建設(shè)項目施工期間付款擔(dān)保協(xié)議樣本版

建設(shè)項目施工期間付款擔(dān)保協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽1.總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同文件的優(yōu)先順序2.工程概況2.1工程簡介2.2施工地點2.3工程進度3.付款擔(dān)保3.1擔(dān)保金額3.2付款條件3.3付款方式3.4付款期限4.擔(dān)保責(zé)任4.1擔(dān)保人的責(zé)任4.2承包人的責(zé)任4.3擔(dān)保的解除5.違約責(zé)任5.1擔(dān)保人的違約5.2承包人的違約6.爭議解決6.1協(xié)商解決6.2調(diào)解解決6.3仲裁解決7.合同的變更與解除7.1合同變更的條件7.2合同解除的條件8.合同的終止8.1合同終止的條件8.2合同終止后的處理9.保密條款9.1保密信息的定義9.2保密義務(wù)9.3例外情況10.第三方受益人10.1第三方受益人的權(quán)益10.2第三方受益人的責(zé)任11.保險11.1保險的種類11.2保險的賠償范圍11.3保險的索賠程序12.合同的生效與終止日期12.1合同的生效日期12.2合同的終止日期13.其他條款13.1通知與送達(dá)13.2合同的副本13.3合同的修訂14.爭議解決14.1爭議的定義14.2爭議解決的程序14.3爭議解決的地點與方式第一部分：合同如下：第一條總則1.1定義與解釋（1）甲方：指承擔(dān)施工任務(wù)的單位或個人。（2）乙方：指為甲方提供付款擔(dān)保的擔(dān)保人。（3）施工期間：指合同約定的施工開始之日起至合同約定的工程竣工交付之日止的期間。（4）付款擔(dān)保：指乙方為甲方在施工期間履行合同義務(wù)提供的，確保甲方按照合同約定收到工程款的一種擔(dān)保方式。1.2適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.3合同文件的優(yōu)先順序本合同文件的優(yōu)先順序如下：（1）合同協(xié)議書；（2）合同條款；（3）中標(biāo)通知書；（4）投標(biāo)文件；（5）專用條款；（6）其他附件。第二條工程概況2.1工程簡介本工程是位于_______的_______項目，主要包括_______等內(nèi)容。2.2施工地點本工程的施工地點位于_______。2.3工程進度本工程的計劃施工開始日期為_______，計劃竣工交付日期為_______。第三條付款擔(dān)保3.1擔(dān)保金額乙方提供的付款擔(dān)保金額為人民幣_______元整（大寫：_______________________元整）。3.2付款條件甲方在按照合同約定完成工程的情況下，乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定及時支付工程款。3.3付款方式工程款的支付方式為_______（銀行轉(zhuǎn)賬、支票、現(xiàn)金等）。3.4付款期限乙方應(yīng)在甲方提交工程進度報告和工程款支付申請后的_______個工作日內(nèi)，按照本合同約定的付款比例支付工程款。第四條擔(dān)保責(zé)任4.1擔(dān)保人的責(zé)任乙方作為付款擔(dān)保人，應(yīng)保證甲方在施工期間能夠按照合同約定及時獲得工程款。4.2承包人的責(zé)任甲方作為承包人，應(yīng)按照合同約定完成工程施工，并按照約定的時間、數(shù)量和質(zhì)量提交工程進度報告和工程款支付申請。4.3擔(dān)保的解除本合同約定的付款擔(dān)保期限為施工期間。在甲方按照合同約定完成工程施工，并按照約定的時間、數(shù)量和質(zhì)量提交工程進度報告和工程款支付申請的情況下，乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定及時支付工程款。擔(dān)保到期后，甲乙雙方按照約定辦理擔(dān)保解除手續(xù)。第八條違約責(zé)任8.1擔(dān)保人的違約乙方未按照本合同約定的付款期限、付款比例支付工程款的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為應(yīng)付款金額的_______%。8.2承包人的違約甲方未按照合同約定完成工程施工的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為合同總價款的_______%。第九條爭議解決9.1協(xié)商解決甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。9.3仲裁解決調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。第十條合同的變更與解除10.1合同變更的條件本合同的變更需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.2合同解除的條件除非合同另有約定，任何一方不得單方面解除本合同。合同解除需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十一條合同的終止11.1合同終止的條件（1）甲乙雙方履行完畢本合同約定的義務(wù)；（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。11.2合同終止后的處理合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定的方式處理合同終止后的相關(guān)事宜，包括但不限于結(jié)算、付款、賠償?shù)?。第十二條保密條款12.1保密信息的定義保密信息是指本合同履行過程中，甲乙雙方未公開的、與本合同有關(guān)的信息，包括但不限于合同價格、技術(shù)秘密、商業(yè)秘密等。12.2保密義務(wù)甲乙雙方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。12.3例外情況法律、法規(guī)、政府命令或者法院判決要求披露的，或者在仲裁或者訴訟過程中，為保護甲乙雙方的合法權(quán)益需要披露的，不受本保密條款的限制。第十三條第三方受益人13.1第三方受益人的權(quán)益本合同的履行可能對第三方產(chǎn)生利益影響的，甲乙雙方應(yīng)確保第三方受益人的權(quán)益得到保障。13.2第三方受益人的責(zé)任第三方受益人應(yīng)對甲乙雙方履行本合同過程中產(chǎn)生的爭議承擔(dān)連帶責(zé)任。第十四條保險14.1保險的種類乙方應(yīng)為本合同項下的工程購買并維持相應(yīng)的保險，包括但不限于建筑工程一切險、安裝工程一切險等。14.2保險的賠償范圍保險賠償范圍應(yīng)涵蓋甲方在施工期間因意外事故造成的損失。14.3保險的索賠程序發(fā)生保險事故的，甲乙雙方應(yīng)按照保險合同約定的程序及時向保險公司提出索賠。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（簽字）：_______________乙方（簽字）：_______________簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合同協(xié)議書附件二：合同條款附件三：中標(biāo)通知書附件四：投標(biāo)文件附件五：專用條款附件六：其他附件附件一：合同協(xié)議書本附件是本合同的主體部分，明確了甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)和合同的履行條件。附件二：合同條款本附件詳細(xì)列出了本合同的各項條款，包括總則、工程概況、付款擔(dān)保、擔(dān)保責(zé)任、違約責(zé)任、爭議解決、合同的變更與解除、合同的終止、保密條款、第三方受益人、保險等。附件三：中標(biāo)通知書本附件是甲方中標(biāo)后，向乙方發(fā)出的書面通知，明確了中標(biāo)的項目、工程地點、工程規(guī)模等信息。附件四：投標(biāo)文件本附件是甲方參與投標(biāo)時提交的文件，包括投標(biāo)報價、施工方案、工期計劃等。附件五：專用條款本附件是針對本合同的特殊情況或者特殊要求，由甲乙雙方協(xié)商確定的條款。附件六：其他附件本附件包括本合同履行過程中可能涉及到的其他文件，如施工圖紙、工程量清單等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按照約定的付款期限、付款比例支付工程款。2.甲方未按照合同約定完成工程施工。3.甲方未按照約定的時間、數(shù)量和質(zhì)量提交工程進度報告和工程款支付申請。4.乙方未按照約定的方式、期限和比例支付工程款。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：應(yīng)付款金額的一定比例。2.繼續(xù)履行：違約方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)。3.損害賠償：違約方應(yīng)賠償因違約給對方造成的實際損失。示例說明：假設(shè)乙方未按照約定的付款期限、付款比例支付工程款，那么乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為應(yīng)付款金額的5%。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指承擔(dān)施工任務(wù)的單位或個人。2.乙方：指為甲方提供付款擔(dān)保的擔(dān)保人。3.施工期間：指合同約定的施工開始之日起至合同約定的工程竣工交付之日止的期間。4.付款擔(dān)保：指乙方為甲方提供的一種擔(dān)保方式，以確保甲方在施工期間能夠按照合同約定及時獲得工程款。5.擔(dān)保責(zé)任：指乙方作為付款擔(dān)保人，應(yīng)保證甲方在施工期間能夠按照合同約定及時獲得