北京市加工承攬合同協(xié)議書

合同編號：__________北京市加工承攬合同協(xié)議書甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________一、加工承攬項目及要求1.甲方同意將_______項目的加工承攬工作委托給乙方。2.乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求，完成加工承攬工作，并保證加工承攬的質(zhì)量、數(shù)量及交貨時間符合合同約定。3.甲方應(yīng)向乙方提供完整的加工承攬資料，包括但不限于設(shè)計圖紙、技術(shù)要求、樣品等。4.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行加工承攬，確保加工承攬產(chǎn)品符合國家及行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。二、加工承攬價格及支付方式1.雙方確認(rèn)，乙方向甲方提供的加工承攬服務(wù)價格為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式及時支付乙方加工承攬費用。3.付款方式如下：（1）_______付款；（2）_______付款；（3）_______付款。三、交貨及驗收1.乙方應(yīng)按照合同約定的交貨時間，將加工承攬產(chǎn)品交付給甲方。2.甲方應(yīng)在收到乙方加工承攬產(chǎn)品后_______日內(nèi)進(jìn)行驗收，并將驗收結(jié)果通知乙方。3.甲方驗收不合格的，乙方應(yīng)在收到甲方通知后_______日內(nèi)負(fù)責(zé)重新加工或更換，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。4.甲方驗收合格的，乙方提供的加工承攬產(chǎn)品即視為完成，甲方不再就該產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量等問題向乙方提出異議。四、保密條款1.雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。2.保密期限自雙方簽訂合同之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。3.雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。五、違約責(zé)任1.任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.乙方的加工承攬產(chǎn)品不符合合同約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重新加工、更換、賠償損失等違約責(zé)任。3.甲方未按約定時間支付加工承攬費用，乙方有權(quán)拒絕交付加工承攬產(chǎn)品，并要求甲方支付逾期付款違約金。六、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.雙方在解決爭議過程中，應(yīng)保持合作態(tài)度，切實履行合同約定的義務(wù)。七、其他約定1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項及解決辦法：1.雙方在簽訂合同時，應(yīng)仔細(xì)閱讀合同全文，確保對合同條款的理解正確無誤，特別是關(guān)于加工承攬項目、價格、交貨及驗收等重要條款。2.雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.保密條款中，雙方應(yīng)嚴(yán)格保密對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.如在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.加工承攬：指乙方按照甲方的要求，對甲方提供的材料進(jìn)行加工、制作或改造，并交付給甲方的一種服務(wù)方式。2.合同法：是指調(diào)整合同關(guān)系及合同履行過程中產(chǎn)生的法律關(guān)系的法律規(guī)范總稱。3.違約責(zé)任：是指合同當(dāng)事人違反合同義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。4.保密義務(wù)：是指合同雙方在合同履行過程中對對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等予以保密的法律義務(wù)。5.管轄權(quán)：是指法院對某一特定案件行使審判權(quán)的權(quán)限。特殊應(yīng)用場合及補(bǔ)充條款：1.場合：甲方為乙方提供的設(shè)計圖紙或技術(shù)要求不完整或不明確，導(dǎo)致乙方無法正常進(jìn)行加工承攬。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)在合同簽訂前向乙方提供完整、明確的設(shè)計圖紙和技術(shù)要求，確保乙方能夠根據(jù)提供的資料進(jìn)行正常的加工承攬工作。如甲方未能提供完整資料，導(dǎo)致乙方無法正常工作的，乙方有權(quán)要求甲方支付額外的工作費用，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的延誤交貨的責(zé)任。2.場合：乙方在加工承攬過程中，發(fā)現(xiàn)原材料存在問題，需要更換或修復(fù)。補(bǔ)充條款：如乙方在加工承攬過程中發(fā)現(xiàn)原材料存在問題，導(dǎo)致需要更換或修復(fù)，乙方應(yīng)及時通知甲方，并暫停加工承攬工作。甲方應(yīng)在接到乙方通知后_______日內(nèi)提供替換的原材料或修復(fù)問題，確保乙方能夠繼續(xù)進(jìn)行加工承攬工作。如甲方未能及時提供替換的原材料或修復(fù)問題，導(dǎo)致乙方無法正常工作的，乙方有權(quán)要求甲方支付額外的工作費用，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的延誤交貨的責(zé)任。3.場合：甲方在驗收乙方加工承攬的產(chǎn)品時，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或不符合約定。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)在收到乙方加工承攬的產(chǎn)品后_______日內(nèi)進(jìn)行驗收，并將驗收結(jié)果通知乙方。如甲方驗收不合格的，乙方應(yīng)在收到甲方通知后_______日內(nèi)負(fù)責(zé)重新加工或更換，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。如甲方驗收合格的，乙方提供的