2024年安裝工程承包合同參考模板（二篇）

第2頁共2頁2024年安裝工程承包合同參考模板原告單位：____市____縣_____建筑公司，性質(zhì)為集體企業(yè)，主要業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)與民用建筑領(lǐng)域，流動資金為169.5萬元。公司于____年____月份經(jīng)____縣基建局批準開業(yè)，位于____縣____鄉(xiāng)，聯(lián)系方式可經(jīng)由____工區(qū)歷下辦理處，賬號為____。法定代表人姓名不詳，職務(wù)未詳。被告單位全稱為____市職工教育培訓(xùn)中心，位于____市____路____號。案件事由：建筑安裝工程承包合同中被告拖欠工程款引發(fā)的糾紛。詳細事實與理由如下：____年____月____日，____縣建筑工程總公司_____公司（原告，以下稱乙方）與____市職工教育培訓(xùn)中心（被告，以下稱甲方）簽訂《建筑安裝工程合同》，合同規(guī)定乙方為甲方建設(shè)兩幢教工宿舍樓，采用議標形式，包工包料，承包金額為495125.74元。原定開工日期為____年____月____日，竣工日期為____年____月____日。然而，由于甲方的工地、圖紙等問題未解決，導(dǎo)致乙方直至____年____月____日才正式開工，造成乙方經(jīng)濟損失8059.73元，甲方僅承擔(dān)了25611.43元的誤工費，尚欠57979.30元未賠償。兩幢宿舍樓工程完成后，____年____月____日，雙方又簽訂了教學(xué)樓工程的施工合同，教學(xué)樓于____年____月____日完工。所有建筑經(jīng)____市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站驗收合格并交付甲方使用。工程結(jié)算書經(jīng)雙方審核并由____市建設(shè)銀行確認無誤，但甲方至今仍拖欠乙方工程款21793.06元。從____年元月起，乙方應(yīng)甲方要求進行零星工程，包括汽車房、鍋爐房、壩墻等，工程款共計174551.87元，但甲方未與乙方結(jié)算。由于甲方持續(xù)拖欠工程款，乙方被迫于____年____月底撤離工地。敬呈，____人民法院原告：_____上訴日期：_____2024年安裝工程承包合同參考模板（二）一、因未完成前序工程證件手續(xù)，導(dǎo)致后續(xù)施工受阻者。二、未按合同條款規(guī)定，及時撥付預(yù)付款、工程進度款、代購材料價差款，進而影響施工進度的，視為違約。三、因不可抗力因素，如臺風(fēng)、水災(zāi)、自然火災(zāi)、地震等自然災(zāi)害，導(dǎo)致工程進度受阻的，不在違約范圍內(nèi)。第三條工程合同總價1.本工程合同總價定為人民幣（具體金額）元。2.合同總價在以下情況下將作相應(yīng)調(diào)整：經(jīng)雙方確認的暫估價發(fā)生變化；合同工期內(nèi)，因政策性調(diào)整導(dǎo)致的材料、工資、費率及其他費用變化；發(fā)生重大設(shè)計變更；基礎(chǔ)施工超過原設(shè)計深度；施工中新增工程項目；其他經(jīng)雙方協(xié)商確定的情況。第四條材料、設(shè)備供應(yīng)1.本工程所需全部建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等物資的供應(yīng)方式，依據(jù)附件第（具體編號）條款執(zhí)行。2.材料、設(shè)備供應(yīng)范圍劃分及檢驗標準如下：進口特殊材料、有色金屬統(tǒng)配、部管物資及二、三類機電產(chǎn)品，由發(fā)包方負責(zé)供應(yīng)至現(xiàn)場或指定地點。若交貨地點超出約定范圍，超運距運費及其他額外費用由發(fā)包方承擔(dān)。成套設(shè)備和專用設(shè)備，由發(fā)包方負責(zé)招標、訂貨、供應(yīng)及商品檢驗后交付承包方。提前到貨的設(shè)備，由發(fā)包方妥善保管，安裝時交付承包方，期間不得挪用、丟失或損壞。除非“發(fā)包方供應(yīng)的材料、設(shè)備明細表”中明確由發(fā)包方供應(yīng)外，其余材料均由承包方組織供應(yīng)。所有材料、設(shè)備、成品、半成品均需附帶合格證，并經(jīng)檢驗驗收合格后方可進場。未經(jīng)發(fā)包方許可，已進場的物資不得擅自運出場外。進場物資如發(fā)現(xiàn)不合格，供料方需立即將其運出場外。對具有合格證書的建筑材料、設(shè)備有異議時，可申請重新檢驗。檢驗合格者，費用由申請方承擔(dān)；不合格者，費用由供料方承擔(dān)。無合格證書或經(jīng)檢驗不合格的建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件等，雙方均不得用于本工程。因材料人員失職等原因造成不良后果的，由責(zé)任方承擔(dān)。任何一方強迫對方使用不合格材料、設(shè)備、構(gòu)配件于本工程的，需記錄在案，并承擔(dān)由此引發(fā)的一切后果。3.材料價差及實物價格結(jié)算方式如下：發(fā)包方提供的主要材料指標，由承包方采購供貨的，應(yīng)根據(jù)指標性質(zhì)及政策性調(diào)價等因素，以建筑安裝材料預(yù)算價格為依據(jù)計算價差，由發(fā)包方負責(zé)補差。此價差不計入工程直接費。發(fā)包方提供的主要材料實物，按提供時的建筑安裝材料價格結(jié)算價款。發(fā)包方指定廠家、品種的材料、設(shè)備，由承包方購買供應(yīng)的，價款按實結(jié)算。發(fā)包方委托承包方代購的材料、設(shè)備，按雙方商定價格執(zhí)行，代購款由承包方包干使用，發(fā)包方應(yīng)于合同簽訂后（具體天數(shù)）天內(nèi)一次性付清。發(fā)包方提供的材料、設(shè)備指標或?qū)嵨锱c工程實際不符時，由承包方協(xié)助調(diào)劑串換使用，發(fā)包方需支付承包方勞務(wù)費（具體金額）或雙方協(xié)商免收勞務(wù)費。發(fā)包方供應(yīng)的木材、成材指標或?qū)嵨?、硬雜木等，均按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，量差、價差由發(fā)包方承擔(dān)。第五條工程質(zhì)量和檢查驗收1.承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件及國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程進行施工，并接受發(fā)包方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表的監(jiān)督檢查。2.發(fā)包方需以書面形式通知承包方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表的姓名、身份及職責(zé)。3.承包方需以書面形式向監(jiān)理工程師或工程師代表報告施工現(xiàn)場負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、專門技術(shù)人員及管理人員的姓名、身份及分工情況。4.承包方應(yīng)按工程進度及時提供工程質(zhì)量相關(guān)的技術(shù)資料，如材料、設(shè)備合格證、試驗報告等。材料代用需經(jīng)設(shè)計單位和發(fā)包方同意并簽證后方可實施。5.隱蔽工程在承包方自檢合格后，需填寫《隱蔽工程驗收單》并通知監(jiān)理工程師或工程師代表檢查驗收。監(jiān)理工程師應(yīng)在接到通知后（具體時間）小