農村道路機械施工合同范本

農村道路機械施工合同范本合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________第一條工程內容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程質量標準：__________第二條工程價款2.1工程總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價是基于甲方提供的工程圖紙、工程量清單及相關資料編制的，如工程實施過程中出現圖紙、工程量清單等資料不符實際情況，乙方有權要求甲方予以澄清、補正，甲方應予以配合。2.3工程價款支付方式如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程進度達到100%時，甲方支付乙方剩余的40%工程款。第三條工程進度及工期3.1乙方應按照雙方約定的施工計劃進行施工，確保工程按期完成。3.2工程進度以甲方書面確認的工程量為基礎，按照合同約定的工期進行。3.3乙方如因自身原因導致工程進度延誤，應承擔相應的違約責任。第四條工程質量及保修4.1乙方應按照合同約定的工程質量標準進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收合格后，乙方應承擔工程的保修責任，保修期限自工程驗收合格之日起計算，保修期限按照相關法律法規(guī)及行業(yè)標準執(zhí)行。4.3乙方在保修期內，對工程出現的質量問題應當及時予以修復，如因乙方原因導致工程質量問題，乙方應承擔修復費用。第五條合同的變更和解除5.1合同履行過程中，如一方提出變更或解除合同，需提前書面通知對方，并經雙方協商一致。5.2合同變更或解除后，雙方應按照變更或解除的內容辦理相關手續(xù)，并根據實際情況結算工程價款。第六條違約責任6.1雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2乙方如未按約定工期完成工程，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：逾期部分工程價款的1%。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向工程所在地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且保修期滿之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程圖紙2.工程量清單3.施工計劃4.工程質量標準規(guī)范5.保修條款6.法律法規(guī)及相關行業(yè)標準二、違約行為及認定：1.乙方未按約定工期完成工程：認定標準為工程進度達到約定比例的時間節(jié)點。2.乙方工程質量不符合約定：認定標準為工程驗收不合格。3.甲方未按時支付工程價款：認定標準為約定的付款時間節(jié)點。4.甲方未提供施工條件或資料：認定標準為乙方因甲方原因導致工程無法正常進行。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方：指委托他人完成工程的一方。2.承包方：指接受委托完成工程的一方。3.工程進度：指工程完成的工作量占工程總量的比例。4.工期：指合同約定的工程完成時間。5.違約金：指違約方應向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：按照約定工期進行調整，如乙方原因導致延誤，乙方應承擔違約責任。2.工程質量問題：解決辦法：乙方及時修復，如因乙方原因導致質量問題，乙方應承擔修復費用。3.付款延誤：解決辦法：甲方按照約定時間支付工程價款，如甲方原因導致延誤，甲方應承擔違約責任。4.工程變更或解除：解決