2024建設工程施工專業(yè)分包合同(I)

?合同編號：__________2024建設工程施工專業(yè)分包合同(I)地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________一、工程內(nèi)容：1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程規(guī)模：__________4.工程內(nèi)容：__________二、合同價格：1.本合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.乙方報價應包含：人工費、材料費、設備費、管理費、利潤等。3.合同價款支付方式：__________三、工期：1.開工日期：__________2.竣工日期：__________3.乙方應按約定的工期完成工程。四、質(zhì)量標準：1.工程質(zhì)量應符合國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范。2.乙方應承擔工程質(zhì)量返工、維修的責任。五、乙方義務：1.按照甲方的要求，完成工程的施工。2.負責工程現(xiàn)場的安全管理，確保施工安全。3.負責工程材料的采購、保管和使用。4.接受甲方的監(jiān)督和檢查，對甲方的合理要求予以配合。5.承擔因施工原因造成的第三方損失的責任。六、甲方義務：1.按照約定時間支付合同價款。2.為乙方提供施工場地、水電等基礎設施。3.負責工程設計、監(jiān)理和驗收。4.協(xié)助乙方解決施工過程中的問題，提供必要的支持。七、違約責任：1.乙方未按約定工期完成工程的，應支付違約金，違約金為合同價款的__________%。2.甲方未按約定時間支付合同價款的，應支付滯納金，滯納金為合同價款的__________%。3.雙方因違反合同導致工程質(zhì)量不符合約定的，應承擔相應的維修、返工等責任。八、爭議解決：1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定：1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________注意事項及解決辦法：1.合同的簽訂和履行應嚴格遵守國家相關法律法規(guī)，確保合同的合法性。解決辦法：雙方在簽訂合應仔細審查合同內(nèi)容，確保合同符合國家法律法規(guī)的要求。如有疑問，可咨詢專業(yè)法律人士。2.合同中的名詞和術語應準確理解，避免因誤解導致合同糾紛。解決辦法：雙方在簽訂合應對合同中的名詞和術語進行詳細解釋，確保雙方理解一致。如有爭議，可查閱相關法律法規(guī)或咨詢專業(yè)法律人士。3.合同中的工程質(zhì)量和工期要求應嚴格執(zhí)行，確保工程按時按質(zhì)完成。解決辦法：乙方應按照甲方的要求，嚴格把控工程質(zhì)量，確保工程按時完成。甲方應對乙方的施工過程進行監(jiān)督和檢查，對不符合要求的部分要求乙方及時整改。4.合同中的價款支付和違約責任條款應明確，避免因付款和違約問題導致合同糾紛。解決辦法：雙方應在合同中明確約定價款支付方式和時間，以及違約責任和違約金的具體計算方式。如有爭議，可查閱相關法律法規(guī)或咨詢專業(yè)法律人士。5.合同的爭議解決方式應明確，確保在發(fā)生爭議時能夠及時解決。解決辦法：雙方應在合同中明確約定爭議解決方式，如友好協(xié)商、仲裁或訴訟等。應明確約定爭議解決的地域和適用法律。如有爭議，可按照合同約定的方式進行解決。涉及到的法律名詞及名詞解釋：1.建設工程：指土木工程、建筑工程、線路管道工程、設備安裝工程、裝修裝飾工程等新建、擴建、改建的建設項目。2.分包：指總承包商將工程項目中的部分工程或工作量轉包給其他承包商或施工單位進行施工的行為。3.甲方：指承擔工程建設責任的主體，如projectowner、developer或constructor等。4.乙方：指承擔工程分包責任的主體，如subcontractor、contractor或builder等。5.合同價款：指雙方約定的工程合同總價款，包括工程成本、利潤、稅費等。6.違約金：指一方未履行合同約定的義務，應支付給對方的違約補償。7.爭議解決：指在合同履行過程中，雙方因合同條款、工程質(zhì)量、工期等問題發(fā)生的糾紛解決方式。8.仲裁：指合同雙方在發(fā)生爭議時，自愿將爭議提交給仲裁機構進行調(diào)解或裁決的一種爭議解決方式。9.訴訟：指合同雙方在發(fā)生爭議時，向人民法院提起的訴訟訴訟程序，請求法院對爭議進行審判。應用場合：1.適用于甲方作為工程項目的主體，需要將特定的施工專業(yè)分包給乙方的情況。2.適用于乙方具備相關的施工專業(yè)能力和資質(zhì)，愿意承擔分包工程的施工任務的情況。補充條款：1.施工許可證：雙方應遵守相關的施工許可證規(guī)定，確保工程合法施工。2.環(huán)境保護：雙方應遵守國家環(huán)境保護法律法規(guī)，確保工程施工過程中的環(huán)境保護。3.工程變更：如因設計或其他原因導致工程變更，雙方應協(xié)商一致，并按變更后的要求執(zhí)行。4.不可抗力：因不可抗力因素導致工程無法正常進行，雙方應按國家相關規(guī)定協(xié)商處理。5.保密條款：雙方應對合同內(nèi)容和工程施工過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方同意不得泄露給第三方。附件列表：1.工程設計圖紙和