鄉(xiāng)村供水管道鋪設頂管施工合同

鄉(xiāng)村供水管道鋪設頂管施工合同合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方為滿足鄉(xiāng)村居民生活用水需求，擬對鄉(xiāng)村供水管道進行鋪設頂管施工，乙方具備相關施工資質(zhì)及經(jīng)驗，自愿承擔該工程施工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程質(zhì)量標準：____________________第二條工程價款2.1工程總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2乙方報價包括但不限于：人工費、材料費、設備費、交通費、管理費、利潤等。2.3工程款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價款的30%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結束后無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。第三條工程進度3.1工程預計開工日期：____________________3.2工程預計竣工日期：____________________3.3乙方應按照甲方要求，確保工程按時完成。如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方應承擔相應的違約責任。第四條工程質(zhì)量4.1乙方應按照約定的工程質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。4.2甲方有權對工程施工過程及工程質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查。如發(fā)現(xiàn)不符合約定質(zhì)量標準的情況，甲方有權要求乙方及時整改。4.3工程竣工后，乙方應按照甲方要求進行驗收。驗收合格的，甲方支付相應的工程款；驗收不合格的，乙方應承擔返工、整改等費用。第五條保密條款5.1除非依法應當向行政機關、司法機關提供本合同外，雙方應對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。5.2乙方應對甲方提供的技術資料、商業(yè)秘密等予以保密，不得泄露給第三方。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。6.2乙方如違反工程質(zhì)量、安全、進度等約定，甲方有權要求乙方及時整改，并有權扣除相應的工程款。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.甲方單位有效資質(zhì)證明文件2.乙方單位有效資質(zhì)證明文件3.工程設計圖紙及相關技術資料4.工程預算書及報價明細5.施工方案及施工組織設計6.工程驗收標準及方法7.雙方簽署的保密協(xié)議8.工程款項支付憑證9.工程進度報告及驗收報告10.合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關文件二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付預付款、進度款或質(zhì)保金2.乙方未按約定時間完成工程或工程進度嚴重滯后3.乙方工程質(zhì)量不符合約定標準，未按約定整改或整改不達標4.乙方泄露甲方商業(yè)秘密或技術資料5.甲方未按約定提供施工條件、技術資料或協(xié)助乙方施工6.甲方未按約定支付工程款，導致乙方停工或工期延誤7.甲方提前終止合同，未按約定支付賠償金8.乙方提前終止合同，未按約定支付賠償金9.雙方其他違反合同約定的行為三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中約定的供水管道鋪設頂管工程的委托方。2.乙方：指合同中約定的供水管道鋪設頂管工程的承攬方。3.工程價款：指合同中約定的乙方完成工程所需的全部費用。4.預付款：指合同簽訂后，甲方支付給乙方的工程總價款的30%。5.進度款：指工程進度達到50%時，甲方支付給乙方的工程總價款的30%。6.質(zhì)保金：指工程竣工驗收合格后，甲方支付給乙方的工程總價款的10%，作為質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)量保證金。7.質(zhì)保期：指工程竣工驗收合格后，乙方對工程提供的質(zhì)量保證期限。8.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。9.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、具有商業(yè)價值并經(jīng)甲方采取保密措施的技術信息、經(jīng)營信息等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應加大施工力度，合理調(diào)整施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應立即整改，直至符合約定標準。若乙方拒不整改或整改不達標，甲方有權扣除相應工程款或要求乙方返工。3.合同糾紛：雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。4.保密協(xié)議泄露：泄露方應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償損失。5.工程款支付糾紛：雙方應按照合同約定履行付款義務，如有爭議，可通過協(xié)商或法律途