2024山東裝飾工程施工合同范本

?合同編號：__________合同雙方：甲方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為乙方提供裝飾工程施工服務，雙方本著平等、自愿、公正的原則，經協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵照執(zhí)行。第一條工程內容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程預算：__________第二條工程質量2.1乙方應按照甲方的要求，確保工程質量，滿足甲方的需求。2.2乙方應按照約定的工期完成工程，如有延遲，應承擔相應的違約責任。2.3工程驗收合格后，乙方應提供相應的質保服務，質保期限為__________年。第三條工程進度3.1乙方應按照雙方約定的工程進度計劃進行施工，確保工程按時完成。3.2乙方應定期向甲方報告工程進度，如有特殊情況，應及時通知甲方。第四條付款方式及時間（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總預算的__________%作為預付款；（2）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總預算的__________%作為進度款；（3）質保期滿后，甲方支付乙方工程總預算的__________%作為質保金。4.2付款時間為：（1）預付款：合同簽訂后__________日內支付；（2）進度款：工程驗收合格后__________日內支付；（3）質保金：質保期滿后__________日內支付。第五條違約責任5.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總金額的__________%。5.2甲方未按照約定時間支付款項，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付逾期付款的利息，利息按照__________%的年利率計算。第六條爭議解決本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項及解決辦法：1.合同雙方應確保提供的信息真實有效，如有虛假，應承擔相應法律責任。解決辦法：簽訂合同前，雙方進行盡職調查，核實對方信息。2.工程預算和付款金額需明確，如有爭議，應立即協(xié)商解決。解決辦法：在合同中詳細列明工程預算和付款金額，雙方確認無誤后簽訂。3.乙方應按照約定的工期完成工程，如延遲，應承擔違約責任。解決辦法：雙方約定合理的工期，并設立工期延誤的懲罰措施。4.工程驗收不合格，乙方應負責整改，直至達到甲方要求。解決辦法：設立工程驗收標準，驗收不合格的，乙方按照要求進行整改。5.質保期內，乙方應負責維修或更換工程質量問題導致的損壞部分。解決辦法：明確質保期限和質保范圍，乙方在質保期內負責維修或更換。6.如雙方發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，協(xié)商不成可向法院提起訴訟。解決辦法：在合同中約定有管轄權的人民法院，以便在發(fā)生爭議時進行訴訟。法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指合同中承擔發(fā)包人角色的一方，負責委托乙方完成特定工程。2.乙方：指合同中承擔承包人角色的一方，負責按照甲方要求完成特定工程。3.工程質量：指工程符合法律法規(guī)、技術標準和甲方要求的狀態(tài)。4.工期：指乙方完成工程的時間期限。5.違約金：指一方違反合同約定時，應支付給另一方的經濟賠償。6.質保金：指乙方在工程驗收合格后，甲方留存的用于保證工程質保期內質量的款項。7.爭議解決：指當合同雙方在履行合同過程中發(fā)生分歧時，通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的過程。8.管轄權：指法院對特定案件進行審理的權利。有管轄權的法院可以對案件進行審判，而無管轄權的法院則不能。應用場合：1.適用于山東地區(qū)的裝飾工程施工合同簽訂。2.適用于甲方為乙方提供裝飾工程施工服務的情況。3.適用于雙方自愿、平等、公正地達成裝飾工程施工協(xié)議的情況。補充條款：1.工程變更：如工程內容、規(guī)模、預算等發(fā)生變更，應簽訂補充協(xié)議，明確變更內容及其影響。2.不可抗力：因不可抗力導致工程無法正常進行，雙方應協(xié)商調整工期和付款事宜。3.保密條款：雙方應對合同內容和談判過程中的商業(yè)秘密予以保密，違反保密義務的，應承擔違約責任。4.法律適用：本合同適用中華人民共和國法律，如有爭議，適用__________人民法院管轄。5.合同解除：在合同履行過程中，如一方嚴重違約，另一方有權解除合同，并要