)理部行為的法律后果由自己承擔(dān)D

項目經(jīng)理部是施工企業(yè)內(nèi)部常設(shè)機構(gòu)

考占

2Z201022企業(yè)法人與項目經(jīng)理部的法律關(guān)系

解析

項目經(jīng)理不具備法人資格，但是項目經(jīng)理是企業(yè)法人授權(quán)在建設(shè)工程施工項目上的

管理者。

考點：項目經(jīng)理是企業(yè)法人授權(quán)在建設(shè)工程施工項目上的管理者。

52.題型：單選題

下列關(guān)于合同示范性文本的性質(zhì)和作用的說法中，不正確的是（）□

A合同示范性文本是規(guī)范性文本

B合同示范性文本對當(dāng)事人訂立合同起參考作用

C簽訂合同時有合同示范性文本的必須使用

D合同成立與否與是否采用合同示范性文本無直接關(guān)系

答案

C

解析

合同示范文本為非強制使用文本，所以C不正確。

53.題型：單選題

根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于工程監(jiān)理單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，正確

的是（）*

A監(jiān)理單位不得與被監(jiān)理工程的設(shè)計單位有利害關(guān)系

B監(jiān)理單位對施工質(zhì)量實施監(jiān)理，并對施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任

C未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用

D施工圖深化文件是監(jiān)理工作的主要依據(jù)

答案

B

54.題型：單選題

施工企業(yè)申請之日起前1年內(nèi)發(fā)生過涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法

轉(zhuǎn)讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書，則下列說法正確的是（）。A

予以批準(zhǔn)升級資質(zhì)B

不予批準(zhǔn)升級資質(zhì)C

撤銷執(zhí)照D

承擔(dān)刑事責(zé)任

考點

2Z202021企業(yè)資質(zhì)的法定條件和等級

解析

取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的企業(yè)，申請資質(zhì)升級、資質(zhì)增項，在申請之日起前1年內(nèi)有

下列情形之一的，資質(zhì)許可機關(guān)不予批準(zhǔn)企業(yè)的資質(zhì)升級申請和增項申請：（1）

超越本企業(yè)資質(zhì)等級或以其他企業(yè)的名義承攬工程，或允許其他企業(yè)或個人以本企

業(yè)的名義承攬工程的；（2）與建設(shè)單位或企業(yè)之間相互串通投標(biāo)，或以行賄等不

正當(dāng)手段謀取中標(biāo)的；（3）未取得施工許可證擅自施工的；（4）將承包的工程轉(zhuǎn)

包或違法分包的；（5）違反國家工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的；（6）發(fā)生過較大生產(chǎn)安

全事故或者發(fā)生過兩起以一般生產(chǎn)安全事故的；（7）惡意拖欠分包企業(yè)工程款或

者農(nóng)民工工資的；（8）隱瞞或謊報、拖延報告工程質(zhì)量安全事故或破壞事故現(xiàn)

場、阻礙對事故調(diào)查的；（9）按照國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需要持證上崗的技

術(shù)工種的作業(yè)人員未取得證書上崗，情節(jié)嚴(yán)重的；（10）未依法履行工程質(zhì)量保修

義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)，造成嚴(yán)重后果的；（11）涂改、倒賣、出租、出借或者

以其他形式非法轉(zhuǎn)讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書；（12）其他違反法律、法規(guī)的行為。

考點：不予批準(zhǔn)企業(yè)資質(zhì)省級申請和增項申請的規(guī)定。

55.題型：單選題

承包人取得工程價款的前提條件是（）.

A工程竣工

B工程竣工驗收合格

C工程師簽證

D工程竣工結(jié)算已審核

答案

B

56.題型：單選題

某招標(biāo)項目，投標(biāo)有效期為2018年5月15日，招標(biāo)人在確定中標(biāo)人以后，于

2018年5月3日只向中標(biāo)人寄出中標(biāo)通知書。但是招標(biāo)人后來想更換中標(biāo)人，在

2018年5月10日又寄出招標(biāo)人改變中標(biāo)結(jié)果的通知。則下列說法正確的是

（）。

A招標(biāo)人有權(quán)改變中標(biāo)結(jié)果，并不需要為此承擔(dān)任何法律責(zé)任

B中標(biāo)通知書只需要寄給中標(biāo)人

C招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)為擅自改變中標(biāo)結(jié)果依法承擔(dān)法律責(zé)任

D招標(biāo)人由于在投標(biāo)有效期前發(fā)出通知，因此不需要承擔(dān)任何責(zé)任

答案

C

解析

中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力。中標(biāo)通知書發(fā)出后，招標(biāo)人改變中

標(biāo)結(jié)果的，或者中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)法律責(zé)任。故選項C正

確。本題首先需要掌握投標(biāo)有效期的概念。

57.題型：單選題

關(guān)于建設(shè)工程合同一方違約后，另一方采取措施防止損失擴大的說法，正確的是

()

A接到違約方的通知后，守約方應(yīng)當(dāng)及時采取措施防止損失擴大

B守約方?jīng)]有采取適當(dāng)措施致使損失擴大的，可以就擴大的損失要求賠償

C當(dāng)事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由自己承擔(dān)

D未接到違約方的通知，守約方無需采取措施防止損失擴大

答案

A

58.題型：單選題

某建設(shè)工程施工合同約定價款為1億元。施工成本0.9億元，按發(fā)包人核算造價為

0.95億元，按建設(shè)主管部門發(fā)布的造價信息計算為1.1億元。后該施工合同無效，

但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，則該施工企業(yè)能獲得人民法院支持的最高結(jié)算價款為

()億元。

A1

B0.9

C0.95

D1.1

答案

A

59.題型：單選題

建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗收合格后的()內(nèi)到縣級以上建設(shè)行政主管部門或者

其他有關(guān)部門備案。

A15天

B30天

C45天

D60天

答案

A

解析

2009年10月住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部經(jīng)修改后發(fā)布的《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程

竣工驗收備案管理辦法》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自工程竣工驗收合格之日起15日

內(nèi)，依照本辦法規(guī)定，向工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)主管部門（以下

簡稱備案機關(guān)）備案。

60.題型：單選題

某施工企業(yè)的下列工作安排，違反《勞動法》中關(guān)于女職工特殊保護規(guī)定的是

（）O

A安排正在哺乳未滿1周歲嬰兒的女工李某從事資料整理工作

B安排懷孕6個月的女工錢某從事夜班工作

C安排懷孕期間女工趙某從事第3級體力勞動強度的勞動

D批準(zhǔn)女工王某只能休產(chǎn)假120天

答案

C

61.題型：單選題

物權(quán)包括所有權(quán)、（）和擔(dān)保物權(quán)。

A占有權(quán)

B使用權(quán)

C處分權(quán)

D用益物權(quán)

答案

D

解析

物權(quán)包括所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)。

62.題型：單選題

施工單位編制的投標(biāo)文件等文字作品、項目經(jīng)理完成的工作報告等，都會享有的著

作權(quán)屬于（）。A

文字作品B

建筑作品C

圖形作品D

藝術(shù)作品

考點

2Z201062建設(shè)工程知識產(chǎn)權(quán)的常見種類、保護和侵權(quán)責(zé)任

解析

文字作品：施工單位編制的投標(biāo)文件等文字作品、項目經(jīng)理完成的工作報告等，都

會享有的著作權(quán)。

考點：建設(shè)工程活動中常見的著作權(quán)作品。

63.題型：單選題

施工企業(yè)甲與磚廠乙簽訂了透水磚的采購合同，數(shù)量10萬塊，總價款5萬元。后

來，磚廠乙因故將3萬元的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給磚廠丙，并通知了施工企業(yè)甲。依據(jù)《合同

法》的規(guī)定，施工企業(yè)甲對磚廠乙3萬元債權(quán)的抗辯權(quán)應(yīng)向（）主張。A

磚廠乙B

磚廠丙C

磚廠乙或磚廠丙均可D

磚廠乙或磚廠丙均不可

考點

2Z204015合同的履行、變更、轉(zhuǎn)讓、撤銷和終止

解析

債務(wù)人對讓與人的抗辯在權(quán)利轉(zhuǎn)讓的情況下，債務(wù)人可以向新債權(quán)人行使該權(quán)利。

受讓人不得以任何理由拒絕債務(wù)人權(quán)利的行使。

考點：債務(wù)人對讓與人的抗辯

64.題型：多選題

根據(jù)《勞動合同法》，用人單位在與勞動者簽訂合同時采取的正當(dāng)行為有（）。

*

A約定專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)違約金

B扣押居民身份證

C簽訂競業(yè)限制協(xié)議書

D扣押職業(yè)資格證

E要求提供擔(dān)保

答案

A,C

解析

用人單位招用勞動者，不得要求勞動者提供擔(dān)保或者以其他名義向勞動者收取財

物；不得扣押勞動者的居民身份證或者其他證件。

65.題型：多選題

下列關(guān)于行政復(fù)議的說法中，正確的是（）。*

A行政復(fù)議機關(guān)只審查具體行政行為的合法性

B行政機關(guān)尚未做出決定之前，可以對其傾向性意見提請復(fù)議

C行政復(fù)議以書面審查為主，以不調(diào)解為原則

D對于正確的處罰決定不得提請復(fù)議

E復(fù)議決定一般不為終局裁決

答案

C,E

解析

行政復(fù)議具有以下基本特點：（1）提出行政復(fù)議的，必須是認為行政機關(guān)行使

職權(quán)的行為侵犯其合法權(quán)益的公民、法人和其他組織；（2）當(dāng)事人提出行政復(fù)

議，必須是在行政機關(guān)已經(jīng)作出行政決定之后，如果行政機關(guān)尚未作出決定，則不

存在復(fù)議問題。復(fù)議的任務(wù)是解決行政爭議，而不是解決民事或其他爭議；（3）

當(dāng)事人對行政機關(guān)的行政決定不服，只能按照法律規(guī)定向有行政復(fù)議權(quán)的行政機關(guān)

申請復(fù)議；（4）行政復(fù)議以書面審查為主，以不調(diào)解為原則。行政復(fù)議的結(jié)論作

出后，即具有法律效力。只要法律未規(guī)定復(fù)議決定為終局裁決的，當(dāng)事人對復(fù)議決

定不服的，仍可以按《行政訴訟法》的規(guī)定，向人民法院提請訴訟。

66.題型：多選題

下列關(guān)于保修義務(wù)的承擔(dān)和維修的經(jīng)濟責(zé)任承擔(dān)應(yīng)當(dāng)遵循的處理原則的說法中，正

確的有（）o

A施工單位未按照設(shè)計要求施工所造成的質(zhì)量缺陷，由施工單位負責(zé)返修并承擔(dān)經(jīng)

濟責(zé)任

B由于設(shè)計問題造成的質(zhì)量缺陷，施工單位先負責(zé)維修，再就經(jīng)濟責(zé)任向設(shè)計單位

索賠

C因建筑材料質(zhì)量不合格引起的質(zhì)量缺陷，如屬施工單位采購的，由施工單位負責(zé)

維修并承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任

D因監(jiān)理單位錯誤管理而造成的質(zhì)量缺陷，先由施工單位負責(zé)維修，其經(jīng)濟責(zé)任由

施工單位向監(jiān)理單位索賠

E因不可抗拒原因造成的損壞問題，先由施工單位負責(zé)維修，各參與方再根據(jù)國家

具體政策分擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任

答案

A,C,E

解析

答案A、C、E

建設(shè)工程保修的質(zhì)量問題是指在保修范圍和保修期限內(nèi)的質(zhì)量問題。《建設(shè)工程質(zhì)

量管理條例》第四十一條規(guī)定：“建設(shè)工程在保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題

的，施工單位應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)，并對造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任?！薄蹲罡呷嗣穹?/p>

院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第27條規(guī)定：“因保

修人未及時履行保修義務(wù)，導(dǎo)致建筑物損毀或者造成人身、財產(chǎn)損害的，保修人應(yīng)

當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。保修人與建筑物所有人或者發(fā)包人對建筑物毀損均有過錯的，各

自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。”由上可知，無論何方原因造成的質(zhì)量問題，施工單位均負有

法定的保修義務(wù)。但是，該質(zhì)量問題所產(chǎn)生的保修費用和所造成的損失，則由有關(guān)

過錯責(zé)任方承擔(dān)。施工單位在履行完保修義務(wù)后，對于所產(chǎn)生的保修費用，除屬于

自身過錯應(yīng)由自身承擔(dān)的外，應(yīng)當(dāng)按照承包合同關(guān)系向有過錯的建設(shè)單位或通過建

設(shè)單位向有過錯的設(shè)計單位、監(jiān)理單位等其他責(zé)任方索賠。因此，正確答案為A、

C、Eo

67.題型：單選題

建設(shè)單位委托設(shè)計單位進行設(shè)計工作，雙方?jīng)]有約定著作權(quán)的歸屬，圖紙由甲設(shè)計

師完成，則圖紙的著作權(quán)歸（）。*

A建設(shè)單位和設(shè)計單位共同所有

B設(shè)計單位和甲設(shè)計師共同所有

C建設(shè)單位和甲設(shè)計師共同所有

D建設(shè)單位獨自所有

答案

B

68.題型：單選題

當(dāng)事人之間訂立轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)物權(quán)的合同，未辦理物權(quán)登記的，除法律另有規(guī)定或者

合同另有約定外（）。

A合同不生效

B合同無效

C合同終止

D不影響合同效力

答案

D

69.題型：多選題

施工單位必須按照工程設(shè)計要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，對（）進行檢驗，未

經(jīng)檢驗或檢驗不合格的不得使用。

A建筑材料

B周轉(zhuǎn)材料

C建筑構(gòu)配件

D設(shè)備

E商品混凝土

答案

A,C,D,E

70.題型：單選題

根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，從業(yè)人員停

止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所的權(quán)利是（）o

A拒絕權(quán)

B建議權(quán)

C緊急避險權(quán)

D批評權(quán)

答案

C

解析

緊急避險權(quán)是指為了保證施工作業(yè)人員的安全，在施工中遇有直接危及人身安全

的緊急情況時，施工作業(yè)人員享有停止作業(yè)和緊急撤離的權(quán)利?！栋踩a(chǎn)法》規(guī)

定，從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能

的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得因從業(yè)人員在前款緊急情況下停止

作業(yè)或者采取緊急撤離措施而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動合

同。

71.題型：單選題

關(guān)于中標(biāo)后訂立建設(shè)工程施工合同的說法，正確的是（）。

A合同的主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人投標(biāo)文件的內(nèi)容一致

B對備案的中標(biāo)合同不得進行協(xié)商變更

C人工、材料價格行情發(fā)生變化，雙方應(yīng)當(dāng)就合同價款訂立新的協(xié)議

D招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)自中標(biāo)通知書收到之日起30日內(nèi)訂立書面合同

答案

A

72.題型：多選題

《文物保護法》規(guī)定,古文化遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁畫、近代

現(xiàn)代重要史跡和代表性建筑等不可移動文物，根據(jù)它們的歷史、藝術(shù)，科學(xué)價值，可以

分別確定為（）文物保護單位.

A全國重點

B省級

C市、縣級

D市級

E縣級

答案

A,B,C

73.題型：單選題

用人單位與勞動者的勞動關(guān)系自（）之日建立.

A訂立勞動合同

B用工

C試用期滿

D勞動者提供擔(dān)保

答案

B

74.題型：單選題

下列情形中，投標(biāo)人中標(biāo)有效的是（）。

A投標(biāo)人給予招標(biāo)人金錢獲取中標(biāo)

B投標(biāo)人在投標(biāo)書中表明給予招標(biāo)人折扣獲取中標(biāo)

C投標(biāo)人在賬外給予招標(biāo)人回扣獲取中標(biāo)

D投標(biāo)人在賬外給予評標(biāo)委員會財物獲取中標(biāo)

答案

B

75.題型：多選題

根據(jù)生產(chǎn)安全事故造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟損失，事故一般分為（）o

A重大事故

B較大事故

C一般事故

D重大勞動安全事故

E特別重大事故

答案

A,B,C,E

解析

國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》規(guī)定，根據(jù)生產(chǎn)安全事故（以下簡

稱事故）造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟損失，事故一般分為以下等級：①特別重大

事故；②重大事故；③較大事故；④一般事故。

76.題型：單選題

某施工企業(yè)的建筑工地發(fā)生安全事故，王某在事故中受傷，該企業(yè)向統(tǒng)籌地區(qū)社會

保險行政部門提出王某的工傷認定申請，申請的時間期限不應(yīng)超過自事故傷害發(fā)生

之日起（）。

A7日

B15日

C30日

D60日

答案

c

解析

職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，通常所在

單位應(yīng)當(dāng)自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向統(tǒng)籌

地區(qū)社會保險行政部門提出工傷認定申請。

77.題型：單選題

用人單位招用勞動者及訂立勞動合同時，可以按規(guī)定（）.

A要求勞動者提供擔(dān)保

B與勞動者約定試用期限

C扣押勞動者證件

D要求勞動者參加工傷保險

答案

B

78.題型：單選題

依據(jù)2015年8月經(jīng)修改后公布的《大氣污染防治法》對施工現(xiàn)場大氣污染防治的

規(guī)定，下列說法錯誤的是（）.

A企業(yè)事業(yè)單位向大氣排放污染物的，應(yīng)制定污染物排放計劃

B建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將防治揚塵污染的費用列入工程造價

C施工單位應(yīng)當(dāng)制定具體的施工揚塵污染防治實施方案

D工程渣土、建筑垃圾應(yīng)當(dāng)進行資源化處理

答案

A

79.題型：單選題

下列關(guān)于招標(biāo)方式有關(guān)規(guī)定的說法，正確的是（）。

A公開招標(biāo)的招標(biāo)公告應(yīng)通過國家指定的媒體發(fā)布

B采用邀請招標(biāo)方式的，招標(biāo)人應(yīng)向兩個以上具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)發(fā)出投標(biāo)邀請書

C以暫估價形式包含在總承包范圍內(nèi)的工程可以不再招標(biāo)

D實行兩階段招標(biāo)的，第一階段的投標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)公告的要求提交附帶報價的技術(shù)

建議

答案

A

80.題型：多選題

出租單位出租的機械設(shè)備和施工工具及配件，應(yīng)當(dāng)具有（）o

A生產(chǎn)（制造）許可證

B檢測合格證明

C完整的技術(shù)檔案

D產(chǎn)品合格證

E產(chǎn)權(quán)證

答案

A,B,D

81.題型：單選題

關(guān)于行政行為特征的說法，錯誤的是（）。

A行政行為的主體是法定的

B實施行政行為具有單方意志性

C行政行為多屬于無償行為

D行政行為具有不可裁量性

答案

D

解析

行政機關(guān)的行政行為具有以下特征：（1）行政行為是執(zhí)行法律的行為。任何行

政行為均須有法律根據(jù)，沒有法律的明確規(guī)定或授權(quán)，行政主體不得作出任何行政

行為。（2）行政行為具有一定的裁量性。這是由立法技術(shù)本身的局限性和行政管

理的廣泛性、變動性、應(yīng)變性所決定的。（3）行政主體在實施行政行為時具有單

方意志性，不必與行政相對方協(xié)商或征得其同意，便可依法自主做出。（4）行政

行為是以國家強制力保障實施的，帶有強制性。行政相對方必須服從并配合行政行

為，否則行政主體將予以制裁或強制執(zhí)行。（5）行政行為以無償為原則，以有償

為例外。只有當(dāng)特定行政相對人承擔(dān)了特別公共負擔(dān)，或者分享了特殊公共利益

時，方可為有償?shù)摹?/p>

82.題型：單選題

某工程按國務(wù)院規(guī)定于2008年6月I日辦理了開工報告審批手續(xù)，由于周邊關(guān)系協(xié)

調(diào)問題一直沒有開工，同年12月7日準(zhǔn)備開工時，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)（）.

A向批準(zhǔn)機關(guān)報告

B報批準(zhǔn)機關(guān)核驗開工報告

C重新辦理開工報告審批手續(xù)

D改辦施工許可證

答案

C

83.題型：單選題

某辦公樓設(shè)計合同經(jīng)雙方協(xié)商進行了變更，則該合同變更的效力應(yīng)當(dāng)表述為

（）=

A變更的效力僅及于變更的部分

B未變更部分效力不確定

C已履行部分應(yīng)恢復(fù)原狀

D當(dāng)事人喪失賠損請求權(quán)

答案

A

84.題型：單選題

根據(jù)《實施工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》.建設(shè)單位明示或者暗示設(shè)計單位或者

施工單位違反工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量的，給予建設(shè)單位的行政處罰是（）.

A責(zé)令改正，可以處以10萬元以上30萬元以下的罰款

B責(zé)令改正.并處以20萬元以上50萬元以下的罰款

C責(zé)令改正，可以處以20萬元以上50萬元以下的罰款

D責(zé)令改正,并處以10萬元以上30萬元以下的罰款

答案

B

85.題型：單選題

根據(jù)《勞動合同法》，用人單位違反相關(guān)規(guī)定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同

的，自應(yīng)當(dāng)訂立無固定期限勞動合同之日起向勞動者支付（）的工資。*

A4倍

B3倍

C2倍

D1倍

答案

C

解析

用人單位違反本法規(guī)定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應(yīng)當(dāng)訂立無固

定期限勞動合同之日起向勞動者每月支付2倍的工資。

86.題型：單選題

國家鼓勵在新建建筑和既有建筑節(jié)能改造中使用節(jié)能設(shè)備，安裝和使用0。

A節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)

B照明采暖制冷系統(tǒng)

C節(jié)水節(jié)電系統(tǒng)

D可再生能源利用系統(tǒng)

答案

D

解析

國家鼓勵在新建建筑和既有建筑節(jié)能改造中使用新型墻體材料等節(jié)能建筑材料和

節(jié)能設(shè)備，安裝和使用太陽能等可再生能源利用系統(tǒng)。故選項D正確。

87.題型：單選題

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位挪用列入建設(shè)工程概算的安全生產(chǎn)

作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用的，將被責(zé)令限期整改，并處（）罰款。

A挪用費用10%以上20%以下

B挪用費用20%以上50%以下

C挪用費用50%以上70%以下

D挪用費用70%以上90%以下

答案

B

解析

答案B

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第63條規(guī)定，施工單位挪用列入建設(shè)工程概算的

安全生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用的，責(zé)令限期改正，處挪用費用20%

以上50%以下的罰款；造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。因此，正確選項為B。

88.題型：單選題

某工程施工承包合同約定由建設(shè)單位采購鋼材，某批鋼材進場后施工單位檢驗發(fā)現(xiàn)

其等級不符合設(shè)計要求，則施工單位（）。

A應(yīng)當(dāng)將這批鋼材使用到工程上，因合同約定由建設(shè)單位采購鋼材

B可以將這批鋼材使用到工程上，因建設(shè)單位承諾對由此引起的質(zhì)量問題擔(dān)責(zé)

C可以將這批鋼材使用到工程上，因該工程的設(shè)計過于保守

D不得將這批鋼材使用到工程上，并應(yīng)通知建設(shè)單位予以退換

答案

D

89.題型：單選題

注冊建造師或其聘用單位未按要求提供其信用檔案信息的，由有關(guān)主管部門責(zé)令限

期整改，逾期未改正的，可處以一定額度的罰款。該罰款額度應(yīng)是（）。

A500元以上2000元以下

B1000元以上5000元以下

C1000元以上8000元以下

D1000元以上1萬元以下

答案

D

解析

《注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，注冊建造師或者其聘用單位未按照要求提供

注冊建造師信用檔案信息的，由縣級以上地方人民政府建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)

部門責(zé)令限期改正；逾期未改正的，可處以1000元以上1萬元以下的罰款。故選

項D正確。

90.題型：單選題

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位的主要負責(zé)人未履行安全生產(chǎn)管理

職責(zé)，但尚未發(fā)生安全事故的，首選的處理辦法是（）。

A責(zé)令施工單位停業(yè)整頓

B給予罰款處理

C給予撤職處分

D責(zé)令限期改正

答案