2024年不銹鋼材料加工承攬協(xié)議版

2024年不銹鋼材料加工承攬協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3不銹鋼材料1.4加工承攬協(xié)議第二條合同標(biāo)的2.1加工范圍2.2數(shù)量及質(zhì)量要求2.3材料供應(yīng)第三條加工時(shí)間及進(jìn)度3.1加工期限3.2進(jìn)度報(bào)告第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2驗(yàn)收程序4.3不合格產(chǎn)品的處理第五條合同價(jià)格及支付5.1加工費(fèi)用5.2支付方式5.3稅費(fèi)及其他費(fèi)用第六條保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3違約責(zé)任第七條違約責(zé)任7.1承攬方的違約行為7.2委托方的違約行為7.3違約責(zé)任的計(jì)算及賠償?shù)诎藯l不可抗力8.1不可抗力的定義8.2不可抗力的通知8.3不可抗力對(duì)合同的影響第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2訴訟地點(diǎn)及法院第十條合同的變更和解除10.1合同變更10.2合同解除第十一條合同的終止11.1合同終止的條件11.2合同終止后的處理第十二條合同的繼承12.1繼承的條件12.2繼承的范圍第十三條合同的附件13.1附件清單13.2附件的有效性第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)14.2附加條款的效力第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方承攬方是指根據(jù)本合同約定，承擔(dān)不銹鋼材料加工義務(wù)的一方，即甲方。1.2委托方委托方是指根據(jù)本合同約定，提供不銹鋼材料并支付加工費(fèi)用的一方，即乙方。1.3不銹鋼材料不銹鋼材料是指乙方根據(jù)本合同約定提供的，用于加工的金屬材料，具體品種、規(guī)格、數(shù)量等詳見(jiàn)附件一。1.4加工承攬協(xié)議加工承攬協(xié)議是指甲方根據(jù)乙方的要求，對(duì)不銹鋼材料進(jìn)行加工，并按照本合同約定向乙方交付加工產(chǎn)品的協(xié)議。第二條合同標(biāo)的2.1加工范圍甲方根據(jù)乙方的要求，對(duì)不銹鋼材料進(jìn)行加工，加工范圍包括但不限于切割、打磨、拋光等，具體加工要求詳見(jiàn)附件二。2.2數(shù)量及質(zhì)量要求甲方應(yīng)按照乙方的要求，加工指定數(shù)量的不銹鋼材料，并保證加工產(chǎn)品的質(zhì)量符合本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.3材料供應(yīng)乙方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間、數(shù)量和質(zhì)量要求，向甲方供應(yīng)不銹鋼材料。若乙方不能按時(shí)提供材料，應(yīng)按甲方實(shí)際停工天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式詳見(jiàn)附件三。第三條加工時(shí)間及進(jìn)度3.1加工期限甲方應(yīng)在合同約定的加工期限內(nèi)完成不銹鋼材料的加工，并將加工產(chǎn)品交付乙方。3.2進(jìn)度報(bào)告甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告加工進(jìn)度，確保乙方了解加工情況。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)甲方加工的不銹鋼材料應(yīng)符合本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具體質(zhì)量要求詳見(jiàn)附件四。4.2驗(yàn)收程序乙方應(yīng)對(duì)甲方加工完成的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，甲方應(yīng)按照本合同約定的方式進(jìn)行處理。4.3不合格產(chǎn)品的處理如甲方加工的產(chǎn)品驗(yàn)收不合格，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)返工、更換或賠償乙方損失，具體處理方式詳見(jiàn)附件五。第五條合同價(jià)格及支付5.1加工費(fèi)用甲方向乙方提供的加工費(fèi)用為人民幣元整（大寫：人民幣元整），具體費(fèi)用構(gòu)成詳見(jiàn)附件六。5.2支付方式乙方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向甲方支付加工費(fèi)用。5.3稅費(fèi)及其他費(fèi)用本合同加工過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)及其他費(fèi)用，按照附件七的規(guī)定承擔(dān)。第六條保密條款6.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過(guò)程中獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以保密。6.2保密期限雙方對(duì)對(duì)方的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，直至保密信息進(jìn)入公共領(lǐng)域或雙方另有約定。6.3違約責(zé)任如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，具體賠償方式詳見(jiàn)附件八。第八條不可抗力8.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。8.2不可抗力的通知一方因不可抗力導(dǎo)致不能履行或部分履行合同的，應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。8.3不可抗力對(duì)合同的影響因不可抗力導(dǎo)致一方不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，雙方協(xié)商決定是否終止或變更本合同。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.2訴訟地點(diǎn)及法院訴訟地點(diǎn)為合同簽訂地人民法院，具體法院名稱詳見(jiàn)附件九。第十條合同的變更和解除10.1合同變更雙方同意，可以通過(guò)書(shū)面形式變更本合同的部分條款。10.2合同解除一方有權(quán)解除本合同，如甲方未能按照約定時(shí)間完成加工，或乙方未能按照約定時(shí)間支付加工費(fèi)用等。第十一條合同的終止11.1合同終止的條件（一）雙方履行完合同約定的義務(wù)；（二）雙方協(xié)商一致解除合同；（三）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。11.2合同終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定的方式處理后續(xù)事項(xiàng)，包括但不限于結(jié)算、清理債權(quán)債務(wù)等。第十二條合同的繼承12.1繼承的條件本合同的有效期屆滿或終止后，如雙方同意繼續(xù)履行合同義務(wù)，可以繼承本合同。12.2繼承的范圍繼承的范圍包括本合同約定的權(quán)利、義務(wù)和附件。第十三條合同的附件13.1附件清單附件清單詳見(jiàn)附件十。13.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)雙方可以在本合同中約定其他事項(xiàng)，包括但不限于技術(shù)支持、售后服務(wù)等內(nèi)容。14.2附加條款的效力附加條款是本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：不銹鋼材料品種、規(guī)格、數(shù)量清單詳細(xì)列出乙方提供的不銹鋼材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。附件二：加工范圍和要求詳細(xì)描述甲方應(yīng)進(jìn)行的加工范圍和要求，包括切割、打磨、拋光等加工步驟的具體要求。附件三：違約金計(jì)算方式詳細(xì)說(shuō)明違約金的計(jì)算方式，包括停工天數(shù)的計(jì)算、違約金的比例等。附件四：質(zhì)量要求詳細(xì)列出不銹鋼材料加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括表面光潔度、尺寸公差等要求。附件五：不合格產(chǎn)品處理方式詳細(xì)說(shuō)明不合格產(chǎn)品的處理方式，包括返工、更換或賠償?shù)牡木唧w操作流程。附件六：加工費(fèi)用構(gòu)成及支付方式詳細(xì)列出加工費(fèi)用的構(gòu)成項(xiàng)目，并說(shuō)明支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等。附件七：稅費(fèi)及其他費(fèi)用承擔(dān)方式詳細(xì)說(shuō)明稅費(fèi)及其他費(fèi)用的承擔(dān)方式，包括稅費(fèi)的計(jì)算方式、其他費(fèi)用的明細(xì)等。附件八：保密信息及保密義務(wù)詳細(xì)列出雙方應(yīng)保密的信息內(nèi)容，并說(shuō)明保密義務(wù)及違約責(zé)任。附件九：訴訟地點(diǎn)及法院詳細(xì)說(shuō)明合同糾紛訴訟的地點(diǎn)及法院名稱。附件十：附件清單詳細(xì)列出所有附件的名稱，并注明每個(gè)附件的編號(hào)和日期。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方的違約行為未能按照約定的時(shí)間完成加工產(chǎn)品未能達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未能按照約定提供加工進(jìn)度報(bào)告示例：如果甲方未能在約定的加工期限內(nèi)完成加工，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，具體金額按照附件三的違約金計(jì)算方式進(jìn)行計(jì)算。2.委托方的違約行為未能按照約定的時(shí)間和數(shù)量提供不銹鋼材料未能按照約定支付加工費(fèi)用示例：如果乙方未能在約定的時(shí)間內(nèi)提供加工材料，甲方有權(quán)暫停加工，并要求乙方支付因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。3.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約金的計(jì)算方式：根據(jù)附件三的違約金計(jì)算方式進(jìn)行計(jì)算。損失賠償額的計(jì)算：根據(jù)實(shí)際損失金額進(jìn)行賠償，包括但不限于停工損失、額外費(fèi)用等。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.不銹鋼材料：指在合同中約定的，用于加工的金屬材料。2.加工承攬協(xié)議：指甲方根據(jù)乙方的要求，對(duì)不銹鋼材料進(jìn)行加工，并按照本合同約定向乙方交付加工產(chǎn)品的協(xié)