洗浴中心裝修項目合同范本

洗浴中心裝修項目合同范本合同目錄第一章總則1.1合同主體1.2合同標的1.3合同簽訂時間1.4合同生效時間1.5合同解釋權第二章工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程預算2.5工程周期第三章雙方權利和義務3.1甲方權利和義務3.2乙方權利和義務3.3丙方權利和義務（如有）第四章工程設計4.1設計要求4.2設計方案提交4.3設計修改和調整4.4設計費用第五章工程施工5.1施工隊伍5.2施工進度5.3施工質量5.4安全生產(chǎn)5.5施工材料5.6現(xiàn)場管理第六章工程監(jiān)理6.1監(jiān)理機構6.2監(jiān)理職責6.3監(jiān)理方式6.4監(jiān)理費用第七章工程驗收7.1驗收標準7.2驗收程序7.3驗收時間7.4驗收費用第八章工程款項8.1付款方式8.2付款進度8.3質保金8.4工程尾款第九章違約責任9.1甲方違約責任9.2乙方違約責任9.3丙方違約責任（如有）第十章爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3訴訟管轄第十一章合同變更和解除11.1合同變更11.2合同解除第十二章合同終止12.1合同終止條件12.2合同終止程序12.3合同終止后的處理第十三章附則13.1合同附件13.2合同修改和補充13.3合同解除和終止的書面文件第十四章簽署14.1甲方代表14.2乙方代表14.3丙方代表（如有）14.4簽署日期合同編號_________第一章總則1.1合同主體1.2合同標的本合同標的為洗浴中心裝修項目，包括但不限于設計、施工、監(jiān)理等全部工程內容。1.3合同簽訂時間本合同簽訂時間為____年__月__日。1.4合同生效時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.5合同解釋權本合同的解釋權歸甲方所有。第二章工程概況2.1工程名稱洗浴中心裝修項目2.2工程地點甲方指定的地點。2.3工程規(guī)模根據(jù)甲方提供的工程設計圖紙和說明確定。2.4工程預算工程預算為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.5工程周期工程周期自合同生效之日起算，至工程驗收合格之日止。第三章雙方權利和義務3.1甲方權利和義務1）提供合法的施工場地和必要的施工條件。2）按照合同約定及時支付工程款項。3）對乙方施工過程進行監(jiān)督，并提出合理化建議。3.2乙方權利和義務1）按照合同約定完成工程設計和施工。2）保證工程質量和安全。3）遵守相關的法律法規(guī)和行業(yè)標準。3.3丙方權利和義務（如有）（丙方權利和義務根據(jù)實際情況進行編寫）第四章工程設計4.1設計要求乙方應根據(jù)甲方的要求進行洗浴中心裝修項目的設計，并提交完整的設計文件。4.2設計方案提交乙方應在合同約定的時間內，向甲方提交設計方案。4.3設計修改和調整乙方應根據(jù)甲方的意見和建議，進行設計修改和調整。4.4設計費用設計費用為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。第五章工程施工5.1施工隊伍乙方應具備相應的施工資質和經(jīng)驗，并負責組建和指揮施工隊伍。5.2施工進度乙方應按照合同約定的工期完成施工。5.3施工質量乙方應保證施工質量，符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)定。5.4安全生產(chǎn)乙方應嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，確保工程施工安全。5.5施工材料乙方應按照設計文件和合同約定選用施工材料。5.6現(xiàn)場管理乙方應負責施工現(xiàn)場的管理和協(xié)調，確保施工順利進行。第六章工程監(jiān)理6.1監(jiān)理機構甲方應指定監(jiān)理機構對工程施工進行監(jiān)理。6.2監(jiān)理職責監(jiān)理機構應對工程施工進行全面監(jiān)督管理，包括但不限于施工質量、進度、安全等。6.3監(jiān)理方式監(jiān)理機構可通過現(xiàn)場檢查、資料審查等方式進行監(jiān)理。6.4監(jiān)理費用監(jiān)理費用為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。第七章工程驗收7.1驗收標準工程驗收應按照國家相關標準和行業(yè)規(guī)定進行。7.2驗收程序工程驗收分為初步驗收和最終驗收兩個階段。7.3驗收時間初步驗收應在工程完成后進行，最終驗收應在甲方滿意后進行。7.4驗收費用驗收費用為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。第八章工程款項8.1付款方式1）預付款：合同簽訂后__個工作日內，甲方支付工程預算的__%作為預付款。2）進度款：工程進度達到__%時，甲方支付當期工程款項。3）尾款：工程驗收合格并辦理完畢移交手續(xù)后，甲方支付剩余的工程款項。8.2付款進度付款進度按照實際工程進度和合同約定執(zhí)行。8.3質保金工程驗收合格后，甲方保留合同總價款的__%作為質保金，質保期為__年。質保期內，如乙方出現(xiàn)違約行為，甲方有權從質保金中扣除相應款項。質保期結束后，甲方應無息退還質保金。8.4工程尾款工程尾款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。第九章違約責任9.1甲方違約責任甲方違反合同約定，導致乙方無法正常履行合同義務的，乙方有權要求甲方承擔違約責任，包括但不限于工期延誤、工程質量問題等。9.2乙方違約責任乙方未按照合同約定完成工程或工程不符合約定的，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于重新施工、賠償損失等。9.3丙方違約責任（如有）（丙方違約責任根據(jù)實際情況進行編寫）第十章爭議解決10.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。10.3訴訟管轄甲方所在地人民法院具有管轄權。第十一章合同變更和解除11.1合同變更合同變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。11.2合同解除合同解除應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。第十二章合同終止12.1合同終止條件合同終止條件如下：1）工程驗收合格，乙方完成合同約定的全部義務。2）甲方支付完畢全部工程款項。12.2合同終止程序合同終止程序按照雙方約定的方式進行。12.3合同終止后的處理合同終止后，乙方應按照甲方要求對施工現(xiàn)場進行清理，并辦理相關移交手續(xù)。第十三章附則13.1合同附件本合同附件包括：1）工程設計文件2）施工圖紙3）材料清單4）其他與合同有關的文件13.2合同修改和補充合同修改和補充應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。13.3合同解除和終止的書面文件合同解除和終止的書面文件應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。第十四章簽署14.1甲方代表甲方代表：（甲方代表姓名）14.2乙方代表乙方代表：（乙方代表姓名）14.3丙方代表（如有）丙方代表：（丙方代表姓名）14.4簽署日期本合同于____年__月__日在（地點）簽署。多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.甲方指定材料供應商甲方有權指定工程所使用的材料供應商。乙方應使用甲方指定的材料，并按照甲方的要求進行采購。若乙方未使用甲方指定材料，需事先征得甲方同意。2.甲方監(jiān)督權甲方有權對工程施工過程進行監(jiān)督。乙方應配合甲方進行監(jiān)督，并按照甲方的要求進行調整。甲方有權要求乙方提供工程施工的相關資料，乙方應予以配合。3.甲方變更權甲方在不影響工程質量和工期的前提下，有權對工程設計和服務內容進行變更。乙方應根據(jù)甲方的變更要求，及時調整施工計劃。若變更導致工程費用和工期的調整，雙方應另行協(xié)商。4.甲方提前使用權在工程尚未驗收合格的情況下，甲方如需提前使用部分工程設施，應與乙方協(xié)商一致。提前使用可能導致工程折舊加快、損耗加大，乙方有權要求甲方支付相應的費用。5.甲方解除合同權（1）乙方嚴重違反合同約定，影響甲方利益；（2）乙方擅自變更工程設計、施工方案或材料供應；（3）乙方停工、工期延誤超過合同約定時間；（4）乙方提供的工程質量不符合國家標準和行業(yè)規(guī)定。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明1.乙方自主采購權在不違反甲方指定材料供應商的情況下，乙方有權自主選擇工程所使用的材料供應商。乙方應將材料供應商信息提前告知甲方，并確保材料質量符合國家標準和行業(yè)規(guī)定。2.乙方施工方案調整權乙方有權根據(jù)工程實際情況，對施工方案進行調整。調整后的方案應提交甲方審批，甲方應在收到方案后__個工作日內給予審批意見。若甲方未按時審批或未提出異議，視為甲方同意乙方調整后的施工方案。3.乙方工期延誤解釋權若乙方因不可抗力等因素導致工期延誤，乙方有權要求延長合同約定的工期。乙方應提供相關證明材料，以便甲方核實延誤原因。4.乙方質量保障權乙方應對工程質量承擔責任。工程驗收不合格的，乙方應負責返工、修復，并承擔因此產(chǎn)生的費用。若工程質量問題導致甲方損失，乙方應予以賠償。5.乙方解除合同權（1）甲方未按照合同約定支付工程款項；（2）甲方嚴重違反合同約定，影響乙方利益；（3）甲方擅自變更工程設計、施工方案或材料供應；（4）甲方停工、工期延誤超過合同約定時間。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介職責第三方中介負責協(xié)調甲方、乙方之間的關系，協(xié)助雙方解決合同履行過程中的問題。中介方應客觀公正地履行協(xié)調職責，維護雙方合法權益。2.第三方中介費用中介方的費用由雙方協(xié)商確定。中介方費用應在合同中明確，并與合同價款一并支付。3.第三方中介解除權（1）甲方、乙方明確表示不履行合同義務；（2）甲方、乙方故意隱瞞事實，導致中介方無法履行協(xié)調職責；（3）其他嚴重影響中介方履行合同義務的情況。4.第三方中介責任限制中介方對甲方、乙方之間的合同履行僅負協(xié)調職責，不承擔合同履行風險。中介方不負責工程質量、安全、進度等方面的控制，不對工程結果承擔責任。5.第三方中介保密義務中介方應對合同履行過程中獲得的甲乙雙方商業(yè)秘密和個人信息予以保密。未經(jīng)甲乙雙方同意，中介方不得向第三方透露相關信息。若中介方違反保密義務，應承擔相應的法律責任。附件及其他補充說明一、附件列表：1.工程設計文件2.施工圖紙3.材料清單4.工程預算明細5.付款憑證6.工程驗收報告7.施工進度報告8.質量安全事故報告9.合同變更協(xié)議10.合同解除協(xié)議11.爭議解決仲裁裁決書12.法院判決書13.相關法律法規(guī)和行業(yè)標準二、違約行為及認定：1.甲方違約行為未按約定時間支付預付款、進度款或尾款未提供合格的施工場地和必要施工條件擅自變更工程設計、施工方案或材料供應未按約定時間完成工程驗收2.乙方違約行為未按約定完成工程設計、施工或監(jiān)理工程質量不符合國家標準和行業(yè)規(guī)定未按約定時間提交設計方案、施工進度報告等擅自變更工程設計、施工方案或材料供應3.丙方（中介）違約行為未履行協(xié)調職責，導致甲方、乙方關系緊張未客觀公正地履行協(xié)調職責，偏袒一方未按約定時間完成中介服務泄露甲方、乙方商業(yè)秘密和個人信息三、法律名詞及解釋：1.合同履行：合同主體按照合同約定履行各自的權利和義務。3.工程驗收：對完成的工程進行檢查、測試，以確定其是否符合合同要求。4.質保金：保留一定比例的工程款項，作為保證工程質量在質保期內無問題的一種措施。5.質保期：工程保修的期限，通常為一定年數(shù)。6.不可抗力：無法預見、無法避免、無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤原因：設計變更、材料供應延誤、不可抗力等。辦法：協(xié)商調整工期，必要時簽訂補充協(xié)議。2.工程質量問題原因：乙方施工不當、材料不合格、設計缺陷等。辦法：及時整改，必要時扣除質保金，追究乙方責任。3.付款爭議原因：甲方延遲付款、乙方未按約定提供發(fā)票等。辦法：查閱付款憑證，協(xié)商解決，必要時法律途徑。4.設計變更原因：甲方要求變